Вводная статья
Скачать 393.81 Kb.
|
12. ЦЕНА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 12.1. Цена на Продукцию устанавливается в рублях и указывается Сторонами в Спецификации. В указанную цену входят все расходы Поставщика по доставке Продукции к месту назначения и надлежащей передаче Продукции Покупателю. В цену на Продукцию входят, в том числе, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Продукции. 12.2. Оплата Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и осуществляется следующим образом: 12.2.1. Покупатель, в счет оплаты поставок Продукции, производит Поставщику авансовый платеж (авансовые платежи) в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости Партии Продукции (с учетом НДС), указанной в подписанных сторонами Спецификациях. 12.2.2. Оплата авансового платежа производится после передачи Покупателю оригинала безотзывной банковской гарантии (в соответствии с п. 15.3 настоящего Договора), заключения Генерального полиса (договора) страхования (в соответствии п. 10.4. настоящего Договора). 12.2.3. Авансовые платежи перечисляются Покупателем не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты полного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 10.4 и 15.3 настоящего Договора. Сумма аванса засчитывается в соответствии со сроком авансирования, указанным в Спецификации (Приложение №1), и соответствующие платежи осуществляются Покупателем в пользу Поставщика, уменьшенными на сумму авансовых платежей. 12.2.4. Поставщик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации». 12.3. Окончательный расчет за поставленную Партию Продукции осуществляется по оригиналу счета Поставщика не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поставки и предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 2 настоящего Договора и наличии у Покупателя товарной накладной по форме Торг-12 с отметкой Покупателя о приемке продукции, за исключением случаев, указанных в п.12.9 Договора. 12.3.1. Оплата второго платежа может производиться частями в случае поставки одной или нескольких единиц Продукции от количества Партии, оформленной одним отгрузочным документом. 12.3.2. К оплате могут приниматься копии документов, ранее представленные Покупателю в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, приемка Продукции по которым подтверждена Покупателем, заверенные печатью Поставщика. 12.3.3. В случае, если документация, перечисленная в разделе 2 настоящего Договора, Поставщиком не представлена Покупателю либо представлена, но оформлена ненадлежащим образом, срок оплаты поставленной Продукции увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов. 12.4. Все расчеты и сверки по платежам производятся с Поставщиком по каждой отдельной Партии (подпункту позиции Спецификации) по каждой Спецификации. 12.5. Указанный в п. 12.2. порядок расчетов может быть изменен по письменному соглашению Сторон. 12.6. При изменении (уменьшении/аннулировании) Спецификации Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить полученные ранее авансовые средства, по тем позициям Спецификации (Спецификаций), которые исключены по соглашению Сторон. 12.7. Датой оплаты Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 12.8. Покупатель вправе по Дополнительному соглашению с Поставщиком осуществлять платежи с использованием иных форм безналичных расчетов. 12.9. Второй платеж за Продукцию, по которой в Спецификации или в Дополнительном соглашении к Спецификации предусмотрены шеф-монтажные и/или пуско-наладочные работы, выплачивается Покупателем в следующем порядке: - 40% (сорок) от стоимости указанной Продукции выплачивается Покупателем по оригиналу счета Поставщика в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Продукции, при условии: - предоставления Поставщиком сопроводительных документов, указанных в п.2.3, 2.4. настоящего договора; - соответствия Продукции по количеству и качеству согласно подписанных сторонами Спецификаций при наличии положительного результата входного контроля в соответствии с Регламентами Покупателя; - 30% (тридцать) от стоимости поставленной Продукции, а также стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ выплачивается Покупателем по оригиналу счета Поставщика в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Покупателем (подписания акта) шеф-монтажных и/или пусконаладочных работ при условии предоставления Покупателю оригинала счета-фактуры на сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ. 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 13.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в настоящем Договоре, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки. 13.2. В случае поставки дефектной Продукции, Покупатель вправе взыскать штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости Продукции, не соответствующей Сертификату качества или другим техническим условиям, в том числе ГОСТам и ТУ, указанным в Спецификации на Продукцию. 13.3.В случае нарушения срока устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости указанной в настоящем пункте Продукции за каждый день просрочки. Срок устранения Недостатков или замены Продукции не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Поставщиком Акта (в котором он подтвердил Недостатки полученной Покупателем Продукции), а при его отсутствии – с даты составления Акта, указанного в разделе 7 настоящего Договора. При этом все расходы, связанные с устранением Недостатков и заменой Продукции с Недостатками несет Поставщик. 13.4. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости Продукции, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки. 13.5. В случае нарушения Поставщиком сроков представления отчетности, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Продукции в отчетном периоде поставки в соответствии со Спецификацией. 13.6. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в п.12.2.4 настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав за каждый день просрочки. 13.7. В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 13.8. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в собственность Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и обязательствами третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие в нарушение настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает штраф в размере 3 % (Три процента) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном объеме сверх возмещения убытков. 13.9. В случае отказа Покупателя от поставки Продукции либо расторжения настоящего Договора по причинам, указанным в п. 6.6 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком на расчетный счет Покупателя в размере 2 % (Два процента) от общей стоимости Партии Продукции, в составе которой были обнаружены недостатки. При этом возврат уже поставленной Продукции осуществляется за счет Поставщика. В случае если Продукция, от которой отказывается Покупатель, уже оплачена, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную Продукцию в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления Поставщиком о расторжении настоящего Договора. 