Статья 17. Порядок производства дноуглубительных работ
Подрядчик организует Работы в соответствии с ППР, который разрабатывается им на основании Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и Рабочей документации. Приступать к выполнению дноуглубительных работ в 2012 году Подрядчик может только после получения уведомления от Заказчика.
При обнаружении в ходе водолазного обследования морского дна или при производстве Работ взрывоопасных предметов Подрядчик незамедлительно информирует Заказчика.
17.3. Перед началом Работ Стороны согласовывают используемую систему координат, формы предоставления материалов площадной съёмки рельефа дна в электронном виде и на бумажном носителе, состав отчетных материалов по результатам промерных работ. Применяемые Сторонами системы позиционирования при производстве съёмки и дноуглубительных работ должны обеспечивать среднюю квадратическую погрешность (СКП) положения глубин и расположения земснаряда не более 1,5 мм в масштабе планшета.
17.4. Предлагаемая Подрядчиком технология производства Работ должна обеспечить размещение всего разрабатываемого объема грунта в установленных подводных отвалах.
17.5. В случае обнаружения нарушений технологии и порядка перемещения разработанного материала Подрядчик устраняет нарушения и оплачивает штрафы за свой счет.
Статья 18. Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ
18.1. Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.2. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на Объекте и около его границ и избегать нарушений, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства Работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы при выполнении Работ содержание загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и сбросах в водные объекты не превышало нормативных показателей, установленных правовыми актами и законодательством Российской Федерации.
18.3. Подрядчик обязан до начала Работ разработать и в течение всего срока строительных работ осуществлять программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил при строительстве в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 и СанПиН 2.2.3.1384-03.
18.4. Подрядчик обязан принять все образующиеся в ходе Работ отходы в собственность, включая предметы, извлеченные в ходе водолазного обследования.
18.5. Подрядчик обязан ежеквартально, до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, оформлять расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, за выбросы в атмосферу, за размещение отходов, и за сбросы загрязняющих веществ в водный объект при выполнении Работ на Объекте, и осуществлять соответствующие платежи за негативное воздействие в полном объёме.
18.6. Подрядчик обязан представлять Заказчику справки о сдаче и размещении отходов, расчет платы и платежные поручения о перечислении платы за негативное воздействие до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным.
18.7. Подрядчик обязан назначить ответственного за работу по охране окружающей среды и официально сообщить контактные данные указанного лица Заказчику не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после заключения Договора.
18.8. Подрядчик обязан ежемесячно, до 10 числа месяца, информировать Заказчика о выполненных мероприятиях по охране окружающей среды.
18.9. На Подрядчика возлагается оплата убытков и компенсаций, подлежащих уплате Третьим лицам, по искам в связи с его нарушением правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ.
Статья 19. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, указанного в п. 9.1 Договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки. Заказчик вправе удержать указанную неустойку при проведении расчетов с Подрядчиком.
Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.
19.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
19.5. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за действия или упущения Субподрядчиков, выполняющих работы по Договору.
19.6. При отказе Подрядчика от выполнения (продолжения) Работ, убытки, понесенные Заказчиком, возмещаются Подрядчиком в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
19.7. Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий к Заказчику.
19.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 20. Разрешение споров между Сторонами
20.1. Все разногласия, возникшие в ходе исполнения Договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров.
В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
До заявления иска одной из Сторон обязательно предъявление претензии.
Ответ на предъявленную претензию Стороной должен быть дан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
Статья 21. Вступление Договора в силу
21.1. Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
21.2. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.
 Статья 22. Перечень приложений
22.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемыми частями Договора:
22.1.1. Приложение № 1 - Техническое задание с приложениями, 15 л.
22.1.2. Приложение № 2 - Протокол соглашения о Цене Договора (смета работ), 03 л.
22.1.3. Приложение № 3 - Календарный график, 03 л.
