Скачать 0.51 Mb.
|
Раздел 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА Следующая информация для данного конкретного аукциона уточняет, разъясняет и дополняет положения Разделов 1-5. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделах 1-5 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении закупки в электронной форме
РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ УТВЕРЖДАЮ И.о. директора АУ «НТРК Чувашии» Мининформполитики Чувашии __________________ Ю.В. Стройкова ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку оборудования для нужд автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 1. Предмет контракта: поставка (Поставка, обучающий семинар сотрудников заказчика в количестве 3 человек не менее 10 часов.) в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 к контракту). 2. Место поставки: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.15. 3. Сроки поставки: не позднее 60 (шестьдесят) дней с момента заключения контракта. 4. Цели использования результатов поставки: обеспечение телевизионного эфира СМИ «Национальное телевидение Чувашии - Чăваш Ен» (автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики). 5. Условия поставки: формирование комплекса телевизионного обеспечения: доставка до места поставки; обучающий семинар сотрудников заказчика в количестве 3 человек не менее 10 часов. 6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров и оборудования: в стоимость оборудования и работ должны входить необходимые расходные материалы для монтажа, подключения, настройки и оформления необходимой документации. 7. Общие требования к поставке: оборудование должно быть новым. 8. Порядок (последовательность, этапы) поставки: единовременная (разовая). 9. Требования к качеству поставки, в том числе технология поставки: в соответствии с ГОСТами или ТУ, санитарно-эпидемиологическими требованиями. 10. Требования к безопасности поставки, безопасности результатов поставки: в соответствии с заключением Центра санэпидемнадзора. 11. Порядок сдачи и приемки результатов поставки: в соответствии с контрактом, заключаемым между заказчиком и поставщиком - победителем аукциона. 12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче поставки: в полной комплектности и объеме при поставке товара. 13. Всё поставляемое и устанавливаемое оборудование должно быть лицензионным и сертифицированным на территории РФ по системе ГОСТ Р и подтверждаться соответствующими документами. Правовое регулирование поставки осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку оборудования для нужд автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
РАЗДЕЛ 8. ПРОЕКТ КОНТРАКТА УТВЕРЖДАЮ И.о. директора АУ «НТРК Чувашии» Мининформполитики Чувашии __________________ Ю.В. Стройкова Контракт на поставку оборудования для нужд автономного учреждение Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики г. Чебоксары _____________2012 г. Автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________________, в лице _______________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, называемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство на поставку оборудования (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 2 к контракту). 1.2. Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику согласно месту поставки Товара, которое определяется Заказчиком в Техническом задании на поставку Товара (приложение № 1 к контракту). 1.3. Требования, предъявляемые к Товару и срокам его поставки, место поставки Товара и состав отчетной документации определяются Заказчиком. 1.4. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим нормативам. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена Контракта составляет ________ руб., в том числе НДС. 2.2. Цена Контракта включает в себя общую стоимость Товара, всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика (упаковка, маркировка, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, установка и другие обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего Контракта). 2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 2.4. Оплата Товара по настоящему Контракту производится Заказчиком из средств республиканского бюджета Чувашской Республики по безналичному расчету. Расчет с Поставщиком Заказчик производит не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара. В случаях досрочной поставки и установки Товара и предъявления к оплате подписанного Сторонами акта сдачи-приемки поставленного Товара, Заказчик вправе произвести полный расчет с Поставщиком при условии выполнения Поставщиком в полном объеме своих обязательств по настоящему Контракту. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Поставщик обязан: 3.1.1. Предоставить Заказчику в день заключения настоящего Контракта паспорта (в том числе сертификаты, лицензии на поставляемый Товар или иные документы, подтверждающие производителя, назначение, объем и качество. 3.1.3. Доставить Товар до места поставки товара собственным транспортным средством или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Участвовать в приеме-передаче Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта. 3.1.4. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его замену в течение 20 (двадцать) дней с момента заявления о них Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик. 3.2. Поставщик имеет право: 3.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки поставленного и установленного Товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов. 3.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного и установленного Товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки поставленного Товара. 