5. ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ 5.1. Право собственности на созданный в соответствии с Договором результат Работы принадлежит Заказчику; исключительные права, кроме права авторства, на Объект промышленной собственности, созданный в процессе выполнения Работы по Договору, право на получение патента принадлежат Заказчику.
Передача результатов Работы третьей стороне может быть осуществлена Исполнителем только с предварительного письменного согласия Заказчика.
5.2. Права на результаты Работы переходят к Заказчику в момент подписания Сторонами Актов сдачи-приемки.
5.3. Исполнитель обязан передать созданные или приобретенные в процессе выполнения Работы по настоящему Договору имущество и материальные ценности Заказчику либо указанной Заказчиком третьей стороне с оформлением соответствующего Акта приема-передачи и письменным уведомлением Заказчика о такой передаче.
5.3.1. Результаты работы, опытные образцы оборудования и материалов, КД, передаются по Акту приема-передачи Заказчику одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки, если иной порядок не будет определен Сторонами.
5.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, подлежащие правовой охране, а также право на получение патента (свидетельства) принадлежат Заказчику.
5.5. Исполнитель Договора не вправе подавать заявки на патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, касающиеся предмета Договора, исключительно от своего лица и от лица своих работников, с момента получения технических требований Заказчика, если Заказчик своим решением не предусмотрел иное.
5.6. Исполнитель не вправе использовать и обязуется не допускать использование работниками, состоящими с Исполнителем в трудовых или гражданско-правовых отношениях, без получения предварительного письменного согласия Заказчика созданные в рамках Договора результаты Работы, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране, для целей составления и подготовки учебных материалов (монографии, учебники и др.), подготовки, написания и защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и/или доктора наук, публикации научных статей, подготовки докладов, презентаций и иных демонстрационных материалов, участия в выставках, конференциях, семинарах и других мероприятиях.
5.7. Заказчик не несет какой-либо ответственности и обязательств перед работниками Исполнителя - авторами охраноспособных Объектов промышленной собственности, созданных в процессе Работы по Договору.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ Стороны обязуются не разглашать в течение трех лет и принять меры к защите Информации, относящейся к выполнению Работы и признаваемой ими Конфиденциальной информацией в соответствии с Соглашением о неразглашении информации, заключаемым Сторонами, и являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 8), от несанкционированного доступа третьих лиц.
Условия и порядок передачи, охраны и неразглашения Конфиденциальной информации, связанной с выполнением Договора, регулируются положениями вышеуказанного Соглашения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При нарушении Исполнителем сроков выполнения этапа (подэтапа) Работы, Заказчик имеет право потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены этапа (подэтапа) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за последним днем такого этапа (подэтапа), согласно Календарному плану, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости этапа (подэтапа) Работ.
При этом датой исполнения этапа (подэтапа) Календарного плана Сторонами признается дата регистрации поступления к Заказчику сопроводительного письма Исполнителя, с приложением отчетных материалов этапа (подэтапа) Работ.
Исполнитель обязан:
обеспечить уплату штрафов и пеней за нарушение условий договорных обязательств,
возместить Заказчику убытки от требований обладателей Объектов промышленной собственности, вызванные нарушением Исполнителем обязательств, изложенных в разделе 4 настоящего Договора, в полном объеме.
7.4. В случае если по вине Заказчика надлежащим образом выполненные Работы не
будут приняты в установленный п.3.4.2. Договора срок, Исполнитель вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующего этапа (подэтапа) Работ, за каждый день просрочки, исчисляемой с момента истечения 7 (Семи) календарных дней с даты регистрации поступления к Заказчику сопроводительного письма Исполнителя, с приложением отчетных материалов, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости такого этапа (подэтапа) Работ.7.5. При нарушении Заказчиком срока оплаты, установленного Договором, Исполнитель вправе потребовать неустойку в размере 0,1% от неоплаченной стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости оказанных услуг.
Предъявление Сторонами требований о применении санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также о возмещении убытков по настоящему Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их оплате и возмещении.
За невыполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.19, 4.3.20, 4.3.21, 5.6 Договора, Заказчик вправе потребовать оплаты штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в отдельности за каждое нарушение, предусмотренное указанными пунктами, а Исполнитель обязан удовлетворить такое требование. Кроме того, по требованию Заказчика Исполнитель обязан возместить Заказчику возникшие вследствие распространения информации о результатах интеллектуальной деятельности убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) в полной сумме сверх суммы штрафа.
Претензии и разногласия по данному Договору рассматриваются Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента их получения.
Уплата санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.10. Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора или в связи с изменением, расторжением Договора, при невозможности разрешения спора в претензионном порядке, данный спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон.
Сроки выполнения Работы по настоящему Договору устанавливаются в соответствии с прилагаемым Календарным планом.
8.3. Договор может быть расторгнут Сторонами досрочно по основаниям, предусмотренным Договором, Гражданским кодексом Российской Федерации и иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Российской Федерации.
8.4. Стороны договорились о том, что действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие между ними с 27.03.2017г.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Изменения и дополнения условий Договора становятся обязательными для Сторон с момента подписания ими соответствующих Дополнительных соглашений к Договору.
9.2. Стороны обязуются заблаговременно письменно уведомлять друг друга о реорганизации, об изменении своих юридических адресов и банковских реквизитов.
9.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Календарный план.
Приложение № 3. Сметный расчет стоимости ОКР.
Приложение № 4. Соглашение о неразглашении информации.
Приложение № 5. Форма акта сдачи-приемки.
Приложение № 6. Форма акта приема-передачи результатов выполненных работ.
Приложение № 7. Соглашение о расторжении договора.
Приложение № 8. Форма предоставления сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________/
| ЗАКАЗЧИК
АО «Транснефть-Верхняя Волга»
Адрес места нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, переулок Гранитный, дом 4/1.
Почтовый адрес: Россия, 603950, ГСП -1504, г. Нижний Новгород, переулок Гранитный, дом 4/1.
Банковские реквизиты:
ИНН /КПП 5260900725 / 526001001
р/с 40702810000060001096 в ПАО Банк ВТБ г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Генеральный директор
АО «Транснефть-Верхняя Волга» _________________/Левин Ю.Л./
| |