Пояснения к проекту договора
Настоящий проект договора содержит обязательные требования заказчика в отношении явно отмеченных существенных условий договора, заключаемого по результатам запроса предложений, и их формулировок. Указанные требования подлежат безусловному принятию участниками. Встречные предложения в отношении таких условий и (или) их формулировок не допускаются.
В отношении прочих условий договора приведенный ниже проект договора содержит пожелания заказчика. Участники в своих предложениях в рамках протокола разногласий (подраздел 5.7) могут привести свои условия или формулировки.
Текст проекта договора
начало текста проекта договора
ДОГОВОР №
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ
г. Хабаровск «__»______ 2013г.
Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания », именуемое в дальнейшем «Заказчик в лице директора филиала «Хабаровская Теплосетевая Компания» Нехороших Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 7/733 от 30.12.2011г., с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем "Подрядчик”, в лице директора , действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора
Подрядчик обязуется в установленные, Приложением 1-«Техническое задание» к настоящему договору, сроки выполнить работы по реконструкции объектов Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. Подрядчик обязуется выполнить работы по следующим объектам Заказчика:
(Протокол о результатах конкурса № от 13 г.)
1.2.
Наименование объекта
|
Виды работ
|
Стоимость работ (руб.)
без НДС
|
Сроки выполнения работ (начало, окончание)
|
|
Реконструкция
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
НДС 18%
|
|
|
|
Всего:
|
|
|
|
2. Цена договора
2.1. Стоимость работ по настоящему договору подтверждается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение 3), и составляет: кроме того НДС 18 % - Всего с НДС:
2.2. Стоимость работ, определенная согласно прилагаемой сметной документации является неизменной в течение всего периода действия настоящего договора и подлежит корректировке только в случае изменения объемов работ ранее не учтенных в сметах.
2.3. Стоимость работ определяется с учетом материальных ресурсов Подрядчика, без учета стоимости материалов Заказчика.
2.4. Стоимость материалов, предоставляемых Подрядчиком, согласовывается с Заказчиком до начала работ и не должна превышать величину, указанную в утвержденной смете. Материалы подлежат оплате в соответствии с нормативным расходом с подтверждением стоимости платежными документами.
2.5. Стоимость работ для составления проектно-сметной документации определяется базисно-индексного метода по сборникам «Базовых цен на работы по реконструкции энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по реконструкции и техперевооружению» (далее – СБЦ), и индексам, утвержденным ОАО «ДГК» на основании приказа №576 от 21.11.2012 г. (Для формирования сметной стоимости работ по реконструкции и строительству на территории Хабаровского края с 1.01.2013 г. применять поправочный индекс в размере 1,0 (без учета выплат районного коэффициента и надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы, выслугу лет, доплат за вредные условия труда) к «Базовым ценам на работы по реконструкции энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по реконструкции и техперевооружению»)
Стоимость работ по реконструкции оборудования, не включённых в СБЦ определяется на основе калькуляций, согласованных Заказчиком и составленных в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на реконструкцию энергооборудования» РД 153-34.1-2.607-2002.
При производстве работ по реконструкции с тяжёлыми, вредными, особо тяжёлыми и особо вредными условиями труда применяются доплаты в соответствии с п.16 Общей части СБЦ. Степень вредности определяется на основании данных аттестации рабочих мест.
Заказчик вправе изменить номенклатуру и объём работ (предварительно проведя все корпоративные процедуры) в пределах установленной стоимости работ, своевременно предупредив об этом Исполнителя в письменной форме.
Номенклатура работ и сметная документация составляется на период реконструкции единицы оборудования. Исполнитель и Заказчик в первую треть срока реконструкции, формирует уточнённый объем работ. Исполнитель предоставляет уточнённую смету утверждённую руководителем филиала. Ценообразующие факторы уточненной сметы действительны на весь период действия реконструкции единицы оборудования.
Сумма командировочных расходов, включаемых в цену договора, определяется путём суммирования фактических затрат (без учёта НДС), но не более суммы, утверждённой в смете. Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Исполнителя копии первичных документов, платёжные поручения, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.
2.6. Дополнительные работы, оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью договора, методика расчётов аналогична основному расчёту договора.
2.7. Непредвиденные затраты подлежат оплате за фактически выполненные работы.
Обязанности сторон
3.1. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:
3.1.1. Контролировать и надзирать за ходом и качеством выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.1.2. По получению сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ, в трёхдневный срок произвести приёмку выполненных работ.
3.1.3. Оплатить Подрядчику выполненные и принятые к оплате объёмы работ, в размере и в сроки, установленные договором.
3.1.4. Принять в эксплуатацию объект после завершения монтажных работ в соответствии с нормативными актами.
3.2. .Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик:
- гарантирует выполнение персоналом работ, техническое обслуживание оборудования и сооружений требований нормативных документов:
- правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации от 30.06.2003г;
- межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00.
- правилами пожарной безопасности в РФ, ППБ 01-03;
- правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий, СО 34.03.301-00;
- объемом и нормами испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-04;
- ГОСТ 12.1.030.81 «Электробезопасность. Общие данные и номенклатура видов защиты»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- ГОСТ 26881-86Е «Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия»;
- другими действующими нормативными документами.
3.2.1.Обеспечивает выполнение работ в сроки, оговоренные п. 1.2. настоящего договора. Сдает работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию оборудования (объекта).
3.2.2.Принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы работ на объекте.
3.2.3.Несет ответственность перед Заказчиком за качество выполняемых работ, и за выполнение требований техники безопасности ведения работ собственным персоналом и персоналом субподрядчика, а также, за проведение профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на Объекте.
3.2.4. Своевременно, за свой счет устраняет недостатки и дефекты, допущенные по его вине, выявленные при приемке работ или в период гарантийной эксплуатации. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.
3.2.5.Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в следующих статьях настоящего Договора.
3.2.6. Для осуществления контроля качества и технологией выполняемых работ обеспечивать в рабочее время допуск представителей Заказчика к месту производства работ.
3.2.7. Подрядчик с письменного согласия Заказчика имеет право передавать свои права и обязанности и заключать договоры субподряда (в этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика).
3.2.8. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
3.2.9. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику за выполненные работы со своего расчётного счёта.
3.2.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
4. Условия платежей
4.1.Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные сторонами акты приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3), с приложением счетов-фактур и сертификатов на материалы, принятые к оплате Заказчиком в установленном порядке.
Подрядчик до 25-го числа каждого месяца предъявляет Заказчику акт приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3, счет-фактуру, материальный отчет формы М-29 на давальческие материалы и форму М 35 на сданные «Заказчику» материалы от демонтажа.
Заказчик обеспечивает рассмотрение и подписание актов выполненных работ в течение 72 часов с момента их предоставления или возвращения Подрядчику не подписанные с мотивированным отказом.
4.2.Заказчик и Подрядчик ежеквартально и по окончании работ обязаны производить сверку достоверности фактически выполненных Подрядчиком работ с составлением акта сверки, который служит подтверждением фактической стоимости работ при оплате.
4.3 Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Отчетным периодом является календарный месяц.
4.4.Для организации работ «Заказчик» имеет право перечислить Подрядчику аванс в размере не более 30% от стоимости материалов Подрядчика, при необходимости.
Зачет аванса производится ежемесячно пропорционально стоимости выполненных Подрядчиком работ.
4.5. Оплата выполненных работ за отчётный период Заказчиком осуществляется по следующей схеме:
- 50% от стоимости выполненных работ – в течении 30 дней с момента предоставления первичной документации (форма КС-3, КС-2, счёт фактура),
- Оставшиеся 50% - Заказчик оплачивает в течение последующих 45 дней.
4.6. Заказчик имеет право на досрочное погашение долга за выполненные работы.
4.7. Заказчик имеет право на досрочную оплату окончательно выполненных работ.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков при выполнении работ по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик» за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» настоящего договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками.
5.3. По каждому случаю отклонения от утвержденного срока выполнения работ, Заказчиком создается комиссия с обязательным участием ответственного представителя «Подрядчика» для составления двухстороннего акта с указанием объекта, причины отклонения и виновника срыва установленного срока. В случае вины «Подрядчика» ответственный представитель «Подрядчика» обязан подписать двухсторонний акт с признанием своей вины или отражением особого мнения по факту срыва установленного срока.
5.4. «Заказчик» и «Подрядчик» обязаны совместно разработать программу мероприятий по ликвидации отставания выполнения объемов работ в установленный срок.
5.5. При срыве окончательного срока реконструкции объекта, в обязательном порядке назначается комиссия и составляется совместный акт «Заказчика» и «Подрядчика» с указанием времени перепростоя, причины перепростоя и виновности сторон, участвующих в организационно-техническом выполнении работ. Отказ «Подрядчика», в течение 3 дней от подписания двухстороннего акта с признанием своей вины или отражением особого мнения, рассматривается, как невыполнение договорных обязательств, с последующим решением «Заказчика» о прекращении договорных отношений или применением определенных санкций к «Подрядчику».
5.6. Все вопросы и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, и если стороны не найдут решения путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Амурской обл.
5.7. В случае нарушения сроков сдачи работ по вине Подрядчика, за каждый просроченный день Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости конкретного объекта.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
6. Особые условия
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.2. Все документы, оформленные надлежащим образом и переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу для обеих Сторон при условии дальнейшего обмена оригиналами в течение 20 календарных дней.
6.3. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, а также по основаниям, предусмотренным ГК РФ и настоящим договором, с возмещением понесённых убытков.
6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков:
- если Подрядчик в течение двадцати дней с момента наступления срока начала работ, указанного в договоре, не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- при повторном неисполнении Подрядчиком в назначенный срок письменного требования Заказчика об устранении недостатков работ допущенных Подрядчиком.
6.5. Если в течение 10 дней с начала работ согласно графику «Подрядчик» не приступил к выполнению работ, то «Заказчик» оставляет за собой право расторгнуть договор и заключить его с другим участником торгов по данному виду работ, занявшим 2-е место.
6.6. Не позднее 5(пяти) календарных дней с момента заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и исполнительных органах контрагента, Исполнитель обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений.
Непредоставление Исполнителем указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора.
В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
|
