В извещение о проведении запроса цен (запроса котировок) в электронной форме пункты 9, 10, 11 читать в следующей редакции
Скачать 221.03 Kb.
|
1. Предмет Договора. 1.1. Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется поставить Покупателю экземпляры программ для ЭВМ, предусмотренные Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), далее — «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора. 1.2. В случае, когда по настоящему Договору Покупателю предоставляется право использования программ для ЭВМ (неисключительная лицензия), то они должны быть предусмотрены в Спецификации. В этом случае подлежат применению условия раздела 3 настоящего Договора. 2. Порядок поставки Товара. 2.1. В срок, установленный пунктом 4.2. настоящего Договора, Поставщик своими силами либо с привлечением третьих лиц осуществляет доставку Товара по следующему адресу: 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 15. В случае если Товар представляет собой электронные экземпляры, такие экземпляры направляются Покупателю средствами электронной связи по адресу: softtester2016@gmail.com 2.2. Стоимость доставки Товара до склада Покупателя, стоимость упаковки включены в стоимость Товара. Частичная поставка возможна только с согласия Покупателя. 2.3. Обязанность Поставщика поставить Товар считается исполненной с момента передачи Товара представителю Покупателя, представившему оригинал доверенности на получение Товара от Поставщика, выданной Покупателем (или заверенную Покупателем копию доверенности), и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной (форма ТОРГ-12). С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на Товар. 2.4. Приёмка Товара по количеству и ассортименту производится в момент передачи Товара представителю Покупателя. В случае несоответствия количества и/или ассортимента Товара Спецификации в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и/или ассортименте Товара Покупателем. 2.5. Поставщик устанавливает на материальные носители, в которых выражена программа для ЭВМ, гарантийной срок равный 1 (одному) году с даты подписания товарной накладной Сторонами. Гарантия не распространяется на дефекты и неисправности материальных носителей, возникшие по вине Покупателя вследствие его ненадлежащей эксплуатации или использования не по назначению. 3. Порядок предоставления права использования программ для ЭВМ. 3.1. В случае если Спецификацией предусмотрено предоставление Покупателю (как Сублицензиату) права использования программ для ЭВМ (неисключительной лицензии), Поставщик (как Лицензиат) осуществляет такое предоставление на нижеследующих условиях. 3.2. Право использования программ для ЭВМ включает в себя право на воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском. 3.3. Размер лицензионного вознаграждения Поставщика за предоставление Покупателю права использования программ для ЭВМ указывается в пункте 4.1. настоящего Договора и в Спецификации. Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется Покупателем в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 3.4. Право использования программ для ЭВМ предоставляется Покупателю путём подписания Сторонами Акта приёма-передачи прав. С момента подписания Акта Покупателем право использования указанных в соответствующем Акте программ для ЭВМ считается предоставленным Покупателю. 3.5. Предоставление Покупателю права использования программ для ЭВМ производится в срок, предусмотренный п.4.2. настоящего Договора. 3.6. В случае использования Правообладателем технических средств защиты использования программ для ЭВМ, Поставщик обязуется одновременно с подписанием Акта приема-передачи прав или Товарной накладной предоставить Покупателю возможность использования соответствующих программ для ЭВМ, в том числе путём сообщения ему необходимых ключей доступа и паролей, по адресам, указанным в п.2.1 настоящего Договора. 3.7. Поставщик гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для предоставления Покупателю права использования программ для ЭВМ по настоящему Договору. 3.8. Покупателю известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель несет риск соответствия указанных программ для ЭВМ своим пожеланиям и потребностям. Поставщик не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования или невозможности использования программы для ЭВМ, возникших по вине Покупателя. 3.9. Срок предоставления прав пользования на программы для ЭВМ – 3 (три) года с даты подписания Акта приема-передачи прав. 3.10. Предоставление прав по настоящему договору может сопровождаться передачей правомерно изготовленных и введенных в гражданский оборот сопроводительных материалов, носителей, документации и иных принадлежностей, необходимых для эффективного использования прав. На материальные носители, в которых выражена программа для ЭВМ устанавливается гарантийной срок равный 1 (одному) году с даты подписания Акта приема-передачи прав Сторонами. 4. Порядок расчётов и сроки выполнения обязательств. 4.1. Общая цена настоящего Договора составляет ______ (_______) рублей ___ копеек, в том числе НДС, и складывается из: - общей стоимости Товара (экземпляров программ для ЭВМ) в размере ______ (______) рублей, в том числе НДС 18% — ____ (_____) рублей __ копеек. - общего размера лицензионного вознаграждения за предоставление прав использования программ для ЭВМ в размере _____ (______) рублей __ копеек. НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ. 4.2. Поставка Товара и/или предоставление права использования осуществляются в срок не более ________________ с даты подписания договора. 4.3. Оплата осуществляется на условиях 100 % оплаты не позднее 10 (десяти) рабочих дней на основании Акта выполненных обязательств, подписанного обеими Сторонами. Оформление и подписание Акта выполненных обязательств (по форме Приложения № 2) Поставщиком допускается в течение не более чем 7 (семи) рабочих дней со дня поставки всего объема Товара и предоставления всех прав по настоящему договору на основании подписанных обеими сторонами товарной накладной и/или Акта приема-передачи прав. В случае непредоставления Поставщиком акта выполненных обязательств в установленный срок или удержания неустойки из окончательной оплаты акт выполненных обязательств может быть составлен Покупателем и направлен Поставщику для подписания. В случае неподписания Поставщиком акта и/или непредставления мотивированных возражений в течение 2 рабочих дней с даты получения акта от Покупателя акт считается принятым в редакции Покупателя. Покупатель имеет право произвести окончательный расчет на основании акта выполненных обязательств, подписанного им в одностороннем порядке. 4.4 Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. 5. Ответственность Сторон. 5.1 В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,2 % от цены неисполненного обязательства. 5.2 В случае расторжения договора вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 20 % от цены неисполненного/ненадлежаще исполненного обязательства. 5.3 Сумму неустойки (пени, штрафа) Покупатель вправе удержать с Поставщика при окончательном расчете за поставленный Товар /переданные права. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору. 6. Обстоятельства непреодолимой силы. 6.1 Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в том случае, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения договора. 6.2 К событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, наводнения, пожары, забастовки в отрасли или регионе, а также принятие органами государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения договора. 6.3 Стороны по договору обязуются немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору (не позднее 3 рабочих дней со дня, когда сторона узнала о наступлении/окончании действия таких обстоятельств). При отсутствии надлежащего уведомления Сторона, не исполнившая/ненадлежаще исполнившая свои обязательства, не вправе ссылаться на такие обстоятельства. 6.4 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа или уполномоченной на то организации. 6.5 В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. 6.6 В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора, произведя соответствующие взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам. 7. Порядок разрешения споров. 7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в том числе и в претензионном порядке. 7.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 7.3 Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. 7.4 В случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) претензии в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 8. Порядок изменения и расторжения договора. 8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами в форме дополнительного соглашения. 8.2 Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, указанным в законе или настоящем договоре. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае: - просрочки Поставщиком своих обязательств более чем на 15 рабочих дней, либо - предоставления Поставщиком недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в т.ч. недостоверных или недействительных документов, либо - проведения ликвидации Поставщика и/или наличие решения суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства, либо - приостановление деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, либо - наличие сведений о Поставщике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством РФ. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения договора. Если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе другой Стороной устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия решения об отказе, то направившая уведомление Сторона вправе отказаться от не вступившего в силу решения об отказе. 8.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и\или банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую Сторону с приложением подтверждающих документов. 8.4 При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения 9. Заключительные положения. 9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, а в случае, если он подписан в разные даты, то с последней из них. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 9.2 Уведомления и сообщения, отправленные по факсу, телеграммой или по электронной почте, признаются сторонами, но должны дополнительно подтверждаться в течение 7 (семи) дней оригиналами документов, направленных курьерской или заказной почтой. 9.3 Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, один из которых передаётся Поставщику, а второй - Покупателю. 9.4 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора: - приложение № 1 – Спецификация, - приложение № 2 – Форма Акта выполненных обязательств. 10. Адреса и реквизиты Сторон.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | МК. Положение о закупках товаров, работ, услуг предприятия вносятся изменения в извещение и документацию о запросе цен (запроса котировок)... | | В соответствии с п. 2 приложения д по ишва. 025 Редакция II 2012 «смк. Положение о закупках товаров, работ, услуг предприятия» вносятся... |
 | Извещения о проведении закупки (далее – извещение), проводит запрос цен в электронной форме, предмет которого указан в пункте 5 Извещения... | | Извещения о проведении закупки (далее – извещение), проводит запрос цен в электронной форме, предмет которого указан в пункте 5 Извещения... |
| Заказчика в соответствии с настоящим извещением, документацией о проведении открытого запроса котировок (цен) в электронной форме... | | Извещение и документация о проведении открытого запроса цен в электронной форме соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта... |
| «Ремонтно-эксплуатационное управление» информирует о проведении запроса котировок в электронной форме № эзцк 81 – 13 от «26» августа... | | Настоящее Извещение о проведении запроса цен одновременно является и Документацией о проведении запроса цен и именуется в дальнейшем... |
| Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... | | Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... |