17. Конфиденциальность
17.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
17.2. Требования п. 17.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
17.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящей статьи Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
18. Разрешение споров между Сторонами
18.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.
18.2. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.
В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п.18.2. читать в следующей редакции:
18.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
18.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
19. Срок действия Договора
19.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
В случае необходимости согласования крупной сделки в Госкорпорации «Росатом» п.19.1. дополнить абзацем следующего содержания:
Права и обязанности у Сторон Договора возникают только после его согласования Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с ФЗ от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
19.2. Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.
19.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
20. Прочие условия
20.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.
20.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.
20.4. Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.
20.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора:
20.5.1. Расчет сметной стоимости работ - Приложение № 1 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);
20.5.2. Протокол соглашения о твердой договорной цене - Приложение № 2 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);
20.5.3. Календарный план выполнения Работ - Приложение № 3 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);
20.5.4. Спецификация оборудования - Приложение № 4 к настоящему Договору
20.5.5. Типовое обязательное приложение к договору подряда - Приложение № 5 к настоящему Договору (предоставляется Заказчиком);
20.5.6. Анкета по охране труда - Приложение № 6 к настоящему договору (предоставляется Подрядчиком).
20.5.7 Типовое обязательное приложение к Договору подряда - Приложение № 7 к настоящему Договору;
20.5.8. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Приложение № 8 к настоящему договору (представляется Подрядчиком).
20.5.9. Копия документа, подтверждающего право Саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при заключении договора указывается наименование документа) – Приложение № 9 к настоящему Договору (представляется Подрядчиком).
21. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ФГУП «ПО «Маяк»
Юридический и почтовый адрес:
456780, Россия, Челябинская обл. г. Озерск,
пр. Ленина,31
ИНН 7422000795 КПП 742150001
р/с 4050 2810 2723 7000 0001
В Отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск
к/сч 3010 1810 7000 0000 0602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК 047501602
Телефон: (35130) 2 01 49
Факс: (35130) 2 00 24, (35130) 2 06 52
|
Подрядчик:
|
От Заказчика:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству –
начальник управления
капитального строительства
________________________ /Л.Н.Пятин/
М.П.
|
От Подрядчика:
____________________ /____________/
М.П.
|
Приложение № 1
к договору подряда
от «_____» _____ 20___ г. №___________
РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ
по объекту "Завод… Здание... Узел учета хозпитьевой воды"
№ п/п
|
№ смет
|
Наименование
|
Сметная стоимость в тыс. руб.
|
Общая стоимость в базе 2000 года, в тыс. руб.
|
Прочие затраты
|
Индекс, сложившийся по результатам конкурса
|
Стоимость в текущих ценах, в тыс. руб.
|
Строительных работ
|
Монтажных работ
|
Оборудования
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СМР в текущих ценах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование в текущих ценах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевозка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пусконаладочные работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по объекту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по объекту с НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
От Заказчика:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству –
начальник управления
капитального строительства
________________________ /Л.Н.Пятин/
М.П.
|
От Подрядчика:
____________________ /____________/
М.П.
|
Приложение № 2
к договору подряда
от «_____» _____ 20___ г. №___________
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
выполнение работ по объекту "Завод… Здание... Узел учета хозпитьевой воды"
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – __________________, действующий на основании _____________, и от лица Подрядчика - ______________, действующий на основании _______________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о стоимости услуг, подлежащих выполнению по настоящему договору в текущих ценах в сумме ___ рублей __ копеек, в т. ч. НДС ___ рублей __ копеек (__ рублей __ копеек, в т. ч. НДС – ___ рубль __ копеек __ рубль ___ копеек).
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.
От Заказчика:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству –
начальник управления
капитального строительства
________________________ /Л.Н.Пятин/
М.П.
|
От Подрядчика:
____________________ /____________/
М.П.
|
Приложение № 3
к договору подряда
от «_____» _____ 20___ г. №___________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнение работ по объекту "Завод… Здание... Узел учета хозпитьевой воды"
Наименование этапа
|
Стоимость работ по этапам (тыс.руб.)
|
Срок выполнения
|
Отчетная документация передаваемая заказчику
|
|
|
|
Оригинал счета, счет-фактура; акт сдачи-приемки выполненных работ
|
Всего:
|
|
НДС 18%
|
|
Всего с НДС
|
|
Всего к оплате:______________ тыс. руб., в том числе НДС по ставке 18 %:___________ тыс. руб.
От Заказчика:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству –
начальник управления
капитального строительства
________________________ /Л.Н.Пятин/
М.П.
|
От Подрядчика:
____________________ /____________/
М.П.
|
Приложение № 4
к договору подряда
от «_____» _____ 20___ г. №___________
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
по объекту "Завод… Здание... Узел учета хозпитьевой воды"
№ п/п
|
Обозначение
|
Наименование оборудования
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за единицу без НДС
|
Сумма без НДС
|
Сумма НДС
|
Сумма с НДС
|
Срок поставки оборудования
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
От Заказчика:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству –
начальник управления
капитального строительства
________________________ /Л.Н.Пятин/
М.П.
|
От Подрядчика:
____________________ /____________/
М.П.
|
Приложение № 5
к договору подряда
№ __________ от "_____" __________ 2012 г.
ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
«Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и безопасных условий
труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»
1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями и рекомендациями: СНиП 12-03 - 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство»; И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности»; И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк». Радиационная безопасность при производстве подрядных работ»;
ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами».
2. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию на право ведения работ в области использования атомной энергии и оформленное санитарно-эпидемиологическое заключение на виды работ с источниками ионизирующего излучения.
3. К работам на территории санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО «Маяк» привлекается персонал группы А и/или Б, соответствующий требованиям
ОСПОРБ-99/2010.
4. До начала работ все работники Подрядчика, привлекаемые к производству работ должны быть ознакомлены под подпись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк», и инструкцией И-ОРБ-043-2012.
5. Перед началом производства строительно-монтажных работ Заказчик совместно с Подрядчиком производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СНиП 12-03 - 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
6. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.
7. Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание настоящего Типового обязательного приложения к Договору подряда) на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок Подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.
8. В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорании, пожары, несчастные случаи и пр.) подрядчик обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях, заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации, возникшей на строительной площадке, в срок, установленный данным пунктом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.
9. Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство», И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности», И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями в подразделениях и на территории предприятия», ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы.
10. Подрядчик при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством, и несёт ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причинённого заказчику ущерба.
11. Подрядчик при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, обязуется соблюдать государственные нормативные правовые акты, отраслевые и локальные акты ФГУП «ПО «Маяк» по обеспечению радиационной безопасности.
12. Подрядчик несет ответственность за нарушение норм и правил радиационной безопасности. Заказчик вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушения подрядчиком норм и правил радиационной безопасности, выявленных (с последующей выдачей предписания) представителем службы РБ. Сроки и план устранения этих нарушений Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Неспособность генподрядчика (или субподрядчика) принять надлежащие меры к выполнению согласованных сторонами планов и сроков их выполнения является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком договора подряда.
От Заказчика:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству –
начальник управления
капитального строительства
________________________ /Л.Н.Пятин/
М.П.
|
От Подрядчика:
____________________ /____________/
М.П.
|
Приложение № 6
к договору подряда
от «_____» _____ 20___ г. №___________
Анкета по охране труда
Наименование организации подрядчика _____________________________________________ дата ____________________
Адрес __________________________________________________________________________
Номер телефона______________________________номер факса_________________________
Email___________________________________________________________________________
Является ли эта «Анкета» первой, которую вы заполняете для ФГУП «ПО «Маяк»?________
Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты____________________________
Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта)
________________________________________________________________________________
Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда? (ФИО, должность)
________________________________________________________________________________
Работа для ФГУП «ПО «Маяк» будет заполняться в период времени_____________________
Место проведения работ___________________________________________________________
Количество сотрудников: временных ______________ постоянных ______________________
Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков_________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Количество сотрудников субподрядчиков: временных ___________ постоянных ___________
Имеете ли Вы Политику Вашей Компании по охране труда?____________________________
Приведите примеры деятельности за последние 3 года ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности? ________________________________________________________________________________
Имеет ли ваша компания эти лицензии?______________________________________________
(если да, то приложите копии к анкете)
Какое обучение вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное? ____________________________________________________________
1.1.Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______________________
1.2.Предоставляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам? _______________________________________________________________________________
1.3. Название учебной организации, проводившей обучение ____________________________
2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы?__________________________________
2.1.Если да, то какие?_____________________________________________________________
2.2.Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты?______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»?__________________________________
3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда?_______
3.1.Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?____________
3.2.Если да, то используются ли проверочные листы?__________________________________
3.3. Кто проводит такие проверки?__________________________________________________
3.4.Какая у них квалификация?_____________________________________________________
3.5.Как часто проводятся такие проверки?____________________________________________
4. Есть ли средства индивидуальной защиты, такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д.?___________________________________________
4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления?__________________________________________________
4.2. Если да, то какие?_____________________________________________________________
4.3. Если да, то имеется ли регистрация процедуры проверки?___________________________
4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_____________________
5. Есть ли у Вас Комитет по охране труда?___________________________________________
5.1.Принимают ли рабочие участие в этом Комитете?__________________________________
5.2. Как часто происходят заседания этого Комитета?__________________________________
6.Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?______________
6.1.Регистрируются ли случаи оказания первой помощи?_______________________________
6.2.Кто является ответственным за аптечки первой помощи?____________________________
7.Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях? _____________
7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям и происшествиям?_________________________________________________________________
7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях?_____________
Если да, то приведите подробные детали____________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Количество несчастных случаев за последние два года:
персонал подрядчика______________________________
субподрядчика___________________________________
временные работники_____________________________
9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?__________________________________________________________________________
Если да, то предоставьте все подробности____________________________________________
10. Сколько сотрудников, включая временных работников, будет работать на нашей территории одновременно?________________________________________________________
11.Детали ответственности работодателя и страхование гражданской ответственности
Гражданская ответственность Предел ответственности_______________________________
Страховая компания______________________________________________________________
дата истечения срока действия договора_____________________________________________
Обязательства работодателя Предел ответственности_______________________________
Страховщик_____________________________________________________________________
дата истечение срока действия договора_____________________________________________
12. Скольким сотрудникам компании требуется доступ на территорию ФГУП «ПО «Маяк»?________________________________________________________________________
12.1.Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда.
Подписав это заявление, Подрядчик гарантирует свое согласие выполнить требования Политики ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасности проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков.
Подрядчик гарантирует, что все Субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.
13. Подрядчик/Субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а так же организовать прохождение инструктажа на ФГУП «ПО «Маяк» по охране труда для всех сотрудников перед допуском к работе на территории Заказчика.
Субподрядчики
Представитель___________________________________________________________________
Компания_______________________________________________________________________
Адрес___________________________________________________________________________
Представитель___________________________________________________________________
Компания_______________________________________________________________________
Адрес___________________________________________________________________________
Представитель___________________________________________________________________
Компания_______________________________________________________________________
Адрес___________________________________________________________________________
Представитель___________________________________________________________________
Компания_______________________________________________________________________
Адрес___________________________________________________________________________
|
Подрядчик:
____________________ /____________/
М.П.
|
Приложение № 7
к договору подряда
№ _______ от "_____" __________ 201__ г.
Типовое обязательное приложение
«Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика»
1. «Заказчик и Подрядчик, для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.
2. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:
- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
- реквизиты документа об образовании;
- вид обучения;
- продолжительность обучения;
- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
-реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;
3. В случае отсутствия документа об образовании, или не соответствия документа об образовании требованиям, указанным в п.2, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, сторона по договору, привлекающая к выполнению работ подрядчика и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к подрядчику о направлении соответствующих работников подрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений».
4. Заказчик обязан:
- При подписании Договора предоставить Подрядчику информацию об образовательных учреждениях, рекомендуемых СРО НП «_________________», осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации.
- Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению работ по договору в соответствии с требованиями п.4 настоящих Требований, установленных настоящим разделом Договора.
5. Подрядчик обязан:
- До начала работ по Договору представить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.
- В случае не предоставления работником документов, указанных в п. 2 настоящих требований или предоставлении документов, не отвечающих требованиям п. 2 настоящих Требований, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендованные образовательные учреждения.
6. В случае несоблюдения Подрядчиком требований приложения «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика» Заказчик не допускает Подрядчика к выполнению работ, либо прекращает действие Договора.
От Заказчика:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству –
начальник управления
капитального строительства
________________________ /Л.Н.Пятин/
М.П.
|
От Подрядчика:
____________________ /____________/
М.П.
|
ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Выполнение работ по объекту "Завод… Здание... Узел учета хозпитьевой воды"
1. Общие сведения об объекте
1.1. Объект находится на территории ФГУП «ПО «Маяк».
1.2. Целью проекта является организация коммерческого учёта хозпитьевой воды.
2. Особые условия выполнения работ
Работы проводятся в условиях действующего предприятия.
Условия труда допустимые.
3. Требования к качеству и результатам работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП 3.05.04, СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001.
4. Требования к оборудованию
В связи с прекращением выпуска прибора учёта ТСТ-1М «Завод ... Здание … Узел учета хозпитьевой воды», допускается применение расходомера со следующими техническими характеристиками:
4.1. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 – не менее IP68;
4.2. Архивирование в энергонезависимой памяти результатов измерения и установочных параметров. Глубина архивов – не менее:
- часового – 1440 записей;
- суточного – 60 записей;
- месячного – 48 записей;
4.3. Возможность работы в составе программного комплекса «Энергосфера» 6.5;
4.4. Индикация измеряемых параметров на дисплее.
4.5. Разнесенное исполнение расходомера.
4.6. Температура измеряемой жидкости – -30…+160°С;
4.7. Средний срок службы – не менее 12 лет;
4.8. Средняя наработка на отказ – не менее 75000 часов;
4.9. Межповерочный интервал – не менее 4 лет;
4.10. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 25 мес.
4.11. Прибор должен быть внесен в Госреестр СИ;
4.12. Контактируемый с измеряемой средой первичный преобразователь должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
5. Ведомость объёмов работ.
Выполнение работ по объекту включает в себя строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение работ материалами, изделиями, оборудованием.
5.1. В процессе выполнения работ по объекту необходимо выполнить:
- над существующим трубопроводом диаметром 150 мм выполнить монтаж камеры-колодца из сборных железобетонных элементов;
- монтаж надземной кирпичной будки;
- электромонтажные работы;
- монтаж расходомера, вычислителя, контрольно-измерительных приборов.
5.2. Ведомость объемов работ в соответствии с локальными сметами:
- строительные работы (приложение 02-01-01)
- наружное водоснабжение (приложение 06-03-01);
- электроснабжение (приложение 04-02-01)
- благоустройство и строительные работы (приложение 07-04-01);
- электроосвещение (приложение 02-01-03);
- автоматизация (приложение 02-01-02). |