3.3. Заказчик обязан: 3.3.1. Произвести оплату стоимости Товара в соответствии с п. 2.4. настоящего Контракта. 3.3.2. Обеспечивать своевременную приемку поставленного Товара. 3.3.3. Сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных Заказчиком в ходе его приемки. 3.4. Заказчик имеет право: 3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом. 3.4.2. Отказаться от оплаты поставленного и установленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта. 3.4.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены бракованных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара. 4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 4.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным законодательством Российской Федерации и Техническим заданием. 4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. 4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике. 4.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Заказчику. 4.5. Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом качества. 4.6. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. 4.7. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках Товара. 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ 5.1. Поставка Товара и передача отчетной документации осуществляются в сроки, указанные в Техническом задании. 5.2. Результат исполнения обязательств по поставке Товара принимается в следующем порядке: 5.2.1. Товар передается Заказчику по акту сдачи-приемки Товара по количеству и качеству в соответствии с Техническим заданием. 5.2.2. Выполненные Поставщиком обязательства по поставке Товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки поставленного и установленного Товара. 5.3. В течение 10 (десяти) дней с момента представления Заказчику Поставщиком отчетной документации и актов сдачи-приемки поставленного Товара Заказчик проверяет результаты исполнения Поставщиком обязательства по настоящему Контракту на предмет соответствия поставленного Товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. 5.4. По результатам проверки исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки поставленного и установленного Товара или мотивированный отказ от его подписания. 5.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки поставленного Товара Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки поставленного Товара и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки поставленного Товара, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 5 (пяти) дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки. 5.6. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки поставленного Товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 7. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 7.1. Поставщик обязуется поставить Товар не позднее 60 (Шестьдесят) дней с момента заключения контракта. 7.2. Поставка Товара осуществляется в место поставки Товара способом и на условиях, определенных Техническим заданием. 7.3. Датой поставки Товара Поставщиком считается дата подписания акта сдачи-приемки Товара Заказчиком или акт сдачи-приемки поставленного и установленного Товара, а в случае наличия претензий – датой поставки и установки считается дата удовлетворения Поставщиком претензий Заказчика. 8. ТАРА И УПАКОВКА 8. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены настоящего Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены настоящего Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 9.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 9.5. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке. 9.6. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату Товара в случае несвоевременного поступления на его расчетный счет денежных средств из бюджета Чувашской Республики. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА 10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. 10.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных друг другу и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны настоящего Контракта. 11. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА 11.1 Условия настоящего Контракта не могут быть изменены или дополнены ни по взаимному согласию Сторон, ни в одностороннем порядке. 11.2. Расторжение настоящего Контракта возможно только по соглашению Сторон или по решению суда. 11.3. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта. 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение № 1 к проекту контракта от ________№ __________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку оборудования для нужд автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 1. Предмет контракта: поставка (Поставка, обучающий семинар сотрудников заказчика в количестве 3 человек не менее 10 часов.) в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 к контракту). 2. Место поставки: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.Ленина, д.15. 3. Сроки поставки: не позднее 60 (шестьдесят) дней с момента заключения контракта. 4. Цели использования результатов поставки: обеспечение телевизионного эфира СМИ «Национальное телевидение Чувашии - Чăваш Ен» (автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики). 5. Условия поставки: формирование комплекса телевизионного обеспечения: доставка до места поставки; обучающий семинар сотрудников заказчика в количестве 3 человек не менее 10 часов. 6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров и оборудования: в стоимость оборудования и работ должны входить необходимые расходные материалы для монтажа, подключения, настройки и оформления необходимой документации. 7. Общие требования к поставке: оборудование должно быть новым. 8. Порядок (последовательность, этапы) поставки: единовременная (разовая). 