Проект договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Сургут " ___" ________ 2014 г.
СГМУП «Городские тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юркина Василия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице________________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить техническое перевооружение водогрейного котла ПТВМ-30М № 3 на котельной № 14 в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и локальным сметным расчетом (Приложение №2) которые являются неотъемлемой частью договора, сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить их на условиях настоящего Договора.
1.2. В рамках реализации договора выполнить комплекс работ по техническому перевооружению водогрейного котла ПТВМ-30М № 3 на котельной № 14, согласно графику производства работ (Приложение №3).
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ по договору определяется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2) и составляет _______________(________________________________), в том числе НДС 18%. _______________(________________________________).
3. Оплата работ и взаиморасчеты
3.1. Основанием для оплаты является подписанная сторонами "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", оформленная в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат подписывается сторонами не позднее 3 рабочих дней со дня оформления Акта приемки выполненных работ.
3.3. В случае подписания акта приемки выполненных работ с замечаниями по объемам и (или) качеству, справка о стоимости выполненных работ и затрат оформляется на работы, выполненные без замечаний.
3.4. При несоответствии Акта требованиям, установленным разделом 4 настоящего договора, Справка о стоимости работ не подписывается до устранения замечаний.
3.5. К Справке прикладывается счет-фактура, оформленный в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.6. Оплата по настоящему договору производится согласно актам выполненных работ КС-2 и справки КС-3, которые должны предоставлять Заказчику ежемесячно до первого числа месяца, следующего за отчетным.
3.7. Оплата по договору осуществляется в соответствие с графиком финансирования (Приложение №4).
3.8. Заказчик вправе произвести оплату работ одним из ниже указанных способов:
- перечисление денежных средств, датой оплаты считается дата направления в банк платежного поручения;
- иными способами, не запрещенными законодательством РФ, дополнительно согласованными сторонами.
3.9. При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, «Стороны» в письменной форме предупреждают друг друга об этом и подписывают дополнительное соглашение до начала выполнения указанных работ с указанием их стоимости, которое станет приложением к настоящему Договору.
4. Оформление первичных документов и счетов-фактур
4.1. Оформление сдачи-приемки выполненных работ производится путем составления "Акта приемки выполненных работ", формы КС-2 в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Оформление стоимости работ производится путем составления "Справки о стоимости выполненных работ и затрат", формы КС-3 в соответствии с действующим законодательством. Справка должна содержать сведения о стоимости работ в текущих ценах за отчетный период (конечная цифра акта формы КС-2).
4.3. Документы должны содержать следующие реквизиты:
- наименование документа;
- наименование Заказчика, Подрядчика, номер договора, наименование объекта;
- отчетный период и дату составления документа;
- должности и расшифровка подписей лиц, ответственных за подпись документов.
4.4. К Справке формы КС-3 Подрядчик прикладывает выставленный счет-фактуру.
4.5. Выставлением счета-фактуры считается получение Заказчиком документа, оформленного в соответствии с действующим Налоговым законодательством.
5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1. Обеспечение материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ по настоящему договору, осуществляет Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком.
5.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объекты материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.
5.4. Подрядчик, как сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
5.5. Подрядчик несет ответственность за предоставление материалов, инвентаря и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
6. Обязанности Подрядчика
Предоставить банковскую гарантию. В ней должны быть указаны:
размер банковской гарантии – не менее 10% от стоимости договора для обеспечения обязательств по настоящему договору;
банковская гарантия должна быть безотзывной;
обязательства плательщика, исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
порядок на списание с гаранта причитающейся суммы в случае неисполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору;
порядок на списание с гаранта неустойки согласно условиям настоящего договора;
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика;
банковская гарантия выдается на срок действия настоящего договора.
Гарантия должна быть выдана банком, имеющим генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.
Гарантия представляется в течение 30-ти календарных дней после подписания договора.
6.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объектов.
6.3. Подрядчик обязан обеспечить:
6.3.1. Производство работ своими силами и средствами в полном соответствии со сметами и строительными нормами и правилами.
6.3.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями.
6.3.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ, при их приемке, и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов.
6.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров и соотнесенности.
6.5. Подрядчик осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах и подсоединения вновь созданных коммуникаций в точках подключения в установленном порядке.
