конец формы
Инструкции по заполнению
Участник конкурентных переговоров приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Опись.
Участник конкурентных переговоров указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Опись документов, содержащихся в заявке на участие в закупке, заполняется Участником по результатам подготовки заявки на участие в закупке (с приложением данной информации на электронном носителе)
Если какой-либо из документов отсутствует – должно быть приложено письменное обоснование отсутствия справки или документа.
Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 13)
Форма справки об участии в судебных разбирательствах
начало формы
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование и адрес Участника конкурентных переговоров: _________________________
______________________________________________________________________________
№ п/п
|
Наименование суда
|
Предмет и цена иска (в рублях)
|
Решение суда и дата вступления решения в законную силу
|
Форма процессуального участия Участника конкурентных переговоров (истец, ответчик, третье лицо)
|
Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Настоящим подтверждаю, что Участник конкурентных переговоров ______________________________________________________________________________
(наименование организации Участника конкурентных переговоров)
не имеет: судебных разбирательств, касающихся невыполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам, решения по которым принимались судом не в пользу Участника конкурентных переговоров.
-
__________________________________
(подпись, М.П.)
|
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
конец формы
Инструкции по заполнению
Участник конкурентных переговоров приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник конкурентных переговоров указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник конкурентных переговоров предоставляет данные о своем участии в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью по договорам, заключенным в течение [указывается период].
Образцы дополнительных форм документов
Банковская гарантия на возврат аванса (форма 14)
Форма банковской гарантии на возврат аванса
начало формы
Банковская гарантия № __________
на возврат аванса
-
Кому:_______________________________
[наименование предприятия]
__________________________________
Адрес:______________________________
[адрес предприятия]
_________________________________
|
ПОСКОЛЬКУ [наименование предприятия] (далее – Принципал) принял на себя обязательство в соответствии с Договором [реквизиты договора, вид договора, наименование проекта] (далее – Договор), заключенному между Принципалом и [наименование Заказчика] (далее – Бенефициар);
ПОСКОЛЬКУ Вами установлено в названном Договоре, что Принципал должен предоставить Банковскую гарантию банка на сумму, определенную в данном документе, в качестве обеспечения выполнения его обязательств по возврату авансового платежа (как определено в Договоре) в случаях, предусмотренных Договором;
ПОСКОЛЬКУ мы согласились выдать Принципалу банковскую Гарантию;
НАСТОЯЩИМ мы заявляем, что мы, [полное, без сокращений, наименование банка], являемся Гарантом и безотзывно обязуемся выплатить Вам без споров и возражений любую сумму или суммы в пределах [сумма цифры (сумма прописью)] рублей (долларов США, евро и т.д.), не требуя от Вас доказательств или обоснования Вашего требования на указанную в данном документе сумму, по получению нами Вашего первого требования в письменной форме и Вашего письменного заявления, в котором указывается, что Принципал нарушил свое (свои) обязательство(а) по Договору и перечисляются положения, которые нарушены Принципалом, в обеспечение исполнения которых выдана настоящая Гарантия.
К требованию платежа по настоящей Гарантии, подписанного руководителем Бенефициара, должна быть приложена заверенная руководителем Бенефициара копия платежного поручения из обслуживающего Бенефициара банка с отметкой банка об осуществлении авансового платежа в пользу Принципала в соответствии с Договором.
Настоящим мы освобождаем Вас от необходимости взыскивать названный долг с Принципала до предъявления требования нам.
Кроме того, мы соглашаемся с тем, что никакие изменения или дополнения или иной пересмотр положений договора, совершенные Вами и Принципалом, никоим образом не освобождают нас от обязательств по данной Гарантии, и мы настоящим отказываемся от права на уведомление о таких изменениях, дополнении или пересмотре.
Оплата Гарантом любой суммы или сумм по настоящей Гарантии производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате.
Гарантия возврата авансового платежа уменьшается по мере погашения авансового платежа фактически выполненными и надлежащим образом принятыми Бенефициаром работами/услугами/товарами. Уменьшение Гарантии возврата авансового платежа происходит по предоставлению в адрес Гаранта уведомления об освобождении Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии в части соответствующей суммы, подписанного руководителем Бенефициара и скрепленного печатью, с указанием стоимости фактически выполненных и надлежащим образом принятых Бенефициаром за отчетный месяц работ.
Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует вплоть по [дата] (включительно).
В соответствии с этим любое требование о платеже должно быть получено нами до такой даты включительно.
Эта Гарантия подчиняется Унифицированным правилам для платежных гарантий, публикация ICC № 758.
Применимым правом к этой Гарантии является право Российской Федерации. Любой спор между Гарантом и Вами по поводу этой Гарантии или какого-либо платежа по ней в конечном итоге подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Наименование Гаранта:_________________________________________________________
[наименование Гаранта]
Адрес Гаранта:_________________________________________________________________
[адрес Гаранта]
Дата: «_____»______________20___ г.
Руководитель Гаранта _________________________________ (______________________)
(подпись ) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Гаранта______________________________ (_____________________)
(подпись ) (Ф.И.О.)
М.П.
конец формы
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника конкурентных переговоров (форма 16)
Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника конкурентных переговоров
начало формы
[дата, исходящий номер]
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва___________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник конкурентных переговоров:
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _______ №____________ выдан ______________________________ «____» _______________20__ г.
представлять интересы________________________________________________________
(наименование организации)
на закупочных процедурах, проводимых _________________________________________
(наименование уполномоченного
_____________________________________________________________________________
органа - организатора закупки)
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
удостоверяем.
Доверенность действительна по «____» _____________ 20___ г.
Руководитель организации _________________________________ (___________________)
(подпись ) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________________________ (_____________________)
(подпись ) (Ф.И.О.)
М.П.
конец форм
Банковская гарантия (работы) (форма 17)
Форма банковской гарантии (работы)
начало формы
Банковская гарантия № __________
-
Кому:_______________________________
[наименование предприятия]
__________________________________
Адрес:______________________________
[адрес предприятия]
_________________________________
|
ПОСКОЛЬКУ [наименование предприятия] (далее – Принципал) принял на себя обязательство в соответствии с Договором [реквизиты договора, вид договора, наименование проекта] (далее – Договор), заключенному между Принципалом и [наименование Заказчика] (далее – Бенефициар);
ПОСКОЛЬКУ Вами установлено в названном Договоре, что Принципал должен предоставить Банковскую гарантию банка на сумму, определенную в данном документе, в качестве обеспечения выполнения его обязательств, неисполнение которых является основанием для взыскания по данной Гарантии в соответствии с Договором;
ПОСКОЛЬКУ мы согласились выдать Принципалу банковскую Гарантию;
НАСТОЯЩИМ мы заявляем, что мы, [полное, без сокращений, наименование банка], являемся Гарантом и безотзывно обязуемся выплатить Вам без споров и возражений любую сумму или суммы в пределах [сумма цифры (сумма прописью)] рублей (долларов США, евро и т.д.), не требуя от Вас доказательств или обоснования Вашего требования на указанную в данном документе сумму, по получению нами Вашего первого требования в письменной форме и Вашего письменного заявления, в котором указывается, что Принципал нарушил свое (свои) обязательство(а) по Договору и перечисляются положения, которые нарушены Принципалом, в обеспечение исполнения которых выдана настоящая Гарантия.
Настоящим мы освобождаем Вас от необходимости взыскивать названный долг с Принципала до предъявления требования нам.
Кроме того, мы соглашаемся с тем, что никакие изменения или дополнения или иной пересмотр положений договора, совершенные Вами и Принципалом, никоим образом не освобождают нас от обязательств по данной Гарантии, и мы настоящим отказываемся от права на уведомление о таких изменениях, дополнении или пересмотре.
Оплата Гарантом любой суммы или сумм по настоящей Гарантии производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате.
Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует вплоть по [дата] (включительно).
В соответствии с этим любое требование о платеже должно быть получено нами до такой даты включительно.
Эта Гарантия подчиняется Унифицированным правилам для платежных гарантий, публикация ICC № 758.
Применимым правом к этой Гарантии является право Российской Федерации. Любой спор между Гарантом и Вами по поводу этой Гарантии или какого-либо платежа по ней в конечном итоге подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Наименование Гаранта:__________________________________________________
[наименование Гаранта]
Адрес Гаранта:__________________________________________________________
[адрес Гаранта]
Дата: «_____»______________20___ г.
_________________/_______________/
[подпись Гаранта]
М.П.
конец формы
Акт приема Банковской гарантии (форма 18)
Форма акта приемки Банковской гарантии
начало формы
Акт приема-передачи
Банковской гарантии
г. Москва
|
|
«__» __________ 201_ г.
|
[Наименование организации], в лице [Ф.И.О. представителя организации], действующего на основании [устав/доверенность], именуемое в дальнейшем «Принципал/Исполнитель», с одной стороны и, [наименование организации] именуемое в дальнейшем «Бенефициар/Заказчик», в лице [Ф.И.О. представителя организации], действующего на основании [устав/доверенность], вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
Во исполнение Договора [реквизиты договора] (далее по тексту Договор) «Бенефициар/Заказчик» принял, а «Принципал/Исполнитель» передал следующую банковскую гарантию:
Номер и дата банковской гарантии
|
Сумма банковской гарантии (цифрами, прописью, валюта банковской гарантии)
|
Срок банковской гарантии
|
Бенефициар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН
От Бенефициара/Заказчика:
|
|
От Принципала/Исполнителя:
|
|
|
|
|
|
|
________________/______________/
|
|
_______________/_______________/
|
м.п.
|
|
м.п.
|
конец формы
Справка о цепочке собственников компании (форма 19)
Форма справки о цепочке собственников компании
начало формы
Справка о цепочке собственников компании
Наименование и адрес Участника открытых конкурентных переговоров в электронной форме: ________________________________________
№ п/п
|
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
|
Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование краткое
|
Код ОКВЭД
|
Фамилия, Имя, Отчество руководителя
|
Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя
|
№
|
ИНН
(при наличии)
|
ОГРН
|
Наименование / Ф.И.О.
|
Адрес регистрации
|
Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица
|
Руководитель /участник /бенефициар
|
Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Для индивидуальных предпринимателей обязательными для заполнения являются столбцы 1-7 Формой по раскрытию информации.
Для физических лиц обязательными для заполнения являются столбцы 1,2,6,7 Формой по раскрытию информации.
_________________________________
(подпись, М.П.)
|
_________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
конец формы
Инструкции по заполнению
Форма изменению не подлежит. Все сведения и подтверждающие документы обязательны к предоставлению, в том числе по всем участникам – юридическим лицам, указанным в цепочке собственников.
Указываются наименование, дата, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников.
Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:
В отношении Российских обществ с ограниченной ответственностью, включенных в цепочку:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
В случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ - предоставляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (протокол общего собрания, уставы, учредительные документы и т.п.);
Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
В отношении Российских акционерных обществ:
Выписки из реестра акционеров;
Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные участников;
Согласие на обработку персональных данных от каждого учредителя/руководителя – физического лица (до конечного бенефициара);
В отношении государственных, муниципальных и иных образований, а также некоммерческих организаций:
Документы об образовании юридического лица;
Справка (заверенная печатью организации) о создании организации;
Согласие на обработку персональных данных руководителя организации;
В отношении лиц-нерезидентов:
Соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах а) и б) настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица;
Скрепленные апостилем с нотариальным переводом на русский язык копии выше описанных документов.
Форма согласия на обработку персональных данных
начало формы
[дата]
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, [фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе], даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам:
[ДЗО/ВЗО], [адрес];
Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2);
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3);
Правительство Российской Федерации (103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2);
Министерство энергетики Российской Федерации (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7);
Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1);
Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23).
Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), [указать: передачу (предоставление доступа) персональных данных компаниям, входящими в Группы Интер РАО или исключить данное положение] извлечение, блокирование, удаление, уничтожение.
Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П13-9308, от 5 марта 2012 года № ВП-П24-1269.
Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам.
__________________________________
(подпись)
|
_________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего)
|
конец формы
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (форма 20)
Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками
начало формы
План распределения объемов выполнения работ
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками
Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________________
№ п/п
|
Наименование работ
|
Наименование организации, выполняющих данный объем работ
|
Стоимость работ
|
Сроки выполнения (начало и окончание)
|
в денежном выражении, руб. (без НДС)
|
в % от общей стоимости работ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
100%
|
Х
|
-
__________________________________
(подпись, М.П.)
|
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
конец формы
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается генеральным подрядчиком.
Участник указывает дату и номер заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме генеральный подрядчик указывает:
перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметной стоимостью работ;
сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Календарным планом выполнения работ.
Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников (форма 21)
Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников
начало формы
-
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
№_________
|
|
«__» __________ 201_ г.
|
В случае нашей победы в закупке [указать название аукциона], подтвержденной Протоколом выбора победителя, мы [полное наименование организации - Участника по учредительным документам] в лице [наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью] обязуемся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Организатором аукциона Протокола по выбору Победителя представить Организатору закупки сведения о цепочке собственников ((форма 19) настоящей документации (Том IV)), бенефициаров Участника закупки, в том числе о конечном бенефициаре – физическом лице (ФИО, № документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства), с приложением подтверждающих документов.
В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам процедуры закупки мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору закупки актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов.
Непредоставление нами указанных сведений дает Организатору закупки право считать нас Участником закупки, уклонившимся от заключения договора.
С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны.
Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке.
__________________________________
(подпись)
|
_________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего)
|
конец формы
1.1План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 22)
Форма плана распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника
начало формы
План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№ п/п
|
Наименование работ
|
Наименование организации, выполняющий данный объем работ
|
Стоимость работ
|
Сроки выполнения (начало и окончание)
|
в денежном выражении, руб. (без НДС)
|
в % от общей стоимости работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
100%
|
Х
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется только в том случае, если предложение подается коллективным участником.
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме лидер коллективного участника указывает:
перечень выполняемых каждой организацией работ;
стоимость работ по каждому участнику в денежном и процентном выражении.
|
