Скачать 0.78 Mb.
|
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРАДоговор на поставку № ___________ г. Амурск «__» _________ 2016г. Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Тагунова Виктора Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________ в лице______________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Договор на поставку товара (далее-договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю электронные компоненты (далее-товар), а Покупатель обязуется принять и обеспечить оплату отпущенного товара в соответствии с условиями настоящего договора. 1.2. Наименование, количество, технические характеристики, стоимость и срок поставки товаров указаны в Приложение №1 (далее-спецификация), являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. 2. Цена договора и порядок расчетов 2.1. Цена договора на момент его подписания составляет ________________________ (___________________________) рублей __ копеек, с учетом НДС 18%. 2.2. Цена договора устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость товара, тары, упаковку, расходы Поставщика по доставке товара на склад Покупателя, полный комплект технической документации, а также уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2.3. Расчет за товар производится на основании счета Поставщика в виде предоплаты в размере 30% от цены договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчет не позднее 30 (тридцати) календарных дней после приема и проверки товара на складе Покупателя и подписания товарной накладной. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств, с расчетного счета Покупателя. 2.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества и (или) поставки некомплектного товара оплата поставленного товара производится в течение 20 (двадцати) дней со дня полной замены товара ненадлежащего качества. 2.5. Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора оставляет за собой право изменить не более чем на десять процентов предусмотренное договором количество товара, указанного в спецификации к договору, при увеличении или при уменьшении потребности в товарах. В соответствии с изменением количества товара Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении цены договора. Дополнительное соглашение имеет юридическую силу только скрепленное печатями и подписанное с обеих Сторон. 2.6. По итогам исполнения обязательств, Сторонами договора составляется и подписывается акт сверки взаимных расчетов. 3. Права и обязанности сторон 3.1. Покупатель вправе: 3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора. 3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора. 3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору. 3.2. Покупатель обязан: 3.2.1. Принять и обеспечить оплату отпущенного товара в соответствии с условиями настоящего договора. 3.2.2. Осуществлять контроль, за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 3.3. Поставщик вправе: 3.3.1. Требовать оплату за поставленный товар, в соответствии с условиями настоящего договора. 3.4. Поставщик обязан: 3.4.1. Поставить товар, в соответствии со спецификацией, который принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц. 3.4.2. Своевременно представить Покупателю достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникших при исполнении договора. 3.4.3. По окончании срока действия договора передать акт сверки взаимных расчетов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока действия договора. 3.4.4. Предоставлять информацию на электронный адрес или факсимильной связью об отгрузке товара, указанного в спецификации не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента отгрузки. 4. Качество товара 4.1. Товар поставляется новым, качество которого должно подтверждаться сертификатом завода-изготовителя. Товар должен быть надлежащего качества, в соответствии с техническими паспортами, сертификатами, ГОСТами, которые предъявляются Поставщиком. 4.2. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемого товара в течение срока, установленного в гарантийном обязательстве, либо в технической документации на товар. 4.3. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, прописанным в спецификации к договору. Некачественный товар считается не поставленным. 4.4. Если поставщик предлагает аналог, он должен приложить развернутую характеристику данного изделия. 5. Сроки и порядок поставки товара 5.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу 682640, Хабаровский край, г. Амурск, шоссе Машиностроителей, 12. 5.2. Доставка осуществляется за счет Поставщика. 5.3. Поставщик укомплектовывает поставку товара или не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара обязан передать Покупателю оригиналы следующих документов: - товарная накладная по форме ТОРГ-12 (в 2-х экземплярах, подписанная Поставщиком, с указанием номера и даты договора); - счет на оплату; - счет-фактура; - паспортом и руководством по эксплуатации на русском языке; - документы о гарантийном обслуживании приобретаемого товара; - сертификаты соответствия. В случае не предоставления Поставщиком указанных документов в указанный срок Покупатель оставляет за собой право задержать окончательный платеж по договору, до момента предоставления этих документов. При этом такая задержка не будет являться просрочкой оплаты со стороны Покупателя и не повлечет его ответственности за просрочку оплаты поставленного по договору товара. 5.4. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара в полном объеме считается дата поступления товара на склад Покупателя и подписания товарной накладной. 5.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара надлежащего качества и подписания товарной накладной. 5.6. Срок поставки: товар должен быть поставлен не позднее 30 декабря 2016 года. 6. Порядок приемки товара 6.1. Приемка товара производится в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7, с последующими изменениями и дополнениями (далее-Инструкция П-7); Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 №П-6, с последующими изменениями и дополнениями (далее-Инструкция П-6), за исключением условий, указанных в настоящем договоре. 6.2. Претензии к Поставщику по качеству товара, в том числе по скрытым дефектам, имеет право предъявить только Покупатель по настоящему договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения товара Покупателем. 6.3. В случае возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем относительно качества товара, определение соответствия качества товара производится независимой организацией, определяемой по соглашению Сторон, имеющей государственную лицензию на выполнение соответствующего вида работ (услуг). 6.4. Оплату работ (услуг) независимой организации, а так же все расходы, связанные с заменой и транспортировкой некачественного товара производит Поставщик, если будет установлено несоответствие качества поставленного товара условиям договора. 7. Ответственность сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае нарушения срока оплаты поставленного товара и неисполнения денежного обязательства Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Банка России. Пеня начисляется за каждый день просрочки оплаты поставленного товара, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока оплаты поставленного товара. 7.3. В случае нарушения срока поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Банка России. Пеня начисляется за каждый день просрочки поставки товара, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока поставки товара. 7.4. В случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает штраф в размере 1% от стоимости некачественного товара. 7.5. Расходы, понесенные Покупателем в связи с возвратом (заменой) товара, подлежат возмещению Поставщиком. 7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождает нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных, стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), препятствующих исполнению по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок. 8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней от даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по отношению к другой Стороне. 9. Порядок урегулирования споров 9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 9.2. Все претензии, связанные с, исполнением настоящего договора, подлежат рассмотрению Сторонами в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты получения. 9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права (обязательства) по настоящему договору третьей стороне. 9.4. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 10. Порядок расторжения договора 10.1. Настоящий договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 11. Срок действия договора 11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01 марта 2017 года. 11.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение неисполненных обязательств каждой из Сторон по договору, в том числе гарантийных и в части расчетов. 12. Прочие условия 12.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 12.2. Все приложения к договору являются его неотъемлемыми частями. 12.3. Все уведомления (заявки, дополнительные соглашения и другие) Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты, с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. 12.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 12.5. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия, не противореча действующему законодательству Российской Федерации, на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. 12.6. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента вышеуказанных изменений, письменно известить об этом другую Сторону. 12.7. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальности коммерческой информации, связанной с исполнением договора. 13. Адреса и банковские реквизиты сторон Покупатель: ФКП «АПЗ «Вымпел» Поставщик:
Генеральный директор Руководитель ФКП «АПЗ «Вымпел» _______________В.Ф. Тагунов __________________ «___» _____________ 2016г. «___» _____________ 2016г. Приложение №1 Спецификация к договору №__________ от «__» ____________ 2016 г.
1. Условия оплаты: предоплата в размере 30 % от цены договора, окончательный расчет не позднее 30 (тридцати) календарных дней после приема и проверки товара на складе Покупателя и подписания товарной накладной. 2. Способ доставки: силами и средствами Поставщика до склада Покупателя. 3. Срок поставки: до 30 декабря 2016 года. Генеральный директор Руководитель ФКП «АПЗ «Вымпел» _______________В.Ф.Тагунов ______________ |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |