«Приборостроительный завод»

ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

1. 
   Предмет договора
   
   1. 
      Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию информационной системы управления финансовой деятельностью на ФГУП «ПСЗ» (далее – ИС), а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их.
      
   2. 
      Состав функциональных блоков ИС, этапы, перечень и объем оказываемых в соответствии с настоящим договором Услуг, срок и стоимость, ключевые условия реализации Услуг определяются согласованным Заказчиком и Исполнителем Приложением № 1 «Программа услуг» к настоящему договору.
      
2. 
   Стоимость услуг и порядок расчетов
   
   1. 
      Стоимость Услуг по настоящему договору составляет ______рублей (_____________________________ рублей __ копеек), включая НДС 18% в размере ________ рублей (_____________________________ рублей __ копеек). Стоимость Услуг по настоящему договору включает в себя компенсацию издержек Исполнителя, обучение специалистов Заказчика и причитающееся Исполнителю вознаграждение, а также все налоги, сборы, подлежащие выплате в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Стоимость услуг в разбивке по этапам приведена в Приложении № 1 «Программа услуг» к настоящему договору.
      
   2. 
      Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по этапам путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 6 (шести) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по этапу и выставления Исполнителем счета на оплату оказанных Услуг по этапу.
      
   3. 
      Стоимость Услуг, указанная в п.2.1 настоящего договора, не включает стоимость Услуг, оказываемых по следующим причинам:
      
      1. 
         Изменения (дополнения) по инициативе Заказчика требований, согласованных Сторонами в проектной документации на ИС (ее функциональные блоки), в том числе по реализации дополнительных требований (пожеланий) к ПО Alfa.
         
      2. 
         Увеличение по инициативе Заказчика сроков опытной эксплуатации сверх сроков, предусмотренных Приложением № 1 «Программа Услуг» и детальными планами-графиками реализации Проекта.
         
      3. 
         Оказание по инициативе Заказчика Услуг по функциональным блокам, по которым завершено сопровождение опытной эксплуатации.
         
      4. 
         Необходимость повторного оказания Услуг в связи с изменениями условий производственной и/или хозяйственной деятельности Заказчика.
         
   4. 
      Оказание дополнительных Услуг по настоящему договору, в том числе указанных в п.2.3 настоящего договора, осуществляется на основании дополнительных соглашений. При этом стоимость дополнительных Услуг оценивается на основании плановых трудозатрат специалистов Исполнителя и ставок, указанных в п.2.5 настоящего договора.
      
   5. 
      Для расчета стоимости дополнительных Услуг по настоящему договору применяется следующая стоимость работы одного специалиста Исполнителя в месяц (20 календарных дней):
      

      №	Квалификация специалиста	Базовая стоимость работы в месяц, руб. (без НДС)	Сумма командировочных расходов в месяц, руб. (без НДС)	Стоимость работ в месяц с учетом командировочных расходов, руб. (без НДС)
      1	Ведущий консультант –руководитель проекта
      2	Старший консультант
      3	Консультант

   6. 
      Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
      
3. 
   Права и обязанности Сторон
   
   1. 
      Исполнитель вправе:
      
      1. 
         Запрашивать и своевременно получать от Заказчика документы, материалы, информацию, устные и письменные разъяснения и объяснения, необходимые Исполнителю для оказания Услуг, в том числе имеющие конфиденциальный характер.
         
      2. 
         Изменять состав сотрудников, участвующих в оказании Услуг со стороны Исполнителя.
         
      3. 
         Требовать обоснованной замены сотрудников Заказчика, входящих в Проектную группу и участвующих в оказании Услуг по настоящему договору.
         
      4. 
         Привлекать для оказания услуг третьих лиц (соисполнителей) по согласованию с Заказчиком.
         
      5. 
         В случае задержки платежей по настоящему договору более чем на 10 (десять) рабочих дней приостановить оказание Услуг на время задержки платежей и возобновить оказание Услуг в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком своих обязательств. Приостановка оказания Услуг осуществляется с уведомлением Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приостановки.
         
   2. 
      Исполнитель обязан:
      
      1. 
         Своевременно и качественно оказывать Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
         
      2. 
         Информировать Заказчика о возможных рисках несоблюдения сроков оказания Услуг и направлять предложения о соответствующих корректировках.
         
