Раздел 4. Проект договора
ДОГОВОР № ___
г. Пермь
|
«__» ___ 201__г.
|
ГАУК «Пермская краевая филармония», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кокоулиной Галины Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании ____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Заказчика оборудование для удаленных виртуальных концертных залов согласно спецификации (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях Договора.
1.2. Количество, ассортимент, цена каждой единицы Товара определяются Сторонами спецификации (Приложение №1 к Договору) (далее – Спецификация). Увеличение цены на поставляемые Товары не допускается.
2. Количество, ассортимент и порядок поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 51б (Органный концертный зал).
2.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к каждой единицы товара, в объеме и ассортименте, указанном в Спецификации. Поставка Товара включает в себя доставку, погрузку, разгрузку, гарантию.
2.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение ___ (___) дней с момента подписания Сторонами настоящего договора. При нарушении срока поставки Поставщик вправе продолжать исполнение Договора только с согласия Заказчика.
2.4. Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком накладной(ых) на поставку последней единицы Товара.
2.5. Приемка Товара производится Заказчиком с составлением и подписанием накладной(ых) на поставку каждой единицы Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Товар доставляется в заводской упаковке без механических, химических и прочих повреждений. Упаковка является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
3. Качество и комплектность Товара
3.1. Комплектность поставляемого Товара должно соответствовать предназначению каждого Товара в Спецификации.
3.2. Поставка Товара сопровождаться следующими документами:
- товарная (ыми) накладная (ыми);
- счет-фактура на поставленный товар;
- сертификат качества;
- руководство по эксплуатации (предусмотренное изготовителем);
- техническая документация (предусмотренная изготовителем);
- копия документа об обязательной сертификации или декларации о соответствии, если Оборудование произведено за территорией Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан:
- передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию,
- оплачивать поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Договором.
4.2. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору;
- контролировать ход исполнения поставщиком обязательств по настоящему договору,
- в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения Договора.
4.3. Поставщик обязан:
- за один день до дня поставки сообщить Заказчику о готовности передать Товар;
- своевременно произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора, которая включает в себя доставку, погрузку, разгрузку, гарантию по адресу поставки;
- подписывать накладную (ые) с Заказчиком;
- обеспечивать соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в Договоре;
- передавать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладную (ые); счета-фактуры; сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории РФ;
- незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;
- обеспечивать ремонт и техническое (сервисное) обслуживание Товара в течение гарантийного срока со дня подписания накладной (ых) на Товар.
4.5. Поставщик обязан выполнить следующие требования к Товару:
- Товар не должен быть в употреблении и (или) восстановленным;
- Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке;
- упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов;
- поставляемый Товар должен быть промышленной сборки, осуществляемой в соответствии с Техническими условиями, зарегистрированным в установленном порядке в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии;
- предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена Договора составляет:______________________, в том числе НДС 18%. Цены каждой единицы Товара определяются в соответствии со Спецификацией. Цена договора является твердой и не может изменятся в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, погрузку, разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных расходов (в т.ч. пошлин, сборов), налогов, сборов, других обязательных платежей, в том числе НДС. Стоимость упаковки Товара входит в стоимость в цену Товара и отдельно не оплачивается.
5.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.
5.4. Оплата Заказчиком производится в следующем порядке: 100 % от суммы, указанной в п.5.1. настоящего договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента приемки последней единицы Товара Покупателем по накладной (ым), и получения счета, счета-фактуры.
6. Порядок сдачи-приемки
6.1. Приемка Заказчиком Товара осуществляется в день предоставления Товара Поставщиком на основании накладной (ых) на Товар по месту доставки после осмотра и проверки Товара на соответствие условиям Договора по количеству, ассортименту и комплектности. Присутствие уполномоченного представителя Поставщика при приемки товара обязательно. В случае отсутствия представителя Поставщика при приемке товара, Поставщик не будет иметь претензий к Заказчику при выявлении недостачи товара или его несоответствия условиям Договора.
6.2. Заказчик вправе при приемке Товара в присутствии представителя Поставщика произвести выборочный контроль качества. При выявлении несоответствия Товара требованиям, Заказчик возвращает несоответствующий требованиям Товар Поставщику. Заказчик вправе направить Товар на независимую экспертизу (выбор организации для экспертизы осуществляется Заказчиком) с целью проверки качества. При отборе Товара составляется акт, с указанием наименования Товара и серийных номеров, который подписывается представителями Заказчика и Поставщика.
