Приложение 5 к документации о закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _________
г. Москва «____» __________ 20__г.
Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее - ПАО «Аэрофлот»), в лице директора ____________________, действующего на основании доверенности от__________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___________________, в лице ___________________, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить своими силами и средствами работы по техническому обслуживанию, ремонту
и перезарядке первичных средств пожаротушения (далее – огнетушителей)
на объектах Заказчика, согласно техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору).
Фактический объём и сроки выполненных работ по настоящему Договору определяются двусторонними актами приема – передачи выполненных работ
по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей (по форме приложения 2 к настоящему Договору), согласно графика проведения работ (приложение 3 к настоящему Договору).
Стоимость выполненных работ определяется двусторонним актом приема – передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору)
в соответствии с представленным расчетом, согласно протокола согласования договорной цены (приложение 5 к настоящему Договору)
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Подрядчик обязан:
Выполнить работы с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленные сроки.
Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии
с действующими в период проведения работ требованиями нормативных документов
и другими постановлениями, нормами и правилами по охране труда, пожарной безопасности и техники безопасности, предписаниями и распоряжениями официальных учреждений, инстанций и отраслевых организаций, а также требованиями Заказчика, оформленными в письменном виде.
Оформить пропуска для доступа техники и персонала Подрядчика, привлекаемого для выполнения работ, на объекты Заказчика за счет собственных средств в установленном порядке.
Представить свидетельство, выданное саморегулируемой организацией
о допуске к работам, подлежащим выполнению в рамках настоящего Договора, паспорта и сертификаты на применяемые огнетушащие вещества (копии). Вышеуказанные документы должны полностью соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
Проводить техническое обслуживание, ремонт и перезарядку огнетушителей Заказчика в полном объеме и с периодичностью, предусмотренными инструкциями заводов-изготовителей, согласно техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору).
Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей, в объемах своих обязательств по настоящему Договору.
Производить сдачу объема выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей на объектах Заказчика,
в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности, другими нормативными актами и постановлениями, путем подписания двустороннего акта приема – передачи выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей (по форме приложения 2 к настоящему Договору).
Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки, выявленные при подписании актов приема - передачи выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей (по форме приложения 2
к настоящему Договору), в разумные сроки, но не позднее 10 (десяти) календарных дней
с момента получения замечаний Заказчика в письменном виде.
Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме приложения 7 к настоящему Договору, с предоставлением подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчик обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня до даты расторжения.
2.2 Подрядчик имеет право:
Самостоятельно определять способы выполнения работ и привлекать
к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядные организации, имеющие соответствующие лицензии, без изменения стоимости работ по настоящему Договору
2.3 Заказчик обязан:
Принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Осуществить надзор за ходом производства работ и их приёмку.
Обеспечить доступ техники и работников Подрядчика (согласно утвержденному Подрядчиком списку, согласованному с Заказчиком) на объекты
(с оформлением пропусков за счет Подрядчика).
2.4 Заказчик имеет право:
Осуществлять надзор за ходом погрузочно-разгрузочных работ на объектах Заказчика.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Техническое обслуживание, ремонт и перезарядка огнетушителей производится на основании:
- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;
- «Наставления по пожарной охране в Гражданской авиации СССР» (НПО ГА-85), утверждены приказом министра гражданской авиации СССР от 21.06.1985 г. № 133;
- Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
- Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний", принят постановлением Госстандарта РФ от 25 октября 2001 г. N 435-ст;
- других регламентирующих документов;
- Технического задания (приложение 1 к настоящему Договору);
- Графика проведения работ (приложение 3 к настоящему Договору).
Работы выполняются на производственной базе Подрядчика.
Каждая партия огнетушителей передается от Заказчика Подрядчику
по накладной, подписанной обеими Сторонами, в которой указываются тип, марки передаваемых огнетушителей, их количество и дата передачи.
Возврат партии огнетушителей от Подрядчика Заказчику осуществляется
по накладной, подписанной обеими Сторонами и акту приема-передачи выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей (по форме приложения 2 к настоящему Договору), который оформляется Подрядчиком.