Статья 23. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «Росморпорт»
Адрес: 127055, Москва ул. Сущевская,
д. 19, стр. 7
Северо-Западный бассейновый филиал
ФГУП «Росморпорт»
ИНН 7702352454/КПП 780502001
198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, дом 8
Р/с 40502810200060005618
В филиале Морского акционерного банка (ОАО) в г. Санкт-Петербург
К/сч 30101810100000000833 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
БИК 044030833
|
пОДРЯДЧИК:
|
От ЗаказчикА:
Директор Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
________________________ С.В. Пылин
М.П.
|
От Подрядчика:
_______________________
М.П.
|
Приложение № 1 к договору от ____ 2012г. № ________
Техническое задание
на проведение ремонтного крепления дна акватории вдоль линии
причалов № 6,7 Пассажирского порта Санкт-Петербург
№ п/п
|
Наименования
(требования)
|
Характеристика
(требования)
|
1
|
Географическое расположение объекта
|
Акватория Финского залива, западная часть Васильевского острова, южнее реки Смоленка, Пассажирский порт Санкт-Петербург
|
2
|
Заказчик
|
Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»
|
3
|
Источник финансирования
|
Собственные средства.
|
4
|
Вид работ
|
Ремонт
|
5
|
Генеральная подрядная организация
|
Определяется по результатам конкурса.
|
6
|
Субподрядные организации
|
Организации, привлекаемые на субподряд, в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком
|
7
|
Назначение
|
Крепление дна акватории вдоль линии причалов № 6,7 Пассажирского порта Санкт-Петербург.
|
8
|
Основные технико-экономические показатели
|
Крепление дна для достижения отметки –10,70 м.
|
9
|
Условия проведения работ.
|
Работы проводятся в условиях действующего порта.
|
10
|
Сроки проведения работ
|
Работы: май 2012г – 30 апреля 2013г
1 Этап: май 2012г – октябрь 2012г;
2 Этап: октябрь 2012г – 30 апреля 2013г.
|
12
|
Объемы работ.
|
Объем дноуглубительных работ 20 157 м3 .
Объём крепления дна габионами 28 552 м2.
|
13
|
Отвал грунта
|
Подводный отвал западнее маяка Толбухин. С координатами (система координат СК-42):
-
|
Ш
|
Д
|
1
|
60º02´35´´
|
29º28´05´´
|
2
|
60º02´35´´
|
29º29´12´´
|
3
|
60º02´05´´
|
29º29´12´´
|
4
|
60º02´05´´
|
29º28´05´´
|
Расстояние до свалки грунта от района Работ: 49 км
|
14
|
Характеристики грунта при дноуглублении по трудности разработки и разгрузки
|
III – V группа грунта по трудности разработки, 1-3 группа по трудности выгрузки.
|
15
|
Параметры участков работ.
|
15.1
|
Участки дноуглубления
|
Причал №6:
для одночерпакового штангового земснаряда: ширина участка – 10 м, длина – 288,00 м, глубина черпания – не выше 11,40м и не ниже 11,90м;
для самоотвозного землесоса: ширина участка – 30м, длина – 288,00м, глубина черпания не выше 11,20м и не ниже 11,90м;
Причал №7:
для одночерпакового штангового земснаряда: ширина участка – 10 м, длина – 376,00 м, глубина черпания – не выше 11,40м и не ниже 11,90м;
для самоотвозного землесоса: ширина участка - 30 м, длина – 376,00 м, глубина черпания – не выше 11,20м и не ниже 11,90м;
для самоотвозного землесоса: участок ограниченный координатами в соответствии с приложением № 3, глубина черпания не выше 10,70м и не ниже 11,20м;
Переборы и недоборы по глубине сверх указанных не допускаются и подлежат устранению Подрядчиком в сроки, установленные рабочей документацией.
|
15.2.
|
Участки крепления дна
|
Причал №6: участок длиной – 288,00м, шириной –40,00м;
Причал №7: участок длиной – 376,00м, шириной – 40,00м.
|
16
|
Состав работ:
|
16.1.
|
Водолазное обследование дна
|
перед выполнением дноуглубительных работ 28 810 м2
|
16.2.
|
Подчистка дна на участках укладки габионов до отметки минус 11,7 м БС:
|
Объем дноуглубительных работ с учетом параметров по глубине, указанных в пункте 15.1. настоящего Технического задания и допустимых переборов по ширине 3 метра – 20 076 м3, (грунты: III группа – пески от пылеватых до крупных;
IV группа - супеси;
V группа – глины, суглинки ленточные; суглинки неяснослоистые; суглинки) из них:
Причал 6:
для одночерпакового штангового земснаряда:
IV группа - 578 м3;
V группа – 900 м3;
для землесоса: IV группа – 2 106 м3:
V группа – 1 377 м3;
Причал 7:
для одночерпакового штангового земснаряда:
IV группа – 1 593 м3;
V группа – 138 м3;
для землесоса: III группа - 438 м3;
IV группа – 8 209 м3;
V группа – 47 м3;
для землесоса в границах согласно приложения № 3:
III группа – 4 690 м3;
|
16.3.
|
Очистка впадин шпунта от грунта
|
Выполняется путем размыва грунта водолазами с применением средств малой механизации (гидростволов) до отметки 11,20 м.
Размыву подлежит грунт 5 группы в объёме – 81 м3 , согласно рабочей документации.
|
16.4.
|
Извлечение валунов
|
Произвести извлечение валунов диаметром более 0,5 м, массой до 15 т с их транспортировкой к месту складирования в количестве – 38 шт., в том числе:
Причал № 6 – 9 шт.
Причал № 7 – 29 шт.
|
16.5.
|
Пополняемая часть к паспорту ГТС.
|
Разработать и предоставить в 3-х экз. пополняемую часть паспорта ГТС отреконструированного объекта «Акватория Морского торгового порта (МТП) «Пассажирский порт Санкт-Петербург». Пополняемая часть разрабатывается организацией зарегистрированной в саморегулируемой организации в сфере проектирования и изыскательской деятельности и имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
|
17.
|
Устройство песчаной подготовки.
|
17.1.
|
Отсыпка из разнозернистого песка
|
Выполняется до отметки 11,20 м в объёме – 13 800 м3 (с учётом уплотнения) в соответствии с рабочей документацией, из них:
Причал №6 – 6000 м3;
Причал №7 – 7800 м3.
Резерв песка для компенсации возможных переборов – 173 м3.
|
17.2.
|
Равнение песка
|
Выполняется водолазами на площади 25 410 м2 в соответствии с рабочей документацией, из них:
Причал №6 – 11 030 м2;
Причал №7 – 14 380 м2.
|
18.
|
Изготовление и укладка габионов.
|
18.1.
|
Изготовление и укладка габионов Г2
|
Укладка в проектное положение габионов Г2 с их обвязкой в количестве - 176 шт. и прикрепление ко дну и боковым частям габионов Г2 геотекстиля в количестве – 1 584 м2 в соответствии с рабочей документацией, из них:
Причал №6
– габионов -72 шт.
- геотекстиля – 648 м2
Причал №7
– габионов -104 шт.
- геотекстиля – 936 м2
|
18.2.
|
Изготовление и укладка габионов Г1
|
Укладка в проектное положение габионов Г1 с их обвязкой в количестве 2 656 шт. и прикрепление ко дну и боковым частям габионов Г1 геотекстиля в количестве - 36 635 м2 в соответствии с рабочей документацией, из них:
Причал №6: - габионов – 1 152 шт.
- геотекстиля –15 894м2;
Причал №7: - габионов - 1 504 шт.
- геотекстиля –20 741м2;
|
18.3.
|
Бетонирование габионов Г1 к шпунтовой стенки
|
Бетонирование монолитных пазух в месте примыкания габионов Г1 к шпунтовой стенке причала, бетоном В15 в объёме 81,0 м3 в соответствии с рабочей документацией, из них:
Причал №6 – 38,0 м3;
Причал №7 – 43,0 м3.
|
19.
|
Укладка и грубое равнение щебня
|
Производится укладка и грубое равнение щебня фракциями 70-120мм в объёме – 1 070 м3 на площади – 2 121 м2 в соответствии с рабочей документацией, из них:
Причал №6 – 400 м3; 864 м2;
Причал №7 – 670 м3; 1 257м2;
|
20.
|
Строительство временного палового причала (по окончанию Работ причал демонтируется)
|
Для швартовки в устье реки Смоленки предусмотрено устройство временного палового причала из трех палов, расположенных на расстоянии 15.0 м друг от друга. Каждый из палов выполнен из трех свай из труб Ø720×10, погруженных до отметки минус 25,0 м и объединенных по верху связями из двутавров №40Б1.
|
21
|
Навигационное ограждение
|
Обеспечить навигационное ограждение трассы движения плавсредств от временного палового причала к участку Работ вехами в количестве 18 шт. (по необходимости)
|
22.
|
Площадное обследование с использованием многолучевого эхолота (МЛЭ)
|
Детальная съёмка рельефа дна методом площадного обследования с использованием многолучевого эхолота (МЛЭ) выполняется:
на площади 47 300 м2:
до начала дноуглубительных работ;
после проведения дноуглубительных работ;
на площади 28 600 м2:
после укладки габионов Г2, подсыпки и равнения песка;
после укладки габионов Г1 и равнения щебня под водой;
на площади 47 300 м2
окончательная после выполнения ремонтного крепления дна габионами вдоль причалов № 6,7.
Детальная съемка рельефа дна методом площадного обследования с использованием МЛЭ на пути следования от временного палового причала к участку Работ.
|
23.
|
Выполнение производственного экологического контроля.
|
23.2.
|
Отбор проб и химико-аналитические исследования
|
23.2.1.Отбор проб воды и проведение гидрохимических исследований по следующему перечню контролируемых показателей: Азот аммонийный, Нитриты, Нитраты, Хлориды, Сульфаты, Фосфат-ион, БПКполн, ХПК, Сухой остаток, pH, Взвешенные вещества, Нефтепродукты, СПАВ (анионные), Ртуть, Медь, Железо, Свинец, Мышьяк, Кадмий, Хром, Марганец, Никель, Цинк, Кобальт.
23.2.2. Отбор проб донных грунтов и проведение геохимических исследований по следующему перечню контролируемых показателей: Ртуть, Цинк, Кадмий, Свинец, Мышьяк, pH, Нефтепродукты, ПХБ(сумм), Бенз(а)пирен, Марганец, Медь, Хром, Никель, Сумма ДДТ, α-ГХЦГ,γ-ГХЦГ, физико-механические параметры (гранулометрический состав, плотность скелета грунта, потери при прокаливании).
23.2.3. Отбор проб атмосферного воздуха и проведение химико-аналитических исследований по следующему перечню контролируемых показателей: Азота диоксид, Углерод (сажа), Сера диоксид.
23.2.4. Натурные измерения эквивалентных и максимальных уровней звука на границе жилой зоны
|
24
|
Производственный контроль
|
Контроль за соблюдением технологии при работе дноуглубительной и иной строительной техники, вывозом отходов и местами хранения (накопления отходов). Выполняется 1 раз в месяц в течение всего периода выполнения работ.
|
25
|
Рыбохозяйственный мониторинг
|
Рыбохозяйственный мониторинг
|
26
|
Тип и состав привлекаемой к работе техники
|
Ремонтные дноуглубительные работы:
Разработку грунта в 10-ти метровой зоне от линии кордона причалов производить одночерпаковым штанговым земснарядом с отвозом грунта шаландами на разрешенный подводный отвал.
В зоне 10 – 40 метров от линии кордона причалов разработку грунта производить самоотвозным землесосом или одночерпаковым штанговым земснарядом с отвозом грунта на разрешенный подводный отвал.
Очистка впадин шпунта от грунта путем размыва грунта выполняется водолазным способом с применением средств малой гидромеханизации (гидростволов).
Работы по креплению дна габионами:
Отсыпку песка и щебня выполнять плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 с самоходных барж.
Укладку габионов Г1 и Г2 массой до 15 т на дно производить плавучим краном с несамоходных барж с помощью специальных траверс.
Для обеспечения безопасности мореплавания и буксировки несамоходных барж использовать буксир 1200 лс.
|
27
|
Исходные данные, предоставляемые Заказчиком.
|
Разделы рабочей документации.
|
28
|
Допуски
|
28.1. Допуск при дноуглублении:
определены рабочей документацией и пунктами 15.1. и 16.2. настоящего Технического задания.
28.2. Допуск при креплении дна габионами:
отклонения уложенных в проектное положение габионов Г1 от проектной отметки (10,70м) должны быть в пределах 0- минус 0,1 м.
Выше отметки минус 10,70м на уложенных габионах не должны выступать никакие монтажные, крепежные детали.
|
29
|
Требования к точности определения координат и измеренных глубин
|
Средняя квадратическая погрешность (СКП):
- позиционирования земснаряда, отметок глубин не более 1,5 мм в масштабе планшета;
- измерения и регистрации глубины не более ±0,24 м.
Система координат WGS-84, проекция UТМ;
Площадное обследование МЛЭ на участках дноуглубления приводится к среднему многолетнему уровню моря для всех участков по уровенному посту «Кронштадт».
Средства измерения должны подвергаться регулярным проверкам и калибровкам в соответствии с техническими условиями их эксплуатации.
|
30
|
Требования к отчетным материалам площадного обследования МЛЭ
|
30.1. Готовится и представляется представителю Заказчика отчёт о проведении гидрографических работ (в бумажном и электронном виде).
К отчету прилагается:
таблицы уровня воды за период работ, к какому уровню приводились глубины (СМУ, «0» Кронштадтского футштока);
копии действующих метрологических свидетельств на приборы, материалы с результатами их исследований, поверок, калибровок и т.п.;
данные с вычислениями вводимых поправок за изменениями скорости звука;
данные подсчета объёмов извлеченного грунта с указанием границ подсчета, отметки, до которой подсчет произведен, и исходного промера глубин;
планшеты площадного обследования МЛЭ на мягкой основе в масштабе 1:2000, в 5-ти экземплярах;
30.2. Результаты выполненных работ на компакт-дисках, в согласованной форме и системе координат, а именно:
все планшеты площадного обследования в формате PDF (для Acrobat Reader версии 5);
все глубины сортируются по минимуму через 0,5 метра на местности по галсам (негридированные), в формате XYZ в СК WGS-84 проекции UTM. Содержание файлов должно быть следующим: Y координата, X координата, Z высотная отметка (высотная отметка должна быть положительная). Координаты и глубины должны быть разделены пробелом и не иначе. Файл XYZ не должен больше содержать никаких надписей, заголовков, номеров точек и любых иных знаков. Название файлов глубин обозначается: П, 2011-121, XYZ, где П – название подрядной организации, 2011 – год, 121 – номер галса;
все планшеты площадного обследования МЛЭ с глубинами, разреженными под их масштаб, схему планшетов, границы районов работ, изобаты, навигационную обстановку (буи, вехи, навигационные знаки) в формате DWG (AutoCad 2000) в СК WGS-84 в проекции UTM.
|
31
|
Требования к мероприятиям по охране окружающей среды при производстве Работ
|
Разработать и согласовать Программу работ по производству экологического контроля (далее – Программа). Программа разрабатывается в соответствии с требованиями уполномоченных государственных надзорных органов;
До начала Работ заключить договоры на сбор, транспортировку и размещение судовых отходов с лицензированными организациями;
Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду от выбросов в атмосферный воздух и при размещении отходов, а также осуществлять компенсационные платежи за ущерб водным биоресурсам в порядке и сроки, определенные органами Росрыболовства;
Выполнить иные природоохранные мероприятия, предусмотренные проектом.
|
32
|
Технические регламенты, национальные стандарты, нормы и стандарты организаций, соответствие которым должно быть обеспечено выполнение подрядных работ.
|
В соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами в строительстве, соответствующими сертификатами.
|
33
|
Основные гидрометеорологические условия в период проведения Работ
|
В среднем за год наблюдается 24 дня с сильным ветром 14 м/с и более.
Продолжительность волнения со средней высотой более 0,5 м составляет 31 день за период навигации.
Лед образуется ежегодно, его первое появление 5 декабря. Продолжительность ледового периода составляет в среднем 141 день.
|
34
|
Особые условия работ
|
Дноуглубительные работы и работы по креплению дна габионами проводятся в условиях действующего порта. Суда, участвующие в производстве дноуглубительных работ, обязаны осуществлять пропуск судов, следующих на вход (выход) в (из) порт.
Производство работ производится с учетом графика судозахода к причалам Пассажирского порта Санкт-Петербург.
Предусматривается выполнение работ в зимний период.
Выполнение Работ производится поэтапно:
1 Этап: Подготовительные, дноуглубительные работы и ремонтное крепление дна габионами у причала № 6;
2 Этап: Дноуглубительные работы, ремонтное крепление дна габионами у причала № 7, сдача Объекта;
|
35
|
Требования к отчетным материалам, количество их экземпляров.
|
Отчетные материалы предоставляются Заказчику в виде:
- отчет о выполненных работах в печатном виде в 2-х экз.,
- планшеты в печатном виде в 5-ти экз.
- планшеты и отчетные материалы в электронном виде на CD – дисках в 2 экз.
|
Приложения:
Схема расположения Строительной площадки – 01 лист.
График судозаходов к причалам Пассажирского порта в навигацию 2012г. – 04 листа.
Границы участка дноуглубительных работ у причала № 7 – 01 лист.
Схема разбивки Объекта на Этапы выполнения работ – 01 лист.
|