      3. 
         Выделить компетентных и квалифицированных сотрудников (персонал) для оказания Услуг по настоящему договору.
         
      4. 
         Обеспечить при необходимости пребывание сотрудников Исполнителя на территории Заказчика. Необходимость пребывания сотрудников Исполнителя определяется Сторонами, исходя из производственной необходимости для оперативного взаимодействия.
         
      5. 
         Соблюдать нормы техники безопасности и правила пребывания на территории Заказчика.
         
      6. 
         Не позднее, чем за 3 месяца до начала работ представить Заказчику полный список лиц, непосредственно оказывающих услуги по настоящему договору на территории Заказчика, а также список лиц потенциальной замены, в противном случае сотрудники не будут допущены к работе на территории Заказчика.
         
      7. 
         Самостоятельно обеспечить контроль сроков и качества Услуг, выполняемых соисполнителями.
         
      8. 
         По письменному обоснованному требованию Заказчика заменить персонал, участвующий в оказании Услуг.
         
      9. 
         Предоставлять Заказчику счета-фактуры в соответствии со ст. 169 НК РФ.
         
   3. 
      Заказчик вправе:
      
      1. 
         Запрашивать от Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг в письменной и устной форме.
         
      2. 
         Требовать обоснованной замены сотрудников, входящих в состав персонала Исполнителя, оказывающих Услуги.
         
      3. 
         Изменять состав участников со стороны Заказчика в Проектной группе.
         
      4. 
         Проверять ход и качество Услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
         
      5. 
         Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с уведомлением Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней. При этом Заказчик обязуется выполнить все свои обязательства по оплате Услуг Исполнителя, оказанных до даты расторжения настоящего договора.
         
   4. 
      Заказчик обязан:
      
      1. 
         Предоставить Исполнителю документы, методики, материалы, информацию, устные и письменные разъяснения и объяснения, необходимые Исполнителю для оказания Услуг в сроки, определенные детальными план-графиками реализации Проекта, или в течение десяти рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного запроса от Исполнителя.
         
      2. 
         Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
         
      3. 
         Своевременно подписывать и передавать Исполнителю Акты сдачи-приемки оказанных Услуг.
         
      4. 
         В течение срока действия настоящего договора в случае необходимости обеспечить сотрудникам Исполнителя из числа российских граждан доступ на территорию Заказчика в установленном порядке. Заказчик обязан проинформировать Исполнителя обо всех изменениях действующего режима доступа на территорию Заказчика, а также о причинах невозможности предоставления доступа на территорию Заказчика отдельным работникам Исполнителя.
         
      5. 
         Со своей Стороны выделить компетентных и квалифицированных сотрудников для участия в Проекте в составе Проектной группы. Обеспечить участие прочих специалистов, не входящих в состав Проектной группы.
         
      6. 
         Оказывать содействие в работе Проектной группы, и, при необходимости, обеспечивать участие своих специалистов и ответственных лиц в совещаниях Проектной группы.
         
      7. 
         Обеспечить своевременную и качественную реализацию задач, закреплённых за Заказчиком в соответствии с согласованными и утверждёнными детальными план-графиками реализации Проекта.
         
      8. 
         Организовать на согласованной в соответствии с производственной необходимостью Сторонами территории рабочие места для сотрудников Проектной группы, включая сотрудников Исполнителя, оказывающих Услуги по настоящему договору. Рабочие места организуются за счет Заказчика, включая оборудование местной телефонной связью и персональными компьютерами с программным обеспечением MS Office (Open Office), возможностью вывода на печать.
         
      9. 
         До начала оказания услуг обеспечить проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной и режимной безопасности с сотрудниками Исполнителя согласно поданному списку.
         
4. 
   Сроки и порядок оказания услуг
   
   1. 
      Ориентировочный срок оказания Услуг по настоящему договору в соответствии с Приложением №1 «Программа услуг» к настоящему договору составляет __ (_____) ___________________ с момента начала оказания Услуг. Фактический срок оказания Услуг определяется детальными планами-графиками реализации Проекта, согласуемыми Сторонами в ходе оказания услуг по настоящему договору.
      
