Способ и наименование закупки _______________________________________ Участник закупки: ________________________________
Год
| Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и
предмет иска
| Оспариваемая сумма
(текущая стоимость, рублей)
| Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника закупки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П. Инструкции по заполнению:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
Форма 11
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________ Форма Соглашения о раскрытии информации
для заключения Генеральными подрядчиками (Сторона-1)
с Субподрядчиками/Поставщиками/Исполнителями (Сторона-2) СОГЛАШЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ г._______________ «___»_________201_г. ___________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1»информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении к настоящему Соглашению.
3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению к настоящему Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4. «Сторона-1»вправе передавать указанную в пп. 2,3 настоящего Соглашения информацию ПАО «____»,и/или лицам, указанным ПАО «_______» в качестве получателей указанной информации.
5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3,4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.
7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.
9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – ПАО «________».
10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
«Сторона-1»
| «Сторона-2»
| ________________________________
________________________________
| ________________________________
________________________________
|
от«Стороны-1»от«Стороны-2»
______________(_________________) ________________(_______________)
МП МП
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ:
*Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем, Поставщиком)
Приложение
к Соглашению
от ________________№__
Форма предоставления информации (Форма 11.1)
Информация о заключённых договорах
| № п/п
| Наименование «Стороны-2»(ИНН, вид деятельности)
| Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия)
| Информация о цепочке собственников «Стороны-2», включая бенефициаров (в том числе, конечных)
|
| ИНН
| ОГРН
| Наименование краткое
| Код ОКВЭД
| Фамилия, Имя, Отчество руководителя
| Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
| № и дата
| Предмет договора
| Цена
(млн.
руб.)
| Срок действия
| Иные существенные условия
| №
| ИНН
| ОГРН
| Наименование / Ф.И.О.
| Адрес регистрации
| Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
| Руководитель / участник / акционер / бенефициар
| Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Справочно:
Указывается порядковый номер.
Указывается полное наименование «Стороны-2», ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.
Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.
Указывается подробная информация о цепочке собственников «Стороны-2»(данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.),включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных органов «Стороны-2».
Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников «Стороны-2»и составе исполнительных органов «Стороны-2».
от «Стороны-1»от«Стороны-2»
______________(_________________) ________________(_______________)
МП МП Форма 12
Приложение № ___ к заявке на участие от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполняемых работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками
Наименование и адрес генерального исполнителями: ___________________________
№ п/п
| Наименование работ
| Наименование организации, оказывающей данный объем работ
| Стоимость работ
| Сроки выполнения (начало и окончание)
| в денежном выражении, руб. (без НДС)
| в % от общей стоимости работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
| 100%
| Х
| ____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Сопоставщики не привлекаются».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме генеральный исполнитель указывает:
перечень поставляемого генеральным поставщиком и каждым сопоставщиком товара;
стоимость товара по поставщику и сопоставщику в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;
сроки поставки для генерального поставщика и каждого сопоставщика в соответствии с Графиком выполнения поставок.
Форма 13
Приложение № ___ к заявке на участие от «____»_____________ г. №__________ План распределения объемов выполняемых работ внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№ п/п
| Наименование работ
| Наименование организации, оказывающей данный объем работ
| Стоимость выполняемых работ
| Сроки поставки (начало и окончание)
| в денежном выражении, руб. (без НДС)
| в % от общей стоимости работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
| 100%
| Х
| ____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме лидер коллективного участника указывает:
перечень поставляемого каждой организацией товара;
распределение стоимости товара в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов между всеми организациями, входящими в коллективного участника;
сроки выполнения поставки отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения поставки.
Форма 14
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________ План привлечения соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Участник: ________________________________
В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года
№ п/п
| Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)
| Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)
| Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)
| Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П.
Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется как в случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Сопоставщики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не привлекаются».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме подрядчик указывает:
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)
Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)
Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)
Форма 15
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________ Справка о кадровых ресурсах Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции) ______________________________________ Способ и наименование закупки _______________________________________ Участник закупки: ________________________________
Соисполнители (члены коллективного участника):
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
…
Таблица 1. Общая штатная численность
Штатный персонал
| Участник
| Соисполнитель (член коллективного Участника) 1
| Соисполнитель (член коллективного Участника) 2
| Общая численность
| В т.ч. для услуг по данному договору
| Общая численность
| В т.ч. для услуг по данному договору
| Общая численность
| В т.ч. для услуг по данному договору
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист), чел.
|
|
|
|
|
|
| Специалисты (в том числе инженеры, производители работ и т.д.), чел.
|
|
|
|
|
|
| Рабочие и вспомогательный персонал
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
| *В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося у Участника персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для оказания услуг по данному договору. Таблица 2. Основной персонал, привлекаемый для оказания услуг по договору
№
| Фамилия, имя, отчество сотрудника, должность
| Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
| Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
| Примечания
| Руководящее звено
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Специалисты (в том числе исполнители, производители работ и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Рабочие и вспомогательный персонал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________ ___________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
Инструкция по заполнению:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник запроса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму – для юридических лиц, адреса регистрации – для физических лиц) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).
В таблице1 данной справки указывается в общем штатная численность всех сотрудников, находящихся в штате.
В таблице 2 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора, с указанием персональных квалификационных данных руководителя и проектной группы/ специалистов группы с приложением свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт оказания услуг.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.
Форма 16
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________ Справка о материально-технических ресурсах Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции) ______________________________________ Участник (генподрядчик): ________________________________
Субподрядчики (члены коллективного участника):
1. ________________________________________________________
Требования Документации
| В наличии у Участника
|
№ п.п.
| Наименование машин и механизмов, пр. оборудования*
| Основная характеристика
| Кол-во, ед.
| Наименование
| Основные технические характеристики
| Кол-во, ед.
|
Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР), принадлежность (участник, субподрядчик и т.п.), месторасположение
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 1
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
| *пример заполнения (подпись) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
Инструкции по заполнению:
Участник должен указать количество планируемых для привлечения в рамках выполнения работ по данному объекту МТР (машин, механизмов и специальной техники), в каждой строке суммарно по каждому наименованию МТР (экскаваторы, бульдозеры, автомобили и т.п.). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.
|