РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта открытого аукциона
в электронной форме
В Разделе 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» содержится информация для данного конкретного открытого аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».
При возникновении противоречия между положениями Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» применяются положения Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме».
№
п/п
|
Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытых аукционов в электронной форме»
|
Наименование пункта
|
Текст пояснений
|
1
|
Пункт 1.3.1
|
Наименование Заказчика, контактная информация
|
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» г. Иваново
Местонахождения: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново г., ул. Воронина. д.11.
Телефон, факс: 7-4932-233493
Адрес электронной почты: hospital7ivanovo@mail.ru
|
2
|
Пункт 1.3.1
|
Наименование уполномоченного органа, контактная информация
|
Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа.
Место нахождения, почтовый адрес: 153000, Ивановская область, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504.
Номер телефона/факса: (4932) 59-46-07.
Адрес электронной почты: mz-kon@ivgoradm.ru
Ответственный исполнитель: Смирнова Елена Николаевна
|
3
|
Пункт
4.1.1
|
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
|
www.rts-tender.ru
|
4
|
Пункт 1.4.1
|
Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме
|
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора (далее - контракт) на поставку лекарственных средств, воздействующих на кровь.
Характеристики и количество товара указаны в части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме.
|
5
|
Пункт
1.4.2
|
Условия поставки товаров
|
Поставка товара должна осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в проекте контракта и части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме.
|
6
|
Пункт 1.4.2
|
Место и срок поставки товаров
|
Место поставки.
г. Иваново, ул. Воронина, д.11 (аптека)
Срок поставки.
Товар поставляется в течение 4 квартала 2012 года, партиями в течение 2-х рабочих дней после заявки заказчика (наименование, количество товара оговаривается в заявке)
|
7
|
Пункт 1.5.1
|
Начальная (максимальная) цена контракта
|
361 962,6 руб.
|
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
|
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании анализа цен коммерческих предложений поставщиков.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме
|
8
|
Пункт
1.5.3.
|
Сведения о валюте, используемой для формирования и расчетов с поставщиками
|
российский рубль
|
9
|
Пункт
1.5.3.
|
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта
|
Не предусмотрен
|
10
|
Пункт 1.5.2
|
Порядок формирования и возможность изменения цены контракта
|
Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость товаров, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку товара на склад Заказчика, расходы по сертификации, налоги (в том числе НДС1), сборы и другие обязательные платежи.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий и исполнения контракта.
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
|
11
|
Пункт 5.3.4
|
Величина
понижения начальной (максимальной) цены контракта
(«шаг аукциона»)
|
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора.
|
12
|
Пункт 1.6.1
|
Источник финансирования заказа
|
Внебюджетные средства (средства ФОМС)
|
13
|
Пункт
1.6.2
|
Форма, срок и порядок оплаты
|
Оплата товара производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки продукции на основании счетов Поставщика, товарно-транспортной накладной до 30.12.2012.
|
14
|
Пункт
1.7.5
|
Требования к участникам размещения заказа
|
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом открытого аукциона в электронной форме: наличие действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;
2) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;
4) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято.
|
15
|
Пункт
1.7.4.
|
Дополнительные требования к участникам размещения заказа
|
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
|
16
|
Пункт 1.9.1
|
Преимущества
|
не установлены
|
17
|
Пункт 3.2.
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
|
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.
Примечание: первую часть заявки рекомендуется представить по Форме № 1 раздела 1.4 части I «Открытый аукцион в электронной форме» документации об открытом аукционе в электронной форме.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
Примечание: указанные сведения рекомендуется предоставить в виде анкеты участника размещения заказа (Форма № 2 раздела 1.4 части I «Открытый аукцион в электронной форме» документации об открытом аукционе в электронной форме).
2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3. Копию действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
|
18
|
Пункт
4.1.2
|
Инструкция по заполнению и порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
|
Части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемые участником размещения заказа, должны содержать сведения в соответствии с настоящей Информационной картой.
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
|
19
|
Пункт 4.1.5.
|
Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
|
5 % начальной (максимальной) цены контракта.