   2. 
      Исполнитель приступает к оказанию Услуг по настоящему договору не ранее даты оформления допуска на территорию Заказчика сотрудникам Исполнителя согласно поданному списку (п.3.2.6 настоящего договора). Привлечение субисполнителей для оказания услуг по настоящему договору не допускается.
      
   3. 
      Услуги по настоящему договору оказываются как на территории Заказчика, так и на территории Исполнителя.
      
   4. 
      В случае необходимости оказания Исполнителем дополнительных Услуг по причинам указанным в п.2.3 настоящего договора, фактический срок оказания Услуг увеличивается на период, необходимый для оказания дополнительных Услуг.
      
   5. 
      Для исполнения настоящего договора назначаются:
      
      1. 
         Ответственный со стороны Исполнителя (Руководитель проекта со стороны Исполнителя) – представитель Исполнителя, ответственный за исполнение настоящего договора и наделенный полномочиями в соответствии с настоящим договором.
         
      2. 
         Ответственный со стороны Заказчика (Руководитель проекта со стороны Заказчика) – представитель Заказчика, ответственный за исполнение настоящего договора и наделенный полномочиями в соответствии с настоящим договором.
         
      3. 
         Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя в ходе оказания Услуг по настоящему договору наделяются правом производить письменные согласования и подписывать от имени своих организаций планы-графики, всю рабочую и промежуточную документацию, предусмотренную настоящим договором. Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя не имеют права вносить изменения и дополнения в настоящий договор и Приложения к нему.
         
      4. 
         Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга о назначении и смене Ответственных.
         
5. 
   Порядок сдачи-приемки услуг
   
   1. 
      Сдача и приемка оказанных Услуг по настоящему договору осуществляется поэтапно.
      
   2. 
      По завершении каждого этапа настоящего договора Исполнитель в трехдневный срок предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (далее – Акт) по соответствующему этапу в 2-х экземплярах, счет-фактуру и счет на сумму, причитающуюся к оплате Исполнителю.
      
   3. 
      Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения документов согласно п.5.2 настоящего договора, вправе подписать предоставленный Исполнителем Акт и возвратить Исполнителю один экземпляр подписанного Сторонами Акта, либо отложить подписание Акта, составив письменное мотивированное заключение о не готовности этапа к закрытию, с указанием перечня обнаруженных недостатков, недоделок и сроков их устранения, передав указанные документы Исполнителю.
      
   4. 
      В случае необоснованного (немотивированного) отказа Заказчика от подписания Акта и/или не подписания Заказчиком Акта в указанный срок с момента его получения Заказчиком от Исполнителя, Акт, подписанный лишь Исполнителем, признается надлежаще оформленным и подтверждает выполнение Исполнителем обязательств, является основанием для проведения расчетов, и оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с настоящим договором будут считаться принятыми Заказчиком по истечении срока, предусмотренного п.5.3 настоящего договора.
      
   5. 
      В случае признания Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, Исполнитель обязуется за свой счет устранить причины мотивированного отказа в сроки, согласованные с Заказчиком. После исправления обнаруженных несоответствий Исполнитель повторно предоставляет Заказчику Акт. Повторная приемка Услуг Заказчиком производится в порядке, предусмотренном п.п.5.3, 5.4 настоящего договора.
      
   6. 
      Услуги считаются принятыми и Исполнитель имеет право на получение вознаграждения за оказанные Услуги по настоящему договору с момента подписания Акта, либо истечения срока для предоставления мотивированного отказа, установленного в п.5.3 настоящего договора.
      
6. 
   Порядок разрешения споров. Ответственность сторон
   
   1. 
      За просрочку оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости Услуг, срок исполнения по которым просрочен, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости просроченных Услуг.
      
   2. 
      За просрочку оплаты оказанных Услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от стоимости неоплаченных Услуг, оплата которых просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости оказанных Услуг.
      
   3. 
      Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора или в связи с ним, Стороны договорились урегулировать путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования разногласий обязателен. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
      
   4. 
      В случае если Стороны не достигнут соглашения, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
      
   5. 
      Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору согласно действующего законодательства Российской Федерации.
      
   6. 
      Моментом наступления ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору считается дата направления письменной претензии Стороной, права которой нарушены, в адрес другой Стороны.
      
