ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором. Заказчик обязан передать Исполнителю всю необходимую для исполнения настоящего Договора документацию на передаваемое в обслуживание оборудование, составленную в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
Заказчик обязан предоставлять Исполнителю планы объема потребления энергоресурсов и планы ввода новых мощностей на квартал.
Заказчик обязан на период выполнения работ, указанных в Договоре, обеспечить персонал Исполнителя связью с диспетчерским пунктом ЦИТС, ЦППН-1 ООО «Газпромнефть-Хантос».
Заказчик обязан своевременно производить расчеты за оказанные услуги, согласно акту оказанных услуг.
Заказчик назначает своим приказом ответственного представителя для решения технических и организационных вопросов, возникающих у Исполнителя.
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, качеством предоставленных Исполнителем материалов.
Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Исполнителя скоростного режима движения по территории ООО «Газпромнефть-Хантос».
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любой момент до сдачи ему результата работы, компенсировав Исполнителю фактические затраты, при наличии акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами.
Заказчик вправе проверять соблюдение требований правил и норм промышленной, пожарной безопасности при проведении работ Исполнителем на объектах Заказчика. При выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности при проведении работ Подрядчиком на объектах Заказчика, приостановить оказание услуг до устранения нарушений.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, В случае отказа Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
- Приобское месторождение ______________ рублей, ______ копеек, в том числе НДС _______________ рублей, _________ копеек;
- Пальяновское месторождение _______________ рублей, _____ копеек, в том числе НДС ______________ рублей, _______ копеек;
- Зимнее месторождение ____________ рублей, ____ копеек, в том числе НДС _______________ рублей, 00 копеек;
- ПСП п. Демьянское _________________ рублей, ____ копеек, в том числе НДС _______________ рублей, ____ копеек;
Общая стоимость услуг ориентировочно составляет ______________ рублей, ______ копеек, в том числе НДС _______________ рублей, _____ копеек, согласно Приложению № 3 к Договору.
Стоимость оказанных услуг может уточняться или изменяться в случае увеличения обслуживаемого оборудования по соглашению Сторон путем подписания соответствующего Дополнительного соглашения.
За оказанные услуги Заказчик производит оплату денежными средствами на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение месяца, начиная с 1 числа месяца следующего за отчетным, после предоставления в ООО "Газпромнефть-Хантос" акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного обеими сторонами, и оригинала счета-фактуры, при условии их предоставления в сроки, установленные Договором.
Датой оплаты оказанных услуг является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Услуга считается принятой после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг Сторонами по настоящему Договору.
По завершению услуг Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику «Акт приемки-передачи оказанных услуг», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные Сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после оказания услуг, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным.
В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи выполненных работ/оказанных услуг в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по оказанным услугам.
В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи выполненных работ/оказанных услуг" Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.
При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемки-передачи оказанных услуг» Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков.
В случае несвоевременного предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры, объемы оказанных услуг будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода оказанных услуг.
В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора цен и тарифов на услуги Исполнителя Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами услуг и применяются при расчете стоимости объема услуг, согласуемого Сторонами после внесения изменений.
Расходы, не включенные в смету, согласовываются с Заказчиком до того, как они будут произведены Исполнителем и оформляются дополнительным соглашением.
Сверка по произведенным расчетам производится ежемесячно, не позднее 15-го числа, следующего за отчетным с оформлением акта сверки взаимных расчетов.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета- фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt's Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости услуг (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, объемов оказываемых услуг, производственной программы оказания услуг, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.
Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 Гражданского Кодекса РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Исполнителя по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости услуг и/или изменения иных условий) Исполнителю. Убытки, подлежащие возмещению Исполнителю в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Исполнителем. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5% от разницы между стоимостью, определенной за все услуги по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные услуги.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки.
Доработка технических решений и устранение допущенных ошибок, выявленных в процессе сдачи-приемки результатов выполненных работ, осуществляется Исполнителем в обязательном порядке и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.
Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения обязательства по оплате.
В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного предоставления, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещение), либо связанные с несвоевременным получением по вине Исполнителя вычета (возмещения) по НДС.
Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороны по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в Арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
Уплата сторонами штрафов, пеней, иных санкций и убытков по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
За каждый факт появления работника Исполнителя (работника субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Фиксация таких фактов для целей настоящего пункта осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Подрядчика, либо работниками частных охранных предприятий привлекаемых Подрядчиком.
Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Подрядчика информируют Субподрядчика по телефону диспетчерской службы Субподрядчика (тел.(83496) 37-26-93) о каждом факте обнаружения работника Субподрядчика на территории Объектов в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Субподрядчика, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Представитель Субподрядчика проинформированный по телефону диспетчерской службы имеет право прибыть для участия в составлении акта. В виду удаленности медицинских учреждений, получение медицинского заключения о нахождении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения не требуется.
Работник Субподрядчика, виновный в совершении проступка, указанного в настоящем пункте, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Копия акта передается работнику либо представителю, прибывшему для составления акта по расписку. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа в претензионном порядке
Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков.
В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Услуг, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере за каждый случай нарушения 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей).
В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика по настоящему договору по вине Исполнителя или по вине третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для выполнения работ по настоящему договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования инцидента (аварии) оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности (РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
Несоблюдение Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100 000 рублей за выявленные нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Исполнителя, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя.
При составлении акта представитель Исполнителя имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя Исполнителя от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте.
В течение 14 дней с момента составления указанного акта Заказчик обязан направить его копию Исполнителю. После получения копии акта Исполнитель в течение 5 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика».
В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом.
Исполнитель может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос» Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по настоящему Договору Исполнителем без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования.
В случае привлечения для выполнения Работ субисполнителей, не согласованных с Заказчиком, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 3% (три процента) от Договорной цены за каждый отдельный случай.
В случае разглашения информации, составляющей Коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны, виновная сторона помимо убытков, причиненных разглашением, уплачивает другой стороне штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай.
Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему Договору, компенсируется за счет Исполнителя.
Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороной по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме.
Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить оказание услуг, при этом Исполнитель возмещает Заказчику понесённые убытки в результате простоя других Исполнителей (Подрядчиков), а также выплачивает Заказчику штраф, в размере 50000 (Пятьдесят тысяч рублей), за каждый случай нарушения.
В случае оказания услуг ненадлежащего качества, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости услуг ненадлежащего качества, а также возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением своих обязательств.
Заказчик имеет право расторгнуть Договор и Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости целевого объема услуг за соответствующий год в случаях:
систематического нарушения Исполнителем условий договора;
однократного невыполнения Исполнителем условий Договора и требований, установленных Правилами безопасности, повлекших за собой причинение вреда жизни и здоровью сотрудников Заказчика и его подрядчиков;
нарушения Исполнителем обязательств по повышению показателей эффективности (КПЭ), Приложение № 7
В целях контроля соблюдения КПЭ Заказчик ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает форму «Мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности» (Приложения № 7), подписанную полномочным представителем Заказчика, и направляет в день подписания в сканированном виде на адрес электронной почты полномочного представителя Исполнителя.
Полномочный представитель Исполнителя в течение 3-х суток с момента получения согласовывает заполненную форму, и в сканированном виде направляет отправителю Заказчика. Разногласия по факту заполнения формы регулируются Сторонами в течение этого же срока (3 суток).
|
