Скачать 0.74 Mb.
|
проект договораДОГОВОР на поставку полуприцепа-бочки объемом 5 куб. м. с самозакачкой и насосом водяным № ___________ г. Тверь «____» ______201__ г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет», в лице ректора Белоцерковского Андрея Владленовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________ в лице ______________________________ действующего на основании _____________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом ________ от ________ № _______, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить полуприцеп-бочку в строгом соответствии с наименованием, техническими характеристиками, комплектацией и количеством, указанными в документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения настоящего договора и спецификации, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 1), именуемый в дальнейшем «Товар», а Заказчик оплатить «Товар». 2. Цена договора 2.1. Цена договора составляет ______________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере_______________. 2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товара и иных условий исполнения договора. 2.3. В цену товара включены затраты Поставщика на хранение, погрузку, разгрузку и доставку товара до места поставки, страхование, уплату налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 3. Сроки и условия поставки товара 3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 25 дней с момента заключения договора. 3.2. Поставка Товара будет считаться осуществленной после подписания Заказчиком и Поставщиком Акта приема-передачи Товара/Товарной накладной (ТОРГ-12) и предоставления Поставщиком на поставляемый Товар следующих надлежащим образом оформленных документов: счет-фактура/справка-счет, паспорт транспортного средства, сервисная книжка, руководство по эксплуатации. 3.3. Выполнение настоящего договора будет завершено только при получении Заказчиком всего товара, получения всех документов, предусмотренных настоящим договором, и проведения расчетов по настоящему договору. 3.4. Поставщик выполняет в полном объеме предпродажную подготовку Товара, и делает об этом отметку в сервисной книжке. 3.5. Заказчик имеет право до подписания Акта приема-передачи проверить Товар по качеству, а также качество выполненных работ по предпродажной подготовке транспорта и его комплектации, предусмотренной приложением № 1. 3.6. Если товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик обязан заменить забракованный товар, либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. 4. Обязанности сторон 4.1. Поставщик обязуется устранить своими силами и средствами возникшие неисправности и замену составных частей, преждевременно вышедших из строя по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока при условии обязательного соблюдения правил ухода, эксплуатации и хранения Товара, изложенных в «Руководстве по эксплуатации» и «Сервисной книжке» на данную модель, а также своевременном прохождении Заказчиком технического обслуживания. Сроки выполнения вышеуказанных работ согласовываются Сторонами в рабочем порядке. 4.2. Заказчик обязуется: - по требованию Изготовителя предоставить Товар на производственную базу предприятия, выполняющего гарантийное обслуживание для проведения внеочередного обслуживания (ремонта), экспертизы и принятия решений о замене узлов и агрегатов. Указанные мероприятия производятся безвозмездно. 5. Условия оплаты 5.1. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком согласно выставленных и надлежащим образом оформленных документов Поставщика: счета-фактуры, акта приема-передачи/накладной (ТОРГ-12), и документов, указанных в пункте 3.3. настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20-ти банковских дней после получения Товара. 5.2. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 6. Порядок сдачи и приемки поставленных товаров 6.1.Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 6.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется надлежаще уполномоченными на то представителями Заказчика на основании акта приема-передачи/товарной накладной, в соответствии требованиями, указанными в настоящем Договоре. 6.3. В случае расхождения по количеству и (или) по качеству между Товаром, указанным в товарной накладной, и фактически поставленным Товаром, составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству (форма ТОРГ-2). 6.4. Оформленный Акт об установленном расхождении по количеству и качеству (форма ТОРГ-2) является основанием для предъявления Заказчиком претензии Поставщику по количеству, качеству (в том числе и скрытые недостатки) либо комплектности Товара. 6.5. Поставщик обязуется произвести замену Товара ненадлежащего качества или восстановить количество (комплектность) партии Товара в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней. 6.6. Возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика. 6.7. Приемка Товара оформляется Актом приема-передачи товара (Товарной накладной (ТОРГ-12)), который составляется в двух экземплярах и подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 6.8. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику паспорт транспортного средства, сервисную книжку и руководство по эксплуатации. 7. Ответственность сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, что не освобождает их от выполнения своих обязательств надлежащим образом. 7.2. Ответственность Заказчика. 7.2.1. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по договору, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональной объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком. 7.2.2. За необоснованный отказ от приемки товара, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 2,5 процента цены договора в сумме _______________________ (___________________________) рублей. 7.3.Ответственность Поставщика. 7.3.1. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком по договору Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональной объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком, в порядке установленном Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле ![]() ![]() Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 7.3.2. В случае поставки Поставщиком товара: несоответствующего требованиям, заявленным при заключении Договора, неисполнения Поставщиком гарантийных обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены договора в сумме ______________________ (___________________) рублей. 7.4.Уплата пени и (или) штрафа не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям к транспорту, а также требованиям, утвержденным Заказчиком в техническом задании, которое является неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме. 8.2.Поставщик обязан предоставить Заказчику гарантию. Предоставление гарантии производителя Товара осуществляется вместе с Товаром. На поставляемый товар гарантийный срок устанавливается с момента передачи товара Заказчику. Ремонт товара в течение гарантийного срока должен осуществляться без взимания дополнительной платы с Заказчика на сертифицированных технических сервисах сети дилеров производителя товара в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика о необходимости выполнения такого ремонта. Поставщик обязан непосредственно перед передачей Товара Заказчику провести предпродажную подготовку, состоящую из регламентированных технических мероприятий по подготовке товара к эксплуатации. 8.3. Условия и срок гарантии на используемые материалы и установленное в процессе исполнения настоящего договора оборудование, устанавливаются в соответствии с технической документацией на соответствующее оборудование и выданным Поставщиком гарантийным талоном на соответствующие материалы и оборудование. 8.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется устранять за свой счет дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, при условии соблюдения требований Руководства по эксплуатации на товар и установленное оборудование, и выявленные Заказчиком, в согласованные сторонами сроки. 8.5. Выполнение гарантийных обязательств (ТО, экспертиза и ремонт) должно осуществляться авторизованными сервисными центрами производителя поставляемых товар, расположенными в г. Твери. На весь период гарантийного срока эксплуатации все необходимые работы по транспортировке товара для устранения дефектов, возникших по вине завода-изготовителя (эвакуатором, если товар не на ходу) до авторизованного сервисного центра производителя поставляемого товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 9. Форс-мажорные обстоятельства 9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийной бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки исполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 9.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. 9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение двух рабочих дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. 10.2 В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области. 11. Обеспечение исполнения Договора 11.1. В целях обеспечен\ия исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик обязуется оформить и предоставить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или передать Заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в обеспечение исполнения настоящего Договора в размере, указанном в пункте 11.2 настоящего Договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов. 11.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется на сумму _____________ рублей. 11.3. (Вариант 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актам Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору и которая не может быть менее суммы, установленной в пункте 11.2 настоящего Договора. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор путем указания сторон настоящего Договора, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Договора, указанное в преамбуле настоящего Договора. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии). (Вариант 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Договора в качестве залога, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 11.2 настоящего Договора, на счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 170100 г. Тверь, ул. Желябова, д.33 ИНН 6905000791 КПП 695001001 УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230) р/с 40501810500002000001 Отделение Тверь БИК 042809001 ОГРН 1026900577109 КБК 00000000000000000510 Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора в качестве залога подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании). 12. Заключительные положения 12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 01.02.2017. 12.2. Договор считается исполненным с момента выполнения сторонами своих обязательств: Поставщиком - с момента поставки товара, Заказчиком – с момента оплаты. 12.3. После заключения Договора и в процессе его исполнения изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 12.4. Поставщик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 12.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К настоящему Договору прилагаются: Приложение № 1 - Спецификация поставляемого товара. 12.7. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 13. Юридические адреса и банковские реквизиты Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет» 170100 г. Тверь, Желябова, 33 ИНН 6905000791 КПП 695001001 УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230) р/с 40501810500002000001 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БИК 042809001 Ректор ______________________А. В. Белоцерковский Приложение № 1 к договору № ___________________ от _________________________ Спецификация
Итого на общую сумму: ______________ (_______________________) рублей ___ копеек Заказчик: Ректор ___________________________А.В. Белоцерковский М.П. Поставщик: _______________________/_______________/ М.П. |
![]() | Описание объекта закупки. Требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом аукциона. 4 | ![]() | Общие положения |
![]() | Поставка микроавтобуса 17 + 1 посадочных мест в строгом соответствии с наименованием, техническими характеристиками | ![]() | «Поставка микроавтобуса 17 + 1 посадочных мест в строгом соответствии с наименованием, техническими характеристиками» |
![]() | Описание объекта закупки. Требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом аукциона. 4 | ![]() | Общие положения |
![]() | Выполнение работ по регулярному вывозу твердых бытовых отходов с территории Заказчика в объеме и по адресам, указанным | ![]() | «предоставление телекоммуникационных услуг связи и доступа к федеральной университетской сети runnet» |
![]() | Поставка с монтажом стандартного оборудования для технологических цепочек для производства биоразлагаемых полимеров | ![]() | Описание объекта закупки. Требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом аукциона. 4 |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |