ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Ростов-на-Дону. «__» _______2016г.
_________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице
(наименование предприятия (организации))
___________________________________________, действующего на основании _____________
(должность, ФИО) (Устав, доверенность)
с одной стороны, и АО «Ростовводоканал», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Шепелевой Дарьи Александровны, действующего на основании доверенности №1 от 29.12.2015г., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проверке эффективности работы 16-ти вентиляционных систем электролизной очистных сооружений «Александровский водопровод» АО «Ростовводоканал», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40 летия Победы, 1е.
Сроки выполнения работ:
начало с момента заключения договора;
окончание - ____________2016 года.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.
Стоимость работ по Договору составляет:
без НДС: __________________________ руб. _____ коп.
(цифрами)
_______________________________________________ руб. ___________ коп.
(прописью)
кроме того НДС 18%: __________________________ руб. _____ коп.
(цифрами)
_____________________________________________________ руб. ___________ коп.
(прописью)
Всего: __________________________ руб. _____ коп.
(цифрами)
_____________________________________________________ руб. ___________ коп.
(прописью)
Указанная стоимость, согласно Приложению №1 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью, включает все затраты Исполнителя, является фиксированной и на период действия Договора пересмотру не подлежит.
Оплата работ Заказчиком производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в рублях по факту выполнения работ, перечисленных в п. 1.1 Договора в течение __ (____) _____ дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РАБОТ.
Приемка - сдача работы оформляется двусторонним актом, который является документом для предъявления счета Заказчику. Отчет о проведенной проверке эффективности систем вентиляции в 2-х экземплярах Заказчик принимает вместе с актом приемки-сдачи выполненных работ, выданным Исполнителем для его подписания.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи работ Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве выполненных работ представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязуется выполнить работу, предусмотренную п.1.1 Договора, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
Исполнитель обязан организовать проведение проверки эффективности вентиляции в соответствии со СНиПами, ГОСТами в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами.
Исполнитель обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы в следующих случаях:
при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и документации;
при невыполнении Заказчиком своих обязанностей по Договору, указанных в п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Договора;
иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнитель обязан немедленно возобновить выполнение работы в соответствии с Договором и уведомить об этом Заказчика при прекращении действия обстоятельств, перечисленных в настоящем пункте.
В случае выявления в результате работы недостатков, явившихся следствием недобросовестной деятельности Исполнителя, последний обязан исправить их собственными и (или) привлеченными силами и средствами за свой счет, кроме случаев, когда такие недостатки явились следствием недобросовестных действий Заказчика, связанных прямо или косвенно с исполнением условий Договора, в течение срока, оговоренного Сторонами дополнительно.
Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан передать необходимую исходную техническую документацию (паспорта, акты предыдущих обследований, ремонтную документацию и др).
Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя к объекту обследования в рабочие дни, а также при согласовании - в выходные дни.
Заказчик обеспечивает условия для проведения работ по Договору:
- предоставление вентиляционных систем в работоспособном состоянии;
- выделение на время производства работ по Договору своего ответственного представителя.
Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке и объеме, предусмотренными Договором.
Заказчик, в случае досрочного выполнения работ Исполнителем, обязан досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.
Права Заказчика.
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
Права Исполнителя.
Исполнитель вправе требовать от Заказчика предоставления дополнительной, первоначальной неоговоренной исходной технической и иной документации, если без ее истребования невозможно получить определенного Сторонами результата работы.
Исполнитель вправе в случае нарушений Заказчиком условий Договора отказаться от его исполнения. В этом случае Заказчик оплачивает часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Исполнителя от исполнения Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Дополнительные, неустановленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: за нарушение сроков, установленных в Договоре, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ по Договору; за невыполнение или ненадлежащее выполнение Заказчиком своих обязательств по оплате, последний уплачивает штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченных работ по Договору. Уплата штрафов не освобождает Стороны от выплаты убытков и выполнения своих обязательств по Договору.
Уплата пени производится по письменному требованию Стороны или по решению суда. Если требование не было предъявлено, то сумма пени равна нулю.
6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА).
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той части, которая подлежит выполнению после наступления форс-мажора.
Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных Законом или Договором.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут решаться путем переговоров.
Споры, возникающие в процессе заключения, исполнения или расторжения Договора, разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области согласно Российскому законодательству.
Место исполнения Договора: город Ростов-на-Дону.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 августа 2016 года.
Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком за свой счёт привлекать к выполнению работ по Договору третьих лиц под свою ответственность.
Дополнения и изменения Договора оформляются дополнительным соглашением.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
9.1. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик:
АО «Ростовводоканал»
Почтовый и юридический: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 293.
Платежные: ИНН 6167081833, КПП 615250001, ОКПО 3299057, ОГРН 1056167043470
р/с 40702810212000000220 в филиале «Ростовский» АО «ГЛОБЭКСБАНК»,
к/с 30101810300000000261, БИК 046015261,
Контактные телефоны: (863) тел/факс 263-67-21, тел. 8-918-555-29-37
Электронная почта: prombez@rvdk.ru
|
Исполнитель:
|
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
___________________/Шепелева Д.А./
М.П.
|
___________________/______________./
М.П.
|
Приложение №1 к договору №______
от «____» ____________2016 года
Смета
на проведение проверки эффективности работы вентиляционных систем
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
___________________/Шепелева Д.А./
М.П.
|
___________________/______________./
М.П.
| |