6.6. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ на объектах необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории.
6.6.1.Подрядчик обязан заключить с Заказчиком соглашение по охране труда (Приложение №4)
6.7. Подрядчик также обязан:
6.7.1. Ежемесячно сдавать Заказчику КС-2 до 28 числа текущего месяца и КС-3 до 30 числа текущего месяца.
6.7.2. Сдать Заказчику по актам приемки-передачи смонтированный инвентарь или оборудование, с указанием каждой единицы по количеству, цене и иным параметрам.
6.7.3. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения работ.
6.7.4. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания приемосдаточного акта за пределы объекта принадлежащее Подрядчику имущество (включая демонтаж временных сооружений), а также строительный мусор.
6.8. Подрядчик в обязательном порядке извещает Заказчика о готовности ответственных конструкций. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
6.9. При готовности объекта к сдаче Подрядчик немедленно должен письменно известить Заказчика.
6.10. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
6.10.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
6.10.2. Иных обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.11. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, а также по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
6.12. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик. Привлекаемые Подрядчиком по договору субподряда специализированные организации должны иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ.
6.13. Подрядчик передает по окончанию работ Заказчику оформленную исполнительную документацию в полном объеме.
6.14. Подрядчик не вправе продавать или передавать сметную документацию третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
7. Обязанности Заказчика
7.1. Передать Подрядчику по акту объекты для производства и начала работ. В случае если Подрядчику будет необходимо использовать прилегающую к объекту территорию в целях складирования материалов, установки оборудования и т.п., все необходимые разрешения для использования прилегающей территории должен получить Подрядчик.
7.2. Ежемесячно принимать от Подрядчика акты формы КС-2, КС-3 на выполненные работы по каждому объекту, подписанные Подрядчиком.
7.3. Заказчик обязан произвести приемку работы (ее отдельных этапов) в сроки и в порядке, предусмотренные договором.
7.4. Заказчик обязан осуществлять технический надзор за выполняемыми Подрядчиком работами.
7.5. В установленном договором порядке и сроки оплачивать выполнение работ Подрядчиком.
8. Распределение риска между сторонами
8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки его Заказчиком несет Подрядчик.
8.2. Все обстоятельства повреждения результата выполненных работ или порчи материалов, инвентаря и оборудования, а также соответствующие выводы, фиксируются сторонами в двухстороннем акте.
8.3. При просрочке передачи или приемки риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.
9. Сдача и приемка работ
9.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненной работы, обязан произвести ее в течение пяти дней со дня получения извещения. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения.
9.2. Приемка законченного строительством объекта осуществляется путем подписания акта приемки выполненных работ после выполнения сторонами всех обязательств, в соответствии с настоящим договором. Приемку объекта осуществляет комиссия, в состав которой входят представители Подрядчика и Заказчика.
9.3. Подрядчик передает Заказчику за десять дней до начала приемки работ два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
10. Гарантии качества работ
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, выполненные Подрядчиком по договору.
10.2. Подрядчик гарантирует достижение данными объектами указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объектов на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором, и несет ответственность за отступления от них.
10.3. Гарантийный срок на все выполненные Подрядчиком работы, устанавливается сроком на 5 лет с даты подписания сторонами приемосдаточного акта, включая устранение Подрядчиком за свой счет выявленных при приемке недостатков и дефектов.
В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым документом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
10.4. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основании квалифицированной экспертизы, привлекаемой Заказчиком. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
11. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ
11.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
11.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ на объектах.
11.3. Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Заказчик (представитель Заказчика) в любое время проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
11.4. При осуществлении контроля за производством работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
12. Взаимоотношения сторон в период выполнения работ
12.1. При выявлении в технической документации недостатков Подрядчик немедленно сообщает об этом Заказчику.
12.2. Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные исправлением допущенных в ходе выполнения работ ошибок и недостатков, возмещаются Заказчиком лишь в том случае, если Подрядчик докажет, что ошибки и недостатки были допущены Подрядчиком по вине Заказчика. Обнаруженные Подрядчиком либо Заказчиком ошибки и недостатки подлежат устранению в согласованный с Заказчиком срок.
12.3. Течение сроков, предусмотренных настоящим договором, в т.ч. сроков, закрепленных в графике производства работ, приостанавливается с момента получения Подрядчиком решения Заказчика о консервации объектов.
13. Ответственность сторон за неисполнение обязательств
13.1. За нарушения графика производства работ (Приложения №3) и норм СНиП при выполнении строительно-монтажных работ по техническому перевооружению, реконструкции объектов Заказчика Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
13.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Подрядчик, который привлек к исполнению договора субподрядчика, несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
13.4. Ответственность за создание безопасных условий труда работников, соблюдение требований, норм, правил и инструкций, допуск к выполнению работ обученного персонала, за несчастные случаи, происшедшие с работниками Подрядчика, несет Подрядчик.
14. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
14.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
14.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
14.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения производства работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.
14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке.
14.5. К форс-мажорным обстоятельствам не относится повышение цен и тарифов.
15. Разрешение споров между сторонами
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора. Сторонами принимается досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем предъявления претензии, оформленной в письменном виде. Срок рассмотрения претензии устанавливается не более 10 дней.
15.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в арбитражном суде ХМАО-Югры.
15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16. Прекращение договорных отношений
16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и сохраняет свое действие до полного окончания работ и проведения взаиморасчетов, но в любом случае до «__»_________ 201_ года.
16.2. В случаях, установленных настоящим договором и законодательством, договор, может быть расторгнут досрочно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление за 10 (десять) дней до предполагаемого расторжения.
16.3. При расторжении договора по совместному решению сторон, Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
16.4. Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор в случаях:
16.4.1. Задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
16.4.2. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой увеличение срока окончания производства работ более чем на 15 дней.
16.4.3. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ.
16.4.4. Аннулирования Свидетельства о допуске к определенным видам работ, лишающих Подрядчика права на производство работ.
16.5. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
16.5.1. Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней.
16.5.2. Утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
17. Особые условия
17.1. 3а ущерб, причиненный третьему лицу в процессе производства работ на объектах, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика. Виновная сторона возмещает пострадавшей стороне причиненный ущерб в полном объеме и устраняет последствия за свой счет в согласованные с пострадавшей стороной сроки.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с обоюдного письменного согласия.
17.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
СГМУП «Городские тепловые сети"
|
628400, Тюменская обл., г.Сургут,
ул.Маяковского, 15.
|
ИНН 8602017038 / КПП 862450001
|
Р/с 40602810600010000005
|
ОАО Сургутский АКБ АККОБАНК
|
к/с30101810100000000704
|
БИК 047144704
|
ОКОНХ 90215 ОКПО 50526537
|
Директор___________В.Н. Юркин ___________ ____________ ___________
Приложение 1. Дополнительное соглашение по охране труда
к договору от___________ №______
Дополнительное соглашение о соблюдении правил и норм по охране труда
г. Сургут от «___»_______201 г.
СГМУП «ГТС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________
(Ф.И.О. должностного лица)
________________________________ и __________________________________
(наименование подрядной организации или предприятия)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Обязанности сторон» договора №_____ от «___»_________201 г. следующих дополнительных условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:
1.Подрядчик обязуется:
1.1. соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности;
1.2. обеспечить безопасное производство работ;
1.3. направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории производственного объекта Заказчика, на вводный инструктаж в Службу охраны труда Заказчика до начала проведения работ;
1.4. разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
1.5. выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском;
1.6. выполнять работы силами подготовленного и аттестованного (прошедшего проверку знаний) персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
1.7. назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной и электробезопасности;
1.8. организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
1.9. обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение;
1.10. содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ, в чистоте и порядке;
1.11.обеспечить сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;
1.12.обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
1.13. обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;
1.14. обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний Заказчика;
1.15. обеспечивать ограждение зоны возникновения временных опасностей во время проведения строительно-монтажных работ сигнальной лентой;
1.16. укомплектовывать рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации;
1.17. не допускать накапливания на площадках горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), организовывать их хранение в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;
1.18. все электропусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска оборудования, машин, механизмов посторонними лицами.
2. Заказчик обязуется:
2.1. определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ;
2.2. представить проектно-техническую и другую документацию, необходимую для производства работ Подрядчиком;
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №_____ от «___»_______201 г.
Заказчик_______________ Подрядчик_______________
(подпись) (подпись)
мп мп
|