Примечание: Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией.
|
20
|
Пункт
2.2.4
|
Дата начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме
|
Начало предоставления разъяснений: 25.09.2012
Окончание предоставления разъяснений: 29.09.2012
|
21
|
Пункт 4.1.1.
|
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
|
03.10.2012 до 09-00
|
22
|
Пункт 5.1.3
|
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
|
05.10.2012
|
23
|
Пункт
5.3.2
|
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
|
08.10.2012
|
24
|
Пункт 6.2.4,
6.2.7.1
|
Размер обеспечения исполнения обязательств по контракта
|
10 % начальной (максимальной) цены контракта
|
Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
|
ИНН: 3731011571
КПП: 370201001
УФК по Ивановской области (ФКУ Администрации
г. Иваново)
р/с 40302810000005000036 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново
БИК 042406001
л/с 002.99.238.0 т с 040102
|
25
|
Пункт 6.2
|
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
|
Контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме заказчику безотзывной банковской гарантии или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта указанном в п. 24 настоящей информационной карты. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.
При представлении лицом, с которым заключается контракт, в качестве документа об обеспечении исполнения контракта банковской гарантии заказчик в сроки, установленные Законом о размещении заказов, вправе осуществить проверку представленной банковской гарантии, в том числе обратиться в соответствующий банк за подтверждением факта выдачи банковской гарантии и ее достоверности.
Получение заказчиком информации о том, что лицом, с которым заключается контракт, представлено ненадлежащее обеспечение исполнения контракта, является основанием для признания такого лица уклонившимся от заключения контракта и рассмотрения вопроса о включении сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
|
26
|
Пункт
1. 10
|
Преференции
|
В случае, если победителем открытого аукциона в электронной форме представлена заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, за исключением товаров, происходящих из Республики Беларусь, контракт с таким победителем открытого аукциона в электронной форме заключается по цене, предложенной участником открытого аукциона в электронной форме, сниженной на 15 процентов от предложенной цены контракта, за исключением случаев, указанных в п. 1.10.4 раздела 1.2 «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» части I «Открытый аукцион в электронной форме»
|
РАЗДЕЛ 1.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма №1
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения контракта на поставку лекарственных средств, воздействующих на кровь.
1. Изучив настоящую документацию, а также применимые к данному открытому аукциону в электронной форме законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме.
2. Мы согласны поставить предусмотренный открытым аукционом в электронной форме товар в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.
3. Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики предлагаемого к поставке товара:
№
п/п
|
Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии)
|
Показатели товара
|
Производитель / Страна происхождения товара*
|
1
|
|
|
|
…
|
|
|
|
* В случае, если в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой участник не допускается комиссией к участию в аукционе в электронной форме.
Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
Форма №2
На бланке организации
Дата, исх. номер
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения контракта на поставку лекарственных средств, воздействующих на кровь
Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения настоящего открытого аукциона в электронной форме, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы____________________________________________________________________________
(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. Участника аукциона)
предоставляем следующие документы и сведения: (для юридического лица)
1.
|
Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа и сведения об организационно-правовой форме:
(на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
|
|
2.
|
Сведения о месте нахождения участника размещения заказа
|
Юридический адрес:
|
3.
|
Почтовый адрес участника размещения заказа
|
Адрес:
|
4.
|
Номер контактного телефона (факса)
|
|
5.
|
ИНН участника размещения заказа или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)
|
|
Заверяю правильность всех указанных данных.
(для физического лица)
1.
|
Фамилия, имя, отчество
|
|
2.
|
Паспортные данные
|
серия номер
выдан
|
3.
|
Сведения о месте жительстве
|
Адрес
|
4.
|
Номер контактного телефона
|
|
5.
|
ИНН участника размещения заказа или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)
|
|
Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
Форма № 3
ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Дата, исх. номер
Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме *
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения контракта на поставку лекарственных средств, воздействующих на кровь.
№ п/п
|
Раздел документации об открытом аукционе в электронной форме
|
Ссылка на пункт документации об открытом аукционе в электронной форме, положения которой следует разъяснить
|
Содержание запроса на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* направляется оператору электронной площадки.
Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
Часть II
Проект ГРаЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА)
ПРОЕКТ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____
на поставку лекарственных средств, воздействующих на кровь
г. Иваново «___»____________2012г.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7» г. Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача А.М. Фокина., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь _________________________ № _____________________ от «___» ___________ 20__ г., заключили настоящий Гражданско-правовой Договор (Договор, Контракт) (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик выполняет перед Заказчиком обязательство по поставке лекарственных средств (далее – «Товар»), а Заказчик оплачивает поставленный Товар на условиях настоящего Договора.
Лекарственные средства поставляются согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору).
1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара заявке Заказчика по количеству, ассортименту и другим характеристикам Товара.
2. Качество товара
2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям нормативных документов, наличие соответствующих сертификатов и других документов, предусмотренных для данного вида товара. Поставляемая продукция должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.
2.2. В случае поставки импортных препаратов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.
2.3. Остаточный срок годности товара на момент поставки на склад Заказчика не должен быть менее 80 % основного срока годности для препаратов со сроком годности до 2-х лет включительно и не должен быть менее 50 % основного срока для препаратов со сроком годности свыше 2-х лет.
2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.
2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.
2.6. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.
2.7. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.
Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.
2.8. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.
2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Товар поставляется в течение 4 квартала 2012 года, партиями в течение 2-х рабочих дней после заявки заказчика (наименование, количество товара, оговариваются в заявке).
3.2. Товар поставляется в таре и упаковке. Упаковка и маркировка должны соответствовать Федеральному закону от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.
3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.
3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена договора составляет: _________________________________________ рублей, (в том числе НДС*___________________________________ ).
4.2. Цена включает в себя: все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, доставку товара на склад Заказчика, расходы по сертификации, налоги (в том числе НДС1), сборы и другие обязательные платежи.
4.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ:
-цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товара и иных условий исполнения договора.
-заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в договора в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.
4.4. Оплата товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки продукции на основании счетов поставщика, товарно-транспортной накладной до 30.12.2012 года.
4.5. Оплата производится за счет Внебюджетных средств в рамках региональной Программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации, средств ФОМС.
4.6. Валютой платежа является российский рубль.
4.7. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.
5. Права и обязанности Поставщика
5.1. Осуществить поставку необходимых лекарственных средств в сроки, оговоренные в заявке Заказчика. Поставлять товар, прошедший сертификацию в соответствии с действующим законодательством, в части поставки лекарственных средств.
5.2. Осуществить доставку по адресу – г. Иваново, ул. Воронина, д.11 и разгрузку поставленного Товара, предварительно согласовав свои действия с уполномоченным представителем Заказчика.
5.3. Обеспечить сохранность поставляемого Товара до момента его передачи Заказчику. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно – транспортной накладной.
5.4. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки товара.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Договора.
Права и обязанности Заказчика
6.1. Осуществление контроля за выполнением Поставщиком условий Договору на весь период поставки Товара, его ассортиментом и сроками поставки. Данный контроль осуществляется Заказчиком.
6.2. Заказчик имеет право в течение всего времени действия настоящего Договора осуществлять контроль за предоставлением Поставщиком сертификатов соответствия на Товар, а также соответствие поставленного Товара заявкам на предоставление Товара.
При обнаружении нарушения Поставщиком срока поставок Товара, а также других условий Договора, в том числе условий о сроках годности поставляемого Товара, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:
- приостановить производство платежей, причитающихся Поставщику по настоящему Договору, до устранения данных нарушений Поставщиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В случае нарушения указных сроков Поставщик уплачивает пени, установленные пунктом 7.1 настоящего Договора.
6.3. Заказчик обязан произвести оплату поставленных Поставщиком Товаров в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Договора.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной шестнадцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего договора за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока поставки Товара.
7.2. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 0,01 % от стоимости товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.
7.3. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.
7.4. За неисполнение договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока поставки товара, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от цены Договора.
7.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.
8.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Договора, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.
Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче). Претензия рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.
8.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.
9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Договора. При этом время исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами всех своих обязательств. В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных настоящим Договором, а также ненадлежащего исполнения условий Договора, в т.ч. при наличии нарушений, которые не устранены в согласованный Сторонами срок, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению Договора в полном объеме и в указанные в Договоре сроки.
При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующее уведомление, с момента получения которого Поставщиком Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон.
10.4. Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
МБУЗ «Городская клиническая больница №7»
Юридический адрес: 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 11
ИНН 3731011571
КПП 370201001
УФК по Ивановской области (ФКУ Адмистрации г. Иваново)
р/с 40703810800003000002 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области
г. Иваново
БИК 042406001
Главный врач МБУЗ ГКБ № 7
________________________ / А.М. Фокин
М.П.
|
Поставщик:
_______________________/_________________/
М.П.
|
Приложение №1
к гражданско-правовому договору № ___
от «___» _________ 20__г.
|