13.10. Неоплата Покупателем Продукции в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора или непредставлением Поставщиком документов, согласно раздела 2 настоящего Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты Продукции продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору. 13.11. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае представления Поставщиком документов, указанных в разделе 2 Договора, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности. 13.12. В случае, если Поставщик не заберет принятую на ответственное хранение продукцию до истечения срока, предусмотренного п.9.5 настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1%(ноль целых одна десятая процента) от стоимости продукции, находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения продукции на складе Покупателя. 13.13. В случае задержки предоставления Поставщиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий Договора более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, установленной в пункте 15.3 Договора или более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения, согласно пункта 15.3. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени за каждый день просрочки в следующем размере: - 5 000 (пять тысяч) рублей - при сумме спецификации до 1 000 000 рублей; - 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы спецификации за каждый день просрочки, но не более 50 000 рублей в день при сумме спецификации более 1 000 000 рублей. 13.14. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 13.15. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции более чем на 10 рабочих дней, Покупатель имеет право отказаться от поставки Продукции, срок поставки которой нарушен, и потребовать от Поставщика возврата авансовых средств, уплаченных в счет оплаты Продукции, срок поставки которой нарушен, а Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней осуществить возврат полученных авансовых средств. 14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ 14.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления. 14.2. Если Поставщик не направил Покупателю мотивированного и документально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п.14.1. Договора срок считается, что претензионные требования Покупателя, изложенные в претензии, признаны Поставщиком в полном объеме. В случае неудовлетворения Поставщиком признанных обоснованных претензионных требований Покупателя Стороны вправе произвести зачет суммы претензионных требований в счет суммы оплаты за поставленную Продукцию. Покупатель и Поставщик согласовали, что зачет суммы претензионных требований производится путем подписания между Сторонами Соглашения о зачете штрафных санкций в счет уменьшения суммы основного долга. Сумма НДС, относящаяся к сумме зачета, перечисляется Поставщику денежными средствами. 14.3.При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Покупателя. 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 15.2. Настоящий Договор составлен на ___ (________________) листах, по одному имеющему одинаковую юридическую силу экземпляру для Покупателя и Поставщика. 15.3. Поставщик после заключения Договора в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Спецификации передает Покупателю оригинал безотзывной банковской гарантии исполнения всех своих обязательств по Спецификации, в том числе по гарантии качества и срока поставляемой Продукции с указанием Покупателя Бенефициаром (выгодоприобретателем) по гарантии. Срок действия гарантии – с момента ее выдачи до истечения 90 (Девяносто) календарных дней с момента поставки последней партии Продукции по Спецификации к настоящему Договору. Сумма гарантии определяется из расчета 10 (Десять) процентов от общей стоимости поставляемой Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость. Поставщик вправе отказаться от предоставления Покупателю банковской гарантии исполнения обязательств по договору, указанной в настоящем пункте, при условии, что оплата за Продукцию будет производиться Покупателем по факту ее поставки Поставщиком (без оплаты авансовых платежей) и общая стоимость Продукции, поставляемой по Договору, не превышает сумму в размере 1 000 000 рублей включительно без учета НДС, о чем Поставщик должен уведомить Покупателя в письменном виде. При оформлении Дополнительных соглашений к Договору по увеличению объемов поставки Продукции гарантия на добавленный объем Продукции оформляется Поставщиком и передается Покупателю на условиях настоящего пункта. 15.4. Расходы по выдаче банковской гарантии лежат на Поставщике. Поставщик обязан предоставить банковскую гарантию одного из банков, указанных в Приложении 1А настоящего Договора. Банковская гарантия должна соответствовать форме Приложения № 3 к настоящему Договору. 15.5. Многооборотная тара (далее по тексту – «Тара»), используемая при поставке Продукции по настоящему Договору, может быть возвращена Поставщику по предварительному письменному соглашению Сторон, о чем делается соответствующая запись в Спецификации. 15.6. Затраты по возврату Тары, включая погрузку, перевозку, разгрузку и т.п. несет Покупатель с последующей оплатой (возмещением) таких затрат Поставщиком. 15.7. Поставщик не позднее 12 (Двенадцати) рабочих дней производит оплату возмещаемых затрат по возврату Тары, указанных в пункте 15.6 настоящего Договора, на основании выставленных счетов Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы Покупателя по возврату Тары: 15.7.1.– Копии счета-фактуры Грузоперевозчика, осуществлявшего перевозку; 15.7.2.– Копии железнодорожных квитанций с отметкой станции отправления Тары (при поставке Тары железнодорожным транспортом); 15.7.3.– копии товарно-транспортных накладных или Актов приемки-передачи Тары (при поставке автомобильным транспортом). 15.8. Датой возврата Тары по настоящему Договору Стороны считают момент передачи Тары грузоперевозчику. 15.9. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Продукции. |
Похожие:
 | | ||
 | | «Наименование общества Покупателя по договору», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице | |
| В рамках настоящего договора Стороны принимают следующие термины и их толкование | | «Наименование общества Покупателя по договору», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице |
| «Наименование общества Покупателя по договору», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице | | «Наименование каждого общества Покупателя по договору», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице |
| «Наименование каждого общества Покупателя по договору», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице | | «Наименование каждого общества Покупателя по договору», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице |