М.П.
Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
В этой форме Участник закупки указывает перечень, сроки выполнения, суммы заключенных и незаконченных договоров, в том числе договоров субподряда.
Для основного персонала, привлеченного к выполнению договора, указать количество и объем загруженности.
Форма 9
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/Организатора закупки
ПАО «Россети» и/или ДЗО ПАО «Россети»
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.
Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник конкурса-физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).
Участники закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.
При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношение которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.
При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.
Форма 10
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Справка об участии в судебных разбирательствах
Способ и наименование закупки _______________________________________
Участник закупки: ________________________________
Год
|
Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и
предмет иска
|
Оспариваемая сумма
(текущая стоимость, рублей)
|
Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника закупки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись уполномоченного представителя)
|
|
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
М.П.
Инструкции по заполнению:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
Форма 11
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Форма Соглашения о раскрытии информации
для заключения Генеральными подрядчиками (Сторона-1)
с Субподрядчиками/Поставщиками/Исполнителями (Сторона-2)
СОГЛАШЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
г._______________ «___»_________201_г.
___________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1»информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении к настоящему Соглашению.
3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению к настоящему Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4. «Сторона-1»вправе передавать указанную в пп. 2,3 настоящего Соглашения информацию ПАО «____»,и/или лицам, указанным ПАО «_______» в качестве получателей указанной информации.
5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3,4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.
7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.
9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – ПАО «________».
10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
«Сторона-1»
|
«Сторона-2»
|
________________________________
________________________________
|
________________________________
________________________________
|
от«Стороны-1»от«Стороны-2»
______________(_________________) ________________(_______________)
МП МП
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ:
*Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем, Поставщиком)
Приложение
к Соглашению
от ________________№__
Форма предоставления информации (Форма 11.1)
Информация о заключённых договорах
|
№ п/п
|
Наименование «Стороны-2»(ИНН, вид деятельности)
|
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия)
|
Информация о цепочке собственников «Стороны-2», включая бенефициаров (в том числе, конечных)
|
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование краткое
|
Код ОКВЭД
|
Фамилия, Имя, Отчество руководителя
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
|
№ и дата
|
Предмет договора
|
Цена
(млн.
руб.)
|
Срок действия
|
Иные существенные условия
|
№
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование / Ф.И.О.
|
Адрес регистрации
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
|
Руководитель / участник / акционер / бенефициар
|
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
Указывается порядковый номер.
Указывается полное наименование «Стороны-2», ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.
Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.
Указывается подробная информация о цепочке собственников «Стороны-2»(данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.),включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных органов «Стороны-2».
Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников «Стороны-2»и составе исполнительных органов «Стороны-2».
от «Стороны-1»от«Стороны-2»
______________(_________________) ________________(_______________)
МП МП
Форма 12
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполняемых поставок
между генеральным поставщиком и сопоставщиками
Наименование и адрес генерального исполнителями: ___________________________
№ п/п
|
Наименование товара
|
Наименование организации, оказывающей данный объем товара
|
Стоимость товара
|
Сроки выполнения (начало и окончание)
|
в денежном выражении, руб. (без НДС)
|
в % от общей стоимости товара
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
100%
|
Х
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Сопоставщики не привлекаются».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме генеральный исполнитель указывает:
перечень поставляемого генеральным поставщиком и каждым сопоставщиком товара;
стоимость товара по поставщику и сопоставщику в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;
сроки поставки для генерального поставщика и каждого сопоставщика в соответствии с Графиком выполнения поставок.
Форма 13
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполняемых поставок
внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№ п/п
|
Наименование товара
|
Наименование организации, оказывающей данный объем товара
|
Стоимость выполняемых поставок
|
Сроки поставки (начало и окончание)
|
в денежном выражении, руб. (без НДС)
|
в % от общей стоимости товара
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
100%
|
Х
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме лидер коллективного участника указывает:
перечень поставляемого каждой организацией товара;
распределение стоимости товара в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов между всеми организациями, входящими в коллективного участника;
сроки выполнения поставки отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения поставки.
Форма 14
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План привлечения сопоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Участник: ________________________________
В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года
№ п/п
|
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)
|
Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)
|
Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг
|
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)
|
Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись уполномоченного представителя)
|
|
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
М.П.
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется как в случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Сопоставщики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не привлекаются».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме подрядчик указывает:
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)
Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)
Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)
Форма 15
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции) ______________________________________
Участник (генподрядчик): ________________________________
Субподрядчики (члены коллективного участника):
1. ________________________________________________________
Сводная информация о планируемых к привлечению для выполнения договора МТР (машинах и механизмах)
Требования Документации
|
В наличии у Участника
|
№ п.п.
|
Наименование машин и механизмов*
|
Основная характеристика
|
Кол-во, ед.
|
Наименование
|
Основные технические характеристики
|
Кол-во, ед.
|
Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления,
№ договора аренды в случае аренды МТР), принадлежность (участник, субподрядчик и т.п.), месторасположение
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Бульдозер ДЗ-182
|
325 л.с.
|
2
|
|
|
|
|
2
|
Экскаватор ЭО-4225А
|
ковш 0,6 – 1,42 м3
|
2
|
|
|
|
|
3
|
Автокран КС-65713-1
|
макс. г/п 50 т
|
2
|
|
|
|
|
4
|
Трубоукладчик Коматцу Д-355 С
|
макс. г/п 92 т
|
8
|
|
|
|
|
5
|
Трубоукладчик ТГ-62
|
макс. г/п 6,3 т
|
4
|
|
|
|
|
*пример заполнения
(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
Инструкции по заполнению:
Участник должен указать количество планируемых для привлечения в рамках выполнения работ по данному объекту МТР (машин, механизмов и специальной техники), в каждой строке суммарно по каждому наименованию МТР (экскаваторы, бульдозеры, автомобили и т.п.). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.
Форма 16
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Информационное письмо Участника, не обладающего критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого и среднего предпринимательства
Настоящим подтверждаю, что ________________________ (указывается наименование участника размещения заказа) не обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого и среднего предпринимательства.
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
5.Методика оценки финансовой устойчивости Участников запроса предложений
Методика основана на оценке показателей финансовой устойчивости участника. Для анализа финансового состояния участника используются данные, содержащиеся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках:
По форме №1 (Бухгалтерский баланс)
Стр. 1600 – итоговое значение по «Активу» баланса, указывается на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 1400 – итоговое значение по разделу IV «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, указывается на начало и окончание отчетного периода.
Стр. 1500 – итоговое значение по разделу V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, указывается на начало и окончание отчетного периода.
По форме № 2 (Отчет о прибылях и убытках)
Стр. 2110 – Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), указывается суммой выручки по итогам отчетного года и по результатам отчетного периода.
Методика оценки
Для общей оценки финансовой устойчивости участника используются основные показатели его деятельности, указывающие на финансовое состояние участника.
Стоимость чистых активов (СЧА), рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:
СЧА= стр.1600-стр.1400-стр.1500,
при этом в расчет принимается стоимость фактически ликвидных активов (активы имеющие рыночную стоимость не ниже балансовой). При необходимости могут быть запрошены расшифровки отдельных показателей отчетности Участника. Основываясь на анализе представленной Участником информации, а также информации из открытых источников, Заказчик/Организатор оставляет за собой право производить корректировки соответствующих показателей отчетности Участника, используемых в формуле, с целью определения величины ликвидных активов Участника.
Показатель СЧА должен иметь значение >0.
Коэффициент соизмеримости (КСВ), характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам закупки договора с объемом годовой выручки от основной деятельности, рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:
КСВ= :  ,
где V – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий год на отчетную дату;
Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),
В – количество месяцев в периоде, в котором сформирован показатель V
S – сумма договора
Показатель КСВ должен иметь значение  . |
