ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Приемка выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке: при завершении работы по каждому из этапов Подрядчик направляет Заказчику Документацию на бумажном и электронном носителе в формате *.pdf, а также подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ и исполнительную смету.
Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Документации обязан провести ее проверку на комплектность и соответствие условиям настоящего Договора.
При отсутствии замечаний Заказчик принимает Документацию, подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и возвращает его в адрес Подрядчика.
Выполнение п. 6.3 Договора не освобождает Подрядчика от ответственности в случае получения замечаний и/или отрицательного заключения по проектной документации государственной экспертизы и/или иного согласующего органа.
При получении оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику Документацию в количестве не менее 5 (пяти) экземпляров на бумажном носителе и в 2 (двух) экземпляре на электронном носителе в формате *.pdf, а также в форматах *.docx, *.xlsx, *.dwg.
По запросу Заказчика Подрядчик выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры Документации на бумажном носителе с оплатой их изготовления дополнительно к Договорной цене.
В случае обнаружения недостатков в Документации Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ относительно качества, полноты разработки документации, от приемки работ с перечнем замечаний, после чего в течение 3 (трех) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Подрядчик устраняет в возможно короткий срок все замечания и недостатки в Документации по замечаниям Заказчика своими силами и за свой счет.
После устранения Подрядчиком недостатков в Документации Заказчик проводит приемку результатов работ в порядке, предусмотренном п.п.6.1-6.8. настоящего Договора.
По окончании выполнения работ в целом по Договору Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в целом по Договору. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ в целом по Договору.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ И АВТОРСКИХ ПРАВ
Использование результатов работ по Договору осуществляется Заказчиком при Реконструкции инженерных коммуникаций Донского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви. Заказчику предоставляется исключительное право на проектную документацию. Заказчик имеет право использовать ее по своему усмотрению и любым способом.
Подрядчику запрещается использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме установленных в настоящем Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком своих договорных обязательств.
Подрядчик имеет право использовать результаты работ по Договору в рекламных целях для содействия собственной репутации, включать изображения объекта или отдельных его частей, в свои профессиональные материалы. Указанные материалы Подрядчика не должны содержать конфиденциальную информацию Заказчика без письменного разрешения последнего.
ОТВЕТСТВЕННОТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки, при этом Подрядчик несет полную ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, привлекаемых им третьих лиц.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую подготовку проектной документации, включая недостатки, обнаруженные в последствие в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.
При нарушении Заказчиком сроков оплаты за выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 5% стоимости работ.
При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной и согласованной документации, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 25% стоимости работ.
При нарушении Подрядчиком сроков устранения замечаний, возникших в ходе согласования, экспертизы проектной документации и ее корректировки, а также недостатков проектной документации и результатов инженерных изысканий, установленных пунктами 4.1.10., 5.5.5., Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости настоящего Договора.
В случае возврата организацией по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на доработку по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость проведения повторной государственной экспертизы, а также Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере до 10% от стоимости работ по настоящему Договору.
В случае нарушения сроков предоставления положительного заключения органа по проведению государственной экспертизы по вине Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,2% от стоимости всех работ по договору за каждый день просрочки.
Предъявление Сторонами санкций за нарушение обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления претензии об их уплате или возмещении с обязательным ответом на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.
Возмещение убытков и оплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
В иных случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия природного и техногенного характера, а также война или военные действия, принятые органами государственной власти или управления решений, повлекшего за собой невозможность исполнения Договора.
Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства.
Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено уполномоченным государственным органом Российской Федерации.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не свыше 3 (трех) месяцев.
В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продления срока действия Договора либо о его расторжении.
ПРИОСТАНОВКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТ
Заказчик в любое время до передачи ему Проектной документации вправе дать указания Подрядчику о приостановлении или прекращении работ, уведомив об этом Подрядчика в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты приостановки или прекращения работ, оплатив при этом фактически выполненные Подрядчиком работы в течении 30 (тридцати) дней с даты приостановки или прекращения работ.
Подрядчик вправе приостановить или прекратить выполнение работ в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановке или прекращении работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты приостановки работ.
Работы могут быть прекращены вследствие досрочного расторжения Договора или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
В случае приостановки работ Стороны не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения одной из Сторон уведомления другой Стороны о приостановке работ:
Рассматривают возможность дальнейшего исполнения Договора;
Принимают решение о досрочном расторжении Договора.
В случае принятия решения о приостановке обязательств по настоящему Договору Стороны подписывают Дополнительное соглашение об изменении сроков выполнения работ.
В случае принятия решения о досрочном расторжении Договора стороны осуществляют действия, предусмотренные разделом 11 настоящего Договора.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор может быть изменен, дополнен и расторгнут по письменному соглашению Сторон.
При выявлении в ходе работ по Договору необходимости и целесообразности внесения изменений в его условия составляются и подписываются дополнительные соглашения к Договору, которые становятся его неотъемлемой частью.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случае немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения работ, при неисполнении Подрядчиком своих обязательства по Договору, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своей инициативе при задержке или отказе Заказчика в оплате выполненных работ, при неисполнении Заказчиком своих обязательств по Договору, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
В случае одностороннего расторжения Договора Сторона-инициатор обязана направить контрагенту уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие Договора. Если нарушение договорных обязательств продолжается по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Сторона-инициатор вправе направить виновной Стороне решение о расторжении Договора и прекратить его исполнение.
Договор может быть расторгнут Заказчиком, если работа над объектом, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика о расторжении Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.
В случае расторжения Договора не по вине Подрядчика Заказчик обязуется возместить понесенные Подрядчиком расходы в пределах выполненного объема работ. При этом Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения Договора прекратить выполнение работ и передать Заказчику:
- Акт о прекращении работ;
- Смету фактически выполненного объема работ;
- Акт сверки взаиморасчетов.
Расчет за фактически выполненный Подрядчиком объем работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов.
Оплата работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения Договора, Заказчиком не производится.
В случае расторжения Договора по вине Заказчика, Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора в пределах стоимости выполненных работ на дату его расторжения.
В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику расходы и убытки, причиненные досрочным расторжением Договора в пределах стоимости выполненных работ на дату его расторжения.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, будут регулироваться Сторонами путем переговоров с применением претензионного порядка.
При не урегулировании споров в порядке, предусмотренном п.13.1 настоящей Статьи, они передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства для выполнения работ по настоящему Договору, в том числе на все время выполнения работ иметь соответствующие допуски СРО.
Подрядчик не вправе действовать от имени Заказчика, если такое право не подтверждено письменным документом Заказчика.
Все вопросы, относящиеся к настоящему Договору, Заказчик решает с Подрядчиком и вправе устанавливать прямые контакты с третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения условий настоящего Договора.
Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями, если они подписаны Сторонами.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Сводная таблица стоимости работ;
Приложение № 3 – График выполнения работ;
Приложение № 4 – Акт сдачи-приемки выполненных работ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, подписи СТОРОН
Подрядчик
|
|
Заказчик
|
_________________________________
ИНН / КПП ___________ / ___________
ОГРН: ___________
р/с: ____________________
____________________
к/с: ____________________
БИК: ___________
|
|
101000, г.Москва, Потаповский пер., д.3 стр.1
ИНН / КПП 7707647099 / 770101001
ОГРН 1077763408051
р/c 40602810000010000044
в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
к/c 30101810500000000219
БИК 044525219
ОКПО 03233383 ОКВЭД 74.20.1
|
|
|
|
От ПОДРЯДЧИКА
|
|
От ЗАКАЗЧИКА
|
|
|
|
_____________________
_____________________
___________________/______________/
МП
|
|
Заместитель директора
ГУП «МосгортрансНИИпроект»
___________________ /В.С. Еременко/
МП
| |
