В электронной форме
Скачать 0.59 Mb.
|
2. Качество и гарантии 2.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ и иной документации завода-изготовителя, действующим на момент поставки. Соответствие качества Товара ГОСТ, ОСТ, ТУ и иной документации завода-изготовителя должно быть подтверждено паспортом или сертификатом качества. 2.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не выставочным экземпляром, соответствовать техническому заданию, техническим условиям, изложенным в паспорте к нему и условиям настоящего договора. К обязательным условиям относятся требования к качеству поставляемого по настоящему договору Товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды. 2.3. Срок гарантии: ____________ месяцев с момента поставки товара. 2.4. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Договора, брака Товара, возникшего по вине Поставщика или завода-изготовителя, Поставщик обязан в срок, указанный в акте, устранить недостатки, произвести замену Товара на товар надлежащего качества. Все расходы, связанные с заменой и/или монтажом Товара, несет Поставщик. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 2.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо вины третьих лиц, либо непреодолимой силы. 2.6. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не начинает течь до устранения Поставщиком соответствующих обстоятельств. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара. 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1. Общая цена Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, определена протоколом рассмотрения котировочных заявок от «____» ___________ 2017 г. № ____, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3) и составляет ______________ (________________) руб., в том числе НДС 18% ______________ (________________)1. 3.2. Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара с учетом расходов Поставщика на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, программное обеспечение, входящее в состав товара, и неисключительные права использования программного обеспечения; эксплуатационную и техническую документацию на русском языке, гарантию на эксплуатацию Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 3.3. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случая, когда цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества поставляемых товаров. 3.4. Оплата поставленного Товара будет произведена путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% оплата после поставки Товара на основании подписанных товарной накладной и акта исполнения обязательств по договору, по выставленному Поставщиком счету (счёт-фактуре) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней. Акт исполнения обязательств по договору подписывается Заказчиком в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты фактического получения товара, отмеченной в товарной накладной. Поставка товаров по договору финансируется за счет субсидии. Стороны вправе по соглашению сторон изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров в случае уменьшения Заказчику объема предоставляемой субсидии, за счет средств которой осуществляется оплата по договору. 3.5. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Поставщик имеет право: 4.1.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортные организации, и др.); 4.2. Поставщик обязан: 4.2.1. Осуществить поставку Товара на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре. 4.2.2. Поставщик за 48 (Сорок восемь) часов до даты поставки Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой поставке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату поставки, примерное время прибытия Товара на место назначения. Сообщение может быть направлено Заказчику путём использования факсимильных или электронных средств связи, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения. 4.2.3. Обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, и требованиям по номенклатуре, объему и качеству, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре. 4.2.4. Предоставить техническую документацию, необходимую для использования Товара на русском языке одновременно с передачей Товара. 4.2.5. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору. 4.2.6. Представить Заказчику подписанную товарную накладную, акт исполнения обязательств по договору и счет-фактуру. Обязанность Поставщика передать товар считается исполненной с момента подписания сторонами товарной накладной и акта исполнения обязательств по договору. 4.3. Заказчик имеет право: 4.3.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком поставки Товара по Договору без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика. 4.3.2. В любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения условий по настоящему Договору. 4.4. Заказчик обязан: 4.4.1. Принять поставленный Товар Поставщиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 4.4.2. Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 4.4.3. Передать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию. 5. Порядок сдачи и приемки 5.1. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поставки Товара по адресу, указанному в пункте 1.4 настоящего договора. По факту приёмки Товара Заказчик подписывает товарную накладную, и направляет её Поставщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 5.2. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Договоре. Количество и комплектация Товара, передаваемого Заказчику должны точно соответствовать количеству и комплектации, указанной в товаросопроводительных документах (товарно-транспортных, железнодорожных, авиа-накладных). 5.3. При приемке Товара Заказчик: - проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах; - проверяет полноту и правильность оформления документации поставщика на предмет соответствия условиям настоящего Договора; - проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки; - проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, а также рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами; - при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам. 5.4. При выявлении несоответствий или недостатков Товара, препятствующих его приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков Сторонами оформляется акт устранения недостатков. 5.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной или акта устранения недостатков. 