В случае выявления экспертизой факта контрабанды и/или контрафакта Товара, Заказчик незамедлительно информирует Поставщика письмом о необходимости замены Товара по данной позиции номенклатуры в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Поставщиком указанного письма и направляет официальное обращение в правоохранительные органы.
6.3. В случае, если при осмотре будет выявлено, что представлен Товар ненадлежащего качества и/или Товар недоукомплектован накладная (ые) Заказчиком не подписывается, о чем составляется акт, а Поставщик производит замену (доукомплектование и/или допоставку Товара) такого Товара в срок, установленный в акте, но в любом случае не позднее ___________ г.
6.4. Накладная (ые) оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и Заказчиком.
6.5. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи ему Товара по накладной (ыми) Заказчиком.
Стороны договорились, что переданные единицы Товара не признаются находящимися в залоге у Поставщика до оплаты их последнему, т.е. пункт 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации к настоящему Договору не применяется.
7. Гарантия
7.1 Гарантийный срок на каждую единицу Товара составляет ___________ и начинает течь с момента ее принятия Заказчиком по накладной(ым) при условии соблюдения правил эксплуатации Товара, изложенных в Руководстве по его эксплуатации. Гарантийное и сервисное обслуживание Товара должно осуществляться сервисным центром, авторизованным производителем Товара.
7.2. Товар на гарантийный ремонт вывозится от Заказчика в сервисный центр, силами и за счет Поставщика в срок не более десяти рабочих дней со дня подачи от Заказчика заявки в любой форме. Отремонтированный Товар направляется Заказчику, силами и за счет средств Поставщика.
7.3. Гарантия распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).
7.4. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться Товаром из-за обнаруженных в Товаре недостатков (в т.ч. скрытых недостатков), при условии, что Поставщик был извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в письменной форме. Период, в который Заказчик не мог пользоваться начинает течь с даты направления Заказчиком письменной претензии Поставщику до даты передачи Заказчику Поставщиком отремонтированного либо замененного Товара.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
8.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет их за счет своих средств в срок, не позднее 10 дней со дня уведомления Заказчиком, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок.
В случае невозможности устранить недостатки в указанный срок Поставщик обязан вернуть Заказчику уплаченные за Товар денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
Возврат некачественного Товара (его части) осуществляется силами и за счет Поставщика.
8.3. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком пени за каждый день просрочки поставки Товара в размере 0,1% от стоимости не поставленных единиц Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока поставки (п. 2.3. Договора).
8.4. В случае неисполнения, а также ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору: некомплектной поставки и/или поставки Товара, несоответствующего спецификации по качеству, комплектности, характеристикам, условиям поставки, Заказчик имеет право потребовать от Поставщика в сроки, оговоренные претензионными письмами Заказчика, заменить этот Товар (часть Товара) и/или потребовать от Поставщика возврата оплаченных за него денежных средств и/или уплаты штрафа в размере 20 % от стоимости недопоставленного или не соответствующего спецификации Товару, либо товара ненадлежащего качества.
8.5. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате поставленного без недостатков Товара за каждый день просрочки Заказчик выплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.
8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 2.3., 4.3. Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив письменное уведомление в адрес Поставщика.
8.8. В случае уменьшения Заказчику объема предоставляемой субсидии на выполнение государственного задания, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, в договор вносятся изменения по соглашению Сторон по размеру и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг (п. 5 ст. 78.1 БК РФ).
8.9. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
8.10. В случаях, если Договор расторгается в связи с существенным нарушением Поставщиком условий настоящего Договора, сведения о Поставщике в установленном порядке подаются в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере размещения заказов.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.
10.2. При наступлении указанных в пункте 10.1. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
11. Срок действия Договора
11.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до ____ включительно, в части гарантийных обязательств Поставщика - до истечения срока гарантии.
11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
12. Прочие условия
12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
12.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Договора является его правопреемник.
12.4. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие нормы законодательства.
12.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах - по одному для каждой из сторон.
13. Приложения
13.1. Спецификация – Приложение №1.
14. Реквизиты и подписи Сторон
Приложение №1
к договору №_____ от «___» ____ 2014 г.
Спецификация
№ п/п
|
Наименование товара
|
Количество
|
Цена, руб.
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|
|
|
11
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