Объем выполнения работ по каждой партии огнетушителей составляет
не более 200 штук.
Срок выполнения работ для каждой партии и подписания Подрядчиком акта приема-передачи выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту
и перезарядке Огнетушителей (по форме приложения 2 к настоящему Договору) не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения Подрядчиком огнетушителей, согласно накладной.
На огнетушители, баллоны которых не выдержали гидравлические испытания, Подрядчик составляет акт технического освидетельствования произвольной формы,
в котором отражает тип (марку), количество огнетушителей не прошедших испытания
и передает его Заказчику. Огнетушители каждой партии, не прошедшие испытания, возвращаются Заказчику в срок определенный в п.3.6 настоящего Договора.
В случае утраты или хищения полученных огнетушителей Подрядчик за счет собственных средств передает Заказчику утраченное им количество огнетушителей того же типа и марки в срок определенный в п. 3.6 настоящего Договора для каждой партии огнетушителей.
Доставка и погрузка/разгрузка огнетушителей на объекты Заказчика осуществляется за счет сил и средств Подрядчика.
Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков согласно п. 2.1.8 или расторгнуть Договор в соответствии с п.п. 8.1, 8.2, 8.3.
Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приема - передачи выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей (по форме приложения 2 к настоящему Договору). Указанный акт приема-передачи должен быть подписан Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента передачи каждой партии огнетушителей. При отказе от подписания акта приема – передачи выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей одной из Сторон об этом делается в нем отметка. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в указанном акте, либо для этого составляется отдельный документ.
После окончания выполнения всех работ на объектах Заказчика согласно техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору) в соответствии с графиком проведения работ (приложение 3 к настоящему договору) Подрядчик направляет Заказчику на подпись акт приема-передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору). Указанный акт приема-передачи выполненных работ должен быть подписан Сторонами в течение 10 рабочих дней. При отказе от подписания акта приема – передачи выполненных работ одной из Сторон об этом делается в нем отметка. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в указанном Акте, либо для этого составляется отдельный документ.
В течение 7 календарных дней до окончания действия настоящего Договора
и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения 6
к настоящему Договору).
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Стоимость работ по настоящему Договору определяется протоколом согласования договорной цены (приложение 5 к настоящему Договору), на основании прейскуранта (приложение 8 к настоящему Договору) и не превышает ___________ руб. (___________ рублей __________ копеек), в том числе НДС 18% - __________ руб. (___________ рублей __________ копеек).
Указанная сумма включает стоимость работ по техническому обслуживанию, ремонту, перезарядке, покраске баллонов (корпусов), доставке
и погрузке/разгрузке огнетушителей.
Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания выполнения работ, но не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения своих обязательств по договору работ, предоставляет Заказчику акт приема-передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору) и счет на оплату. Работы считаются принятыми Заказчиком на дату подписания обеими Сторонами акта приема - передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору).
Копии акта приема-передачи выполненных работ (по форме приложения 4
к настоящему Договору) и счета на оплату Подрядчик направляет Заказчику по факсу, электронной почте либо иным способом, предусмотренным настоящем Договором,
не позднее 3 календарных дней с даты окончания выполнения работ, но не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения своих обязательств по договору.
Документы, в которых обнаружены ошибки, должны быть переоформлены (исправлены) Подрядчиком и представлены Заказчику не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Заказчика сообщения о наличии в документах ошибок.
В случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных
п.п. 4.2, 4.3 и 4.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа
в размере 10 000,00 рублей за каждый неправильно оформленный или несвоевременно предоставленный/непредоставленный документ. Штраф должен быть оплачен Подрядчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования.».
Оплата за выполненные работы по настоящему Договору осуществляется Заказчиком единовременно (одним платежом) на основании подписанного Сторонами акта приема - передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору) в соответствии с представленным расчетом согласно протокола согласования договорной цены (приложение 5 к настоящему Договору), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и получения Заказчиком счетов и счетов-фактур путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком
в полном объеме и надлежащим образом с даты списания денежных средств со счета Заказчика. За период с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору) до даты оплаты Заказчиком принятых работ законные проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Подрядчику таким неисполнением/ненадлежащим исполнением, обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ.
В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику уведомление
о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней
с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,03%
от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.
Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ.
Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/ бездействия Подрядчика (его работников/ субподрядчиков).
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, комплектующих изделий и огнетушащих веществ. Гарантийный срок на материалы, комплектующие изделия и огнетушащие вещества определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но в любом случае не может быть менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей (по форме приложения 2 к настоящему Договору), при которых были использованы материалы, комплектующие изделия и огнетушащие вещества
Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку на объекте Заказчика) материалов, комплектующих изделий и огнетушащих веществ, обремененных правами третьих лиц или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком.) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов, комплектующих изделий и огнетушащих веществ государственными органами. Срок возмещения убытков - 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств (сроков, установленных графиком проведения работ) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,03 % от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов, выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока, установленного на результаты работ, который составляет 12 месяцев с даты подписания актов приема-передачи выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту
и перезарядке огнетушителей (по форме приложения 2 к настоящему Договору)
В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,03 % от стоимости работ по Договору. Пеня начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.
Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками, субподрядчиками и работниками субподрядчиков требований правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае, если в результате действия/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов работ/ комплектующих изделий и огнетушащих веществ, возникшего в результате действий/ бездействия Подрядчика (его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред (в т. ч. в течение гарантийного срока на результаты работ), Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков - 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае просрочки выполнения работ по какому-либо из этапов более, чем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости работ и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в оплату невыполненных работ в течение 10 дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки работ/ о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ/ расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.
Подрядчик несет ответственность за несоблюдение Федерального закона
«О защите персональных данных» в отношении своих работников, субподрядчиков,
а также работников Заказчика, если предъявлены претензии субъектов персональных данных и/или государственных органов.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны
и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной материалов, комплектующих изделий и огнетушащих веществ, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору,
за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору
Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору
По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить официальный документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.
В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора
и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее _________________ года.
Период выполнения Работ с _________ по _________________.
Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями
и скрепленного печатями обеих Сторон.
УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний уплачивает неустойку в размере 20% от стоимости работ по настоящему Договору
и возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора
и не покрытые неустойкой.
Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору/Соглашению. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора/Соглашения и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо
не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют
в течение срока действия настоящего Договора/Соглашения и 3 (трех) лет после его прекращения.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в п.10.1, в досудебном (претензионном) порядке
Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Настоящим Подрядчик заверяет, что:
11.1. Основные заверения:
Подрядчик является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подрядчик имеет все необходимые лицензии, сертификаты соответствия, свидетельства о членстве в саморегулируемых организациях, разрешения, свидетельства
и иные аналогичные документы, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения и исполнения Договора, и, насколько известно Подрядчику, отсутствуют основания для их отзыва, аннулирования и/или прекращения действия.
Подрядчиком были получены или совершены и являются действительными все требуемые для заключения и исполнения Договора по законодательству Российской Федерации и уставу Подрядчиком разрешения, одобрения, согласия его органов управления и органов власти, в том числе одобрение сделки в качестве крупной или сделки с заинтересованностью, и все их условия соблюдаются.
Подрядчик будут своевременно направлены уведомления, извещения
и иные документы в органы власти и иные уполномоченные организации, требуемые законодательством Российской Федерации в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе для его регистрации либо регистрации прав, их перехода, ограничений и обременений по Договору.
Договор подписан от имени Подрядчика лицом, которое имеет право или уполномочено на его подписание от имени Подрядчика.
Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит
и не приведет к нарушению либо неисполнению законодательства Российской Федерации, положений учредительных документов Подрядчика, принятых судебных или административных актов, актов органов власти, прав третьих лиц, какого-либо договора или односторонней сделки, стороной по которым является Подрядчик и/или его участники либо затрагивающей его имущество, необходимое для исполнения Договора.
Вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является достоверной, полной и точной во всех существенных аспектах,
и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы в случае их выяснения сделать представленную информацию неверной или вводящей Заказчика в заблуждение
или отрицательно повлиять на решение Заказчика о заключении и/или исполнении настоящего Договора.
Дополнительные заверения:
Бухгалтерская и налоговая отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по Договору, содержит достоверные и точные сведения, подготовлена
в соответствии с требованиями законодательства и РСБУ, и с последней даты, на которую отчетность была составлена, не произошло каких-либо изменений в финансовом положении Подрядчика, которые могли бы оказать существенное негативное влияние
на способность Подрядчика исполнять Договор.
Не принято каких-либо судебных, арбитражных или административных решений и, насколько известно Подрядчиком, не существует угрозы подачи каких-либо исковых или иных заявлений в суд или органы власти, которые могут повлечь невозможность исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору либо существенно их затруднить, в том числе существенно уменьшить имеющееся в его распоряжении имущество или изменить юридический статус.
В отношении Подрядчика не применяются меры/действия и не проводятся судебные разбирательства в соответствии с законодательством о банкротстве,
не существует оснований для принятия уполномоченными органами решения о его реорганизации или ликвидации, Подрядчик не предпринял каких-либо действий, направленных на собственную ликвидацию или реорганизацию.
Между участниками Подрядчика или его участниками и третьими лицами не заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее его права как контрагента Заказчика или каким-либо иным образом влияющее
на возможность заключения Договора или исполнения обязательств по нему.
Подрядчик является на дату заключения настоящего Договора субъектом малого или среднего предпринимательства и включен в реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также будет поддерживать соответствующий статус
в течение всего срока действия настоящего Договора.
11.2. Подрядчик осведомлен и соглашается с тем, что заверения об обстоятельствах, указанные в п. 11.1, имеют существенное значение для заключения Подрядчиком Договора, его исполнения или прекращения, и Заказчик полностью полагается на них при принятии решения о заключении и исполнении Договора.
11.3. Подрядчик обязуется поставить Заказчика в известность относительно любого события, которое делает указанные в п. 11.2 заверения неполными, недостоверными либо вводящими в заблуждение, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Подрядчику стало о них известно.
11.4. В случае предоставления Подрядчиком при заключении Договора недостоверных заверений об указанных в п. 11.1 обстоятельствах Подрядчик обязан
во внесудебном порядке возместить Заказчику по выбору последнего убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере _____________ рублей в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.
11.5. Наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки
в соответствии с п. 11.4 Заказчик также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), направив в адрес Подрядчика письменное уведомление.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
12.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.
12.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку. Уведомления, сообщения или информация, направленные курьером или по почте - считается доставленным с момента их получения адресатом. Указанные уведомления могут быть продублированы по факсу указанному
в разделе 13 настоящего Договора.
12.4. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика,
за исключением случаев, если новый контрагент является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Во избежание сомнений ненаправление Заказчиком каких-либо претензий, требований, уведомлений, исков и прочего или несовершение Заказчиком каких-либо действий, направленных на заявление/фиксацию требования, не означает отказ Заказчика от своего права на предъявление таких претензий, требований, уведомлений, исков
и прочего.
12.6. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1 – «Техническое задание»;
Приложение 2 – Форма «Акт приема - передачи выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей»;
Приложение 3 – «График проведения работ»;
Приложение 4 – Форма «Акт приема-передачи выполненных работ»;
Приложение 5 – «Протокол согласования договорной цены»;
Приложение 6 – Форма «Акт о закрытии Договора»;
Приложение 7 – Форма «Информация о контрагенте»;
Приложение 8 – «Прейскурант (прайс-лист)».
13. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
|
ПОДРЯДЧИК
|
Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
|
|
Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10
|
|
Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69
|
|
факс: (499) 500-68-67
|
|
ИНН 7712040126
|
|
КПП 997650001
|
|
р/с № 40702810400020106099
|
|
в ПАО «Сбербанк России» г. Москвы
|
|
к/с № 30101810400000000225
|
|
в ГУ Банка России по ЦФО
|
|
БИК 044 525 225
|
|
Электронный адрес
|
|
От Заказчика:
____________________
____________________
__________________ /_____________/
М.П.
|
От Подрядчика:
_________________
_________________
__________________ /____________/
М.П.
|
Приложение 1 к Договору от «____»__________20___г.№_____ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ№ п/пПеречень основных требованийСодержание требований1Наименование работ 2Заказчик 3Адрес выполнения работ 4Основание для разработки технического задания 5
ФОРМА
Техническая характеристика объекта (площадь, этажность, назначение и т.д.) 6Основные требования к выполнению работ (СНиП, ГОСТ, нормативные документы и т.д.) 7Наименование основного оборудования 8Описание работ - виды и условия выполняемых работ - тип, вид применяемого оборудования, материалов и т.д. - требования к технологии производства работ - требования по безопасности - требования по надежности - условия эксплуатации - специальные условия … 9Особые условия выполнения работ 10Исполнительная документация (состав, условия передачи и т.д.), паспорта и сертификаты 11Срок выполнения работ
От Заказчика:
____________________
____________________
__________________ /_____________/
М.П.
|
От Подрядчика:
_________________
_________________
__________________ /____________/
М.П.
| Приложение 2 к Договору от «____»__________20___г.№____ АКТ №________приема-передачи выполненных работ потехническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителейза__________________20__ г. «__»____________ 20___г. Мы, нижеподписавшиеся: - Подрядчик – ____________ в лице ______________________, действующий на основании _______________, и - Заказчик – ___________ в лице _____________________ с другой стороны, действующий на основании ________________________________, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик выполнил работы на объекте ______________________________________________________ инв. № _______ в следующем объеме:
перезарядка огнетушителей в количестве ______ шт.
техническое обслуживание огнетушителей в количестве ______ шт.
техническое освидетельствование (гидроиспытания) баллонов огнетушителей в количестве ______ шт.
ремонт огнетушителей в количестве ______ шт.
покраска корпусов огнетушителей в количестве ______ шт.
Работы выполнялись согласно Техническому заданию и Графику проведения работ. Работы выполнены с надлежащим качеством. Период выполнения работ с «__» __________ по «__» ___________. Заказчик претензий к выполненному объему работ и срокам выполнения работ не имеет. Согласовано от Заказчика: Согласовано от Подрядчика:_________________________ ФИО ___________________ ФИО _________________________ ФИО ___________________ ФИО
От Заказчика:
____________________
____________________
__________________ /_____________/
М.П.
|
От Подрядчика:
_________________
_________________
__________________ /____________/
М.П.
|
Приложение 3
к Договору от «____»__________20____г.№____
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ФОРМА
№ п/п
|
Наименование объекта
|
20___
|
20____
|
Дата начала
работ
|
Дата окончания работ
|
Дата начала
работ
|
Дата окончания работ
|
1.
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
3…
|
|
|
|
|
|
От Заказчика:
____________________
____________________
__________________ /_____________/
М.П.
|
От Подрядчика:
_________________
_________________
__________________ /____________/
М.П.
|
Приложение 4
к Договору от «____»__________20___г.№____
АКТ №_____
приема-передачи выполненных работ
«__»____________ 20__г.
Мы, нижеподписавшиеся:
- Подрядчик ___________ в лице _____________, действующий на основании _____________, и
- Заказчик – _______________ в лице __________________________ , действующий на основании ___________________________________________, с другой стороны,
составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей в количестве ___________ шт. на объектах Заказчика на основании Актов приема-передачи выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту, перезарядке огнетушителей №№___________________________________ по Договору № ___ от ____________20___г., в соответствии с представленным расчетом согласно Протокола согласования договорной цены.
К выплате Подрядчику следует
руб. коп. ,
сумма прописью
в т. ч. НДС 18 % руб. коп. .
Примечание: .
Работы выполнены с надлежащим качеством.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между Заказчиком и Подрядчиком.
От Заказчика:
____________________
____________________
__________________ /_____________/
М.П.
|
От Подрядчика:
_________________
_________________
__________________ /____________/
М.П.
|
От Заказчика:
____________________
____________________
__________________ /_____________/
М.П.
|
От Подрядчика:
_________________
_________________
__________________ /____________/
М.П.
|
Приложение 5
к Договору от «____»__________20___г.№____
|