9. Требования к качеству поставки, в том числе технология поставки: в соответствии с ГОСТами или ТУ, санитарно-эпидемиологическими требованиями. 10. Требования к безопасности поставки, безопасности результатов поставки: в соответствии с заключением Центра санэпидемнадзора. 11. Порядок сдачи и приемки результатов поставки: в соответствии с контрактом, заключаемым между заказчиком и поставщиком - победителем аукциона. 12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче поставки: в полной комплектности и объеме при поставке товара. 13. Всё поставляемое и устанавливаемое оборудование должно быть лицензионным и сертифицированным на территории РФ по системе ГОСТ Р и подтверждаться соответствующими документами. Правовое регулирование поставки осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. Приложение № 2 к проекту контракта от ________№ __________ СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку оборудования для нужд автономного учреждения Чувашской Республики «Национальная телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
Приложение № 3 к Контракту № ________от «____» ________ 2013 года АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ №_______ «_____»_____________2013 г. ПО КОНТРАКТУ №_______ ОТ «_____»_______________2013 г. «Поставщик»________________________________________________ в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Получатель» _________________________________ в лице ____________ (ФИО), действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: Поставщик поставил, а Получатель принял следующее Оборудование согласно Спецификации (Приложение №2 к Контракту): ___________________________________________(описание оборудования) Стоимость поставленного Оборудования составляет: ___________________________________________(сумма за поставленное оборудование) К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования: _____________________________________________(перечислить документы) Гарантируем, что на поставленное Оборудование имеется гарантия производителя на срок __________ месяцев. Гарантия подтверждается следующими документами _____________________________________________(перечислить документы) Получатель несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Получателю.
РАЗДЕЛ 9 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1
1. Полное наименование участника ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Сокращенное наименование участника __________________________________________________________________________________________ 3. Юридический адрес: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 4. Почтовый адрес: __________________________________________________________________________________________ почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис 5. Телефон: ________________________________ 6. Телефакс ____________________________ 7. Адрес электронной почты __________________________________________________________ 8. Сведения о государственной регистрации: Регистрирующий орган _________ Регистрационный номер _______ Дата регистрации _________ 9. Идентификационный номер налогоплательщика .___.___.___.___.___.___.___.___.___.___. 10. Код ОКОНХ _____________________________ 11. Код ОКПО ________________________ 12. Основной вид деятельности, № свидетельства регистрации в СРО _____________________________________________________________________________ 13. Собственность: 13.1. Российская: ________%, в том числе: государственная _______%; муниципальная ____%; частная ____%; общественных организаций ____% 13.2. Иностранная ____% 14. Численность работников ___________чел., 15. Банковские реквизиты _________________________________________________________________________________________ 16. Настоящим сообщаем, что: – наше предприятие ознакомлено с аукционной документацией; соответствует требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа; имеет трудовые ресурсы, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, необходимые для поставки товара/ оказания услуг/ выполнения работ; имущество нашего предприятия не находится под арестом, предприятие не имеет ни от каких государственных органов предписаний (решений) о приостановлении экономической деятельности и о признании предприятия несостоятельным (банкротом) и не находится в процессе ликвидации; – наше предприятие согласно поставить товар/ выполнить работы/ оказать услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией в соответствии с Техническим Предложением, указанным в п.17. 17. Техническое Предложение:
Руководитель ___________________________________________________________________ Должность, подпись, Фамилия, инициалы М.П. |
Перечень документов для исполнения операций, проводимых Регистратором, и особенности их оформления 26 | Перечень документов для исполнения операций, проводимых Регистратором, и особенности их оформления 26 | ||
Перечень документов для исполнения операций, проводимых Регистратором, и особенности их оформления 26 | «Состав и свойства ув прогнозируемых залежей в рифогенных верхнедевонских отложениях Морошкинской площади по данным изучения керна... | ||
Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39 "Ромашка" | Разработка документации «тэо временных разведочных кондиций на участке недр «Южно-Березовский» Александровского каменноугольного... | ||
Территориального органа федеральной службы государственной статистики по архангельской области | Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, г. Мариинский Посад к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Чувашской... | ||
Термины и определения, используемые в документации об аукционе в электронной форме | ... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |