Оао кб «агропромкредит» г. Тюмень к/с 30101810500000000962 бик 047106962
Скачать 0.74 Mb.
|
Статья 5. Права и обязанности Заказчика. 5.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Осуществлять оплату работ, выполняемых Подрядчиком, в течение всего периода ведения работ в соответствии со Статьей 2 настоящего Договора. 5.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 5.3. Обеспечить технический контроль за исполнением обязательств Подрядчика при выполнении работ в соответствии с действующими нормативными техническими документами. 5.4. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику. 5.5. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов (если обязанность по обеспечению материалами возложена на Подрядчика), с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика. 5.6. Назначить приказом своего представителя. 5.7. Получить все необходимые согласования для производства работ, в том числе согласование проектно-изыскательской документации со всеми заинтересованными лицами. 5.8. Осуществить ввод Объекта в эксплуатацию (включая получение допуска Ростехнадзора, присоединение Объекта, оформление необходимой документации) совместно с Подрядчиком. Дополнительные затраты, связанные с вводом Объекта в эксплуатацию, оплачиваются Заказчиком. 5.9. Выполнить в полном объеме обязательства Заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. Статья 6. Производство и приемка работ. 6.1. Представитель Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и сметной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ. 6.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком могут, при необходимости, проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов. 6.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте. 6.4. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Обеспечение общего порядка на Объекте является обязанностью Подрядчика. 6.5. Для работ, предусмотренных п.2.2., Подрядчик обязан: 6.5.1. заблаговременно уведомлять Заказчика о планируемых дате и времени начала работ; 6.5.2. документировать и предоставлять при сдаче работ информацию о дате и времени фактического начала работ. 6.6. Приемка результата работ по ремонту Объектов осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Представителями Заказчика и Подрядчика в течение 14 дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об окончании работ (этапа работ). 6.7. Приёмка результата работ по ремонту средств учёта электроэнергии осуществляется уполномоченными представителями Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика исполнительной документации, по форме и комплектности согласованными с Заказчиком. 6.8. Для приемки работ по ремонту Объектов Подрядчик передает Заказчику необходимое количество экземпляров исполнительной документации в составе, предусмотренном нормативными актами и согласованным сторонами для работ по ремонту Объекта за 5 дней до начала приемки Объекта. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам. 6.9. По результатам работы приемочной комиссии в соответствии с п.6.6. Представитель Заказчика принимает от Подрядчика отчетные документы и Акт выполненных работ по капитальному ремонту, рассматривает их в течение 3 рабочих дней, дает замечания или согласовывает. 6.10. Результаты работы Подрядчика, в которых Заказчик обнаружил недостатки при ее приемке, подвергаются повторной приемке Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний Заказчика. 6.11. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийного срока (п.8.4. настоящего Договора), а также выявление факта использования Подрядчиком некачественных запасных частей, комплектующих и материалов, либо не соответствующих предоставленным сертификатам качества, фиксируются в акте о данных нарушениях, подписываемом Заказчиком и Подрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения. Если Подрядчик не предоставит свои замечания по предоставленному Заказчиком акту о выявленных недостатках в работе в течение 10 дней, акт считается принятым в редакции Заказчика. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, без увеличения стоимости работ. В случае если Подрядчик в назначенный срок не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для их устранения. При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения документов, подтверждающих затраты Заказчика, вызванные указанным обстоятельством. 6.12. Заказчик обязан в течение 2-х дней после оповещения Подрядчиком принять скрытые работы. Скрытые работы подлежат приемке представителем Заказчика перед производством последующих работ. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала проведения этой приемки. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Подрядчик. Если закрытие работ произведено без подтверждения представителем Заказчика в случаях, если представитель Заказчика не был информирован или информирован с опозданием, то Подрядчик по требованию Заказчика за свой счет должен открыть данную часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрываемым работам, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии со СНиП и иными действующими нормативами. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания или составляет акт. Подрядчик обязан своими силами и без увеличения договорной цены в срок 3 (Три) дня переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно проектной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии технического обоснования срок 3 (Три) дня может быть увеличен только при согласовании с Заказчиком. 6.13. Заказчик и Подрядчик вправе изменить объем и технический характер работ, выполняемых по настоящему Договору, при условии, что такие изменения будут взаимно согласованы и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Статья 7. Право собственности. 7.1. До подписания Сторонами Акта выполненных работ Подрядчик несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта. 7.2. После подписания Сторонами Акта выполненных работ Заказчик принимает Объект, несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта. Статья 8. Гарантии качества по выполненным работам. 8.1. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения работ на Объекте, будут соответствовать требованиям, указанным в сметной и технической документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 8.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 8.3. Подрядчик гарантирует достижение каждым Объектом указанных в исходной технической документации показателей. 8.4. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ. В случае, если гарантийный срок эксплуатации поставщика инженерных систем, оборудования и материалов истекает после истечения 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ, гарантия Подрядчика продляется до истечения гарантийного срока поставщика. 8.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты в работах, выполненных Подрядчиком, то Подрядчик производит их устранение за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с Заказчиком или возмещает Заказчику затраты на их устранение. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При наличии подтвержденных соответствующим актом дефектов в работах, выполненных Подрядчиком, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора. 8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Подрядчика в срок, указанный в п.8.5. настоящего Договора акт обнаруженных дефектов подписывается Заказчиком, с соответствующей отметкой о причинах неподписания акта Подрядчиком. Статья 9. Форс-мажор. 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения и других природных явлений, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо расторгнуть Договор. 9.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в рамках, настоящего Договора, действовавшего до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. При этом новые сроки выполнения работ оговариваются в дополнительном соглашении, подписанном уполномоченными лицами сторон по Договору. Статья 10. Ответственность. 10.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. В случае нарушения срока начала, либо срока окончания выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. 10.3. За нарушение условий о качестве выполненных работ в соответствии со Статьёй 8 настоящего Договора, условий их производства и приёмки в соответствии со Статьёй 6 настоящего Договора Подрядчик сверх неустойки возмещает причиненные этим нарушением убытки. 10.4. В случае обнаружения Заказчиком факта использования Подрядчиком при выполнении работ некачественных запасных частей, комплектующих и материалов, либо не соответствующих предоставленным сертификатам качества, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет заменить некачественные материалы и комплектующие в сроки, согласованные с Заказчиком. 10.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах либо факт использования некачественных материалов, не соответствующих сертификатам качества, Заказчик вправе взыскать сумму штрафной неустойки, указанную в п.10.2, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика, либо взыскать в судебном порядке. 10.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушения на объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, правил и норм по технике безопасности, СНИП 12-03-99, правил технической эксплуатации, правил противопожарной безопасности в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение. Факт нарушения вышеуказанных правил подтверждается актом о нарушении, составленным и подписанным уполномоченным лицом Заказчика и Подрядчика. В случае несогласия Подрядчика с фактами и выводами, изложенными в Акте, Подрядчик подписывает Акт и указывает в нем мотивированные возражения к нему. В случае отказа Подрядчика от подписи Акта Заказчик вправе составить односторонний акт. При установлении Заказчиком фактов нарушений Подрядчиком требований правил охраны труда, промышленной безопасности, природоохранного законодательства Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причиненный ущерб, возмещает Заказчику все затраты на возмещение вреда, причиненного Заказчику и третьим лицам, в том числе взысканные штрафы и пени. Статья 11. Дополнительные условия. 11.1. В случае возникновения каких-либо разногласий в связи с исполнением настоящего Договора, стороны примут все меры к тому, чтобы решить их путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в арбитражном суде Тюменской области. 11.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон по Договору.
11.4. Односторонний отказ (полностью или частично) от исполнения принятых сторонами на себя обязательств по настоящему Договору не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 11.5. При невыполнении одной из Сторон условий Договора, потерпевшая Сторона вправе расторгнуть Договор во внесудебном, одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом вторую Сторону за 30 дней до даты расторжения. 11.6. При существенном нарушении Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления Подрядчику уведомления о расторжении договора. При этом договор считается расторгнутым по истечении 5 календарных дней с момента получения уведомления Подрядчиком, если иной более поздний срок не указан в уведомлении о расторжении договора, либо с момента получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику месту нахождения Подрядчика. К существенным нарушениям договора относятся: - выявление фактов использования некачественных материалов, оборудования, комплектующих; - выявление фактов производства работ персоналом, не имеющим соответствующей (необходимой для выполнения конкретного вида работ) квалификации, аттестации, группы допуска; - выявление фактов нарушения правил техники безопасности при производстве работ; - иные нарушения. При отказе от исполнения договора в связи с существенным нарушением Подрядчиком его условий Заказчик не возмещает Подрядчику стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ. 11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 11.8. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Статья 12. Приложения к договору 12.1. Приложения №№ 1-8 – Перечень дефектных ведомостей. Статья 13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 13.1. В случае изменения банковских, почтовых и иных юридических реквизитов Стороны обязаны в пятидневный срок письменно уведомить об этом друг друга. Для Сторон такие изменения становятся обязательными к исполнению со дня их получения. 13.2. Реквизиты и подписи Сторон:
|
Похожие:
 | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
| Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
| Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
| Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Тюменская область, Ярковский район, Ярковское лесничество, Петропавловское участковое лесничество, квартал №118, выдел №91, кадастровый... |
| Тюменская область, Ярковский район, Ярковское лесничество, Петропавловское участковое лесничество, квартал №118, выдел №91, кад.... | | Тюмень, ул. Советская, д. 54, оф. 316 Инн 7202117974, бик 047130639, р/с 40703810100990000248 в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень, к/с... |