7. 
   Форс-мажор
   
   1. 
      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим договором, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить (форс-мажор): стихийные бедствия, аварии, катастрофы, война, восстание, революция, забастовка и т.д.
      
   2. 
      О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) дней с того дня, когда ей стало достоверно об этом известно, известить в письменной форме другую Сторону, если указанные обстоятельства этому не препятствуют. Сторона, не выполнившая этого условия, теряет право ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основание ее освобождения от ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему договору.
      
   3. 
      В целях надлежащего подтверждения наступления форс-мажорных обстоятельств и их срока действия Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, представляет другой стороне акт Торгово-промышленной палаты или справку, выданную компетентным органом власти РФ, органом местного самоуправления или соответствующей организацией уполномоченного государственного органа.
      
   4. 
      Сроки выполнения обязательств по настоящему договору, соблюдению которых препятствуют форс-мажорные обстоятельства, продлеваются на период действия этих обстоятельств.
      
8. 
   Конфиденциальность информации
   
   1. 
      Стороны в договоре обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию без письменного согласия передающей Стороны.
      
   2. 
      Конфиденциальной считается информация, получаемая и обрабатываемая Сторонами в рамках выполнения настоящего договора, если она будет объявлена передающей Стороной как конфиденциальная в момент передачи.
      
   3. 
      Сторона вправе передавать конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны для выполнения настоящего договора, лицам, состоящим с ним в трудовых отношениях, членам (участникам) органов его управления, а также уполномоченным государственным органам. Сторона обязана потребовать от указанных лиц соблюдения конфиденциальности в отношении полученной информации.
      
   4. 
      Информация не будет считаться конфиденциальной, и Стороны не будут иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
      

• 
  Информация является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Стороны, передающей информацию;
  
• 
  Информация легально получена Стороной, получающей информацию, от третьей стороны без ограничения;
  
• 
  Информация представлена третьей стороне Стороной, передающей информацию, без аналогичного ограничения.
  

1. 
   Исполнитель гарантирует неразглашение информации о структуре предприятий и объектов Заказчика, его сотрудниках, а также о составе, значениях и технологии формирования и обработки данных на предприятии и объектах Заказчика.
   
2. 
   Допуск Исполнителя к сведениям, составляющим государственную тайну, и использование таких сведений при выполнении настоящего договора осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   
1. 
   Срок действия договора
   
   1. 
      Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
      
   2. 
      В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации по взаимному соглашению Сторон действие настоящего договора распространяется на отношения, возникшие с «__» _______ 201_ года.
      
2. 
   Прочие условия
   
   1. 
      Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
      
   2. 
      После подписания настоящего договора любые предшествующие заявления, переписка и иные соглашения по вопросам настоящего договора становятся недействительными.
      
   3. 
      Ни одна и Сторон не вправе передавать или уступать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны.
      
   4. 
      Заказчик разрешает Исполнителю использовать наименование компании Заказчика в списке текущих проектов, в рекламных и информационных материалах Исполнителя.
      
   5. 
      Заказчик обязуется не устанавливать трудовые либо гражданско-правовые (выполнение работ, оказание услуг) отношения с сотрудниками Исполнителя или сотрудниками партнеров Исполнителя в течение срока действия настоящего договора, а также в течение 3 (трех) лет после его завершения. Данные ограничения могут быть сняты по соглашению Сторон.
      
   6. 
      Дополнения и изменения, вносимые в настоящий договор будут действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
      
   7. 
      В случае расторжения настоящего договора в связи с существенным его нарушением Исполнителем, Исполнитель по решению уполномоченного органа Госкорпорации «Росатом» может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
      
   8. 
      Исполнитель обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
      
   9. 
      При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Исполнитель дополнительно представляет Заказчику:
      

• 
  копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней заключения договора;
  
• 
  копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера.
  

1. 
   Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае непредставления подтверждающих документов, указанных в пунктах 10.8, 10.9 настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). В других случаях, договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
   
2. 
   Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
   
   1. 
      Приложение № 1 – «Программа услуг».
      
   2. 
      Приложение № 2 – «Расчет стоимости услуг».
      
1. 
   Адреса и реквизиты сторон
   

1. 
   Состав функциональных блоков ИС
   

   №	Наименование	Основные бизнес-процессы

2. 
   Состав этапов и стоимость услуг