5.6. Товар не соответствующий Договору и Техническому заданию (Приложение № 1) по количеству, качеству, ассортименту и комплектности считается не поставленным. 5.7. При обнаружении недостатков поставляемого Товара после его приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и сроках его замены на Товар надлежащего качества или допоставки Товара. Если Поставщик не явится для подписания акта в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара. 5.8. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной или акта устранения недостатков. 5.9. Досрочная поставка Товара возможна только по предварительному согласованию с Заказчиком. 6. Ответственность Сторон 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 6.2. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа от цены не поставленного Товара за каждый день просрочки. Заказчик также вправе уменьшить сумму, подлежащую оплате Поставщику по Договору на сумму неустойки в случае просрочки Поставки Товара Поставщиком, уведомив об этом Поставщика. 6.3. За просрочку платежей Заказчик уплачивает пени в размере 1/300 (Одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа от суммы неуплаты за каждый день просрочки. 6.4. Уплата штрафных санкций (пеней), возмещение убытков по настоящему Договору производится одной Стороной по письменному требованию другой Стороны, либо по решению суда. 6.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 6.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества либо в случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе по своему выбору: - инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты; - потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора; - соразмерного уменьшения цены Товара; - безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего акта; - возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 6.7. В случае обнаружения Заказчиком при приемке Товара недостатков, в том числе дефектов, Поставщик обязуется за свой счет произвести ремонт или замену Товара на идентичный требуемого качества в срок, согласованный с Заказчиком. 6.8. В случае поставки некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены; - доукомплектования Товара в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания соответствующего акта. Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании оборудования, Покупатель вправе по своему выбору: - потребовать замены некомплектного Товара на комплектный; - отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы, направив Поставщику уведомление об этом за 10 (Десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора. 6.9. Поставщик обязуется предоставить контактный телефон, по которому Заказчик может информировать квалифицированный персонал Поставщика или его представителя о недостатках в работе Товара по телефону ____________________, контактное лицо ________________________. 6.10. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях: - несоответствия поставки Товара требованиям настоящего Договора и технического задания; - поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены; - просрочки поставки Товара более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней. Заказчик, в случае принятия решения о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомляет Поставщика за 7 (Семь) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора. 6.11. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в течение трех календарных дней письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Договору с указанием причин неисполнения. Стороны принимают письменное решение о расторжении Договора или его дальнейшем исполнении. 6.12. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.13. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если соглашение не достигнуто, разрешение противоречий производится в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет десять дней с момента получения, в течение которого заявителю должен быть направлен ответ. Претензионная переписка должна вестись заказной почтой и подписываться представителями сторон. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 7. Срок действия Договора 7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения. 7.2. Прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора. 8. Порядок изменения и расторжения Договора 8.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями. 8.2. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным п. 6.10. настоящего Договора, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае непредставления данной информации или несвоевременного извещения, Поставщик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Поставщик обязан известить в течение 3 дней о своем правопреемнике. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий Договор составлен в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 9.2. Отношения, не урегулированные данным Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 9.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим направлением оригинала. При этом Сторона-отправитель должна удостовериться в получении Стороной-адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления. 9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: - Техническое задание (Приложение № 1); - Форма Акта исполнения обязательств по договору (Приложение № 2); - Протокол рассмотрения котировочных заявок от «____» ___________ 2017 г. № _____ (Приложение № 3). |
Похожие:
 | Закупки (далее – извещение), проводит запрос предложений в электронной форме, предмет которого указан в пункте 2 Извещения о проведении... |  | Для участия в продаже, проводимой в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму... |
| Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной... | | Извещения о проведении закупки (далее – извещение), проводит запрос цен в электронной форме, предмет которого указан в пункте 5 Извещения... |
| Извещения о проведении закупки (далее – извещение), проводит запрос цен в электронной форме, предмет которого указан в пункте 5 Извещения... | | Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме. Изменения извещения открытого аукциона в электронной форме. Изменения... |
| Адрес электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион в электронной форме: https://223. rts-tender ru | | Открытый аукцион в электронной форме проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом... |
| Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... | | Запрос котировок в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу |