О проведении запроса котировок
Скачать 420.21 Kb.
|
7. Порядок расчетов 7.1. Аванс не предусмотрен. Расчет за выполнение полного комплекса работ по Объекту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке платеж в размере 100 % суммы договора оплачивается Заказчиком в течении 30 банковских дней с момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ и предоставления формы № КС-2. 7.2. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 7.3. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему договору. 7.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. 7.5. Заказчик вправе не производить оплату по настоящему договору до момента, пока Подрядчик не погасит все начисленные и выставленные Заказчиком неустойки, штрафы и пени. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, освобождается от исполнения обязательств по договору до прекращения их действий при условии, что она незамедлительно информировала другую сторону в письменной форме, также предоставив необходимые подтверждающие документы, являющиеся надлежащим подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период действия этих обстоятельств, но в рамках срока действия настоящего договора. 9. Ответственность Сторон 9.1. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объектам Заказчика был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону в 3-х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения предусмотренных настоящим договором подрядных работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора. Если по мнению сторон, предусмотренные настоящим договором подрядные работы могут быть продолжены в порядке, предусмотренном настоящим договором после окончания действия непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 9.2. В случае нарушения обязательств, принятых на себя Подрядчиком в соответствии с договором, Заказчик помимо санкций вправе потребовать от Подрядчика выплаты следующих неустоек: - за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных договором, по вине Подрядчика и (или) субподрядных организаций – в размере 1%, но не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки; - за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, предусмотренных п.6.2. договора более чем на 10 дней – пени в размере 1%, но не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Работ, выполненных с недостатками за каждый день просрочки; - за несвоевременное освобождение территории строительства от принадлежащего ему имущества (строительного мусора) - в размере 0,1%, но не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки; - за нарушение сроков передачи исполнительской документации по Объекту договора - пени в размере 0,1%, но не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки; 9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10 (десяти) процентов от цены настоящего договора. 9.4. Подрядчик несет ответственность за всякое упущение, утрату или повреждение вверенного ему имущества Заказчика в размере стоимости этого имущества. 9.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим договором. 9.6. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 9.7. В случае хотя бы однократного нарушения сроков или условий Подрядчиком, предусмотренных в пунктах 4.2.4, 4.4.13., 5.1., 5.2., 5.3., иных пунктах настоящего договора Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, письменно уведомив другую сторону не менее чем за 30 дней. В случае неполучения ответа, а также отказа Исполнителя расторгнуть договор в одностороннем порядке, Заказчик вправе обратиться в суд 10. Порядок урегулирования споров 10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора. 10.2. В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами в порядке, указанном в пункте 7.1. Поставщика договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. До предъявления иска обязательно соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Получившая претензию сторона обязана в срок 15 (пятнадцать) дней со дня получения претензии ответить другой стороне о полном или частичном удовлетворении либо отклонении полученной претензии. 11. Расторжение договора 11.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, решению суда, в случаях: - если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора по причинам не зависящим от Заказчика или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; - предоставление недостоверных сведений, касающихся обеспечения исполнения обязательств по договору; - установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения суда о введении в отношении Подрядчика процедуры банкротства; - установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях; - издание государственными органами в рамках действующего законодательства актов, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по договору; - а также по иным основаниям, установленным настоящим договором, действующим законодательством Российской Федерации. 11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном разделом 5 «Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд» главы 37 «Подряд» Гражданского Кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров (работ, услуг) МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска». 11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором. 12. Срок действия и прочие условия 12.1. . Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.08.2016 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. 12.2. Любая договоренность, между сторонами влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или дополнения, подписанных надлежаще уполномоченными представителями сторон. 12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Каждое приложение, изменение и дополнение к договору должны быть подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон и скреплены их печатями. 12.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Все приложения, дополнения, изменения к договору имеют юридическую силу только в случае их оформления в письменно виде. 13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.
1 |
Похожие:
 | «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон... | | Товара, заключить данный договор на условиях, которые определены в извещении о проведении запроса котировок и данной котировочной... |
| Продукция для нужд ООО «Мосрегионгаз», заключить данный договор на условиях, которые определены в извещении о проведении запроса... | | Приволжском федеральном округе Тышкевича Игоря Иосифовича, действующего на основании доверенности от 02. 10. 2017 № д-42, извещает... |
| Котировочная заявка подается в печатной форме в срок указанный в извещении о проведении запроса котировок, по форме, установленной... | | Муз «Городская больница №2», находящаяся по адресу: 672023, г. Чита, ул. Назара Губина, д. 2, контактный телефон (3022) 39-28-65,... |
| Проект договора приложение №1 документации к извещению о проведении запроса котировок | | Для формирования в «ацк-госзаказ» эд «Решение о проведении запроса котировок» необходимо зайти в пункт меню |
 | ... | | Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... |