Обеспечение исполнения обязательств по договору
2.13.1. Организатор закупочной процедуры требует предоставления Участником, чье предложение признано лучшим, либо победителем закупочной процедуры до заключения договора обеспечения исполнения обязательств по договору, если норма о таком обеспечении содержалась в закупочной документации.
2.13.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть в форме безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств, или иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
2.13.3. Размер требуемого обеспечения не должен превышать 30% от начальной максимальной цены договора и должен быть указан в закупочной документации.
2.13.4. Обеспечение должно быть действительным в течение как минимум срока действия договора.
2.14. Преддоговорные переговоры
2.14.1. Между Заказчиком и Участником, предложение которого признано лучшим по результатам проведения конкурентной процедуры, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.
Заключение дополнительных соглашений к договору
2.15.1. Дополнительные соглашения к заключенному договору, касающиеся существенных условий договора, рассматриваются как прямые закупки и заключаются в соответствии с настоящим положением, Гражданским Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами.
2.15.2. Дополнительные соглашения, не касающиеся существенных условий договора, заключаются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами.
Исполнение договора
2.16.1. Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения договора и обеспечивающих достижение результатов договора, включая:
1) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по вопросам исполнения договора;
2) приемку результатов договора (его отдельных этапов);
3) исполнение Заказчиком обязательства по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
4) представление Заказчику предложений по изменению, расторжению договора;
5) применению мер ответственности, предусмотренных договором.
2.16.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора своевременно предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку.
2.16.3. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 3 членов.
2.16.4. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.
2.16.5. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов (поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг) условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены исполнителем договора.
2.16.6. С даты подписания документа о приемке или представления иного документа, у Заказчика возникает обязательство оплатить поставленные в соответствии с договором товары, выполненные работы, оказанные услуги в предусмотренные договором сроки.
2.17. Изменение и расторжение договора
2.17.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон, если возможность изменения договора была предусмотрена в документации об осуществлении закупки и проекте договора, в том числе:
1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг;
2) при изменении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика объема предусмотренных договором работ, услуг, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг;
3) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
2.17.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.
2.17.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
2.17.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено договором, в следующих случаях:
1) по договору поставки товаров:
а) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;
б) поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
в) неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;
2) по договору на выполнение работ:
а) если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;
б) если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;
в) неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре;
3) по договору на оказание услуг:
а) если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором;
б) если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;
в) неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре.
Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящей статьей меры в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения договора, возникли по его вине.
2.17.5. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в документации об осуществлении закупки требованиям к участникам процедур закупок либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.
2.17.6. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.
2.17.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Конкретные нижеследующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью закупочной документации.
Пункты информационной карты
|
Наименование
|
1
|
Наименование заказчика, контактная информация: МП «Водоканал города Рязани»
Ответственный исполнитель: Миргородова О.И.
Телефон:(4912) 45-33-20
E-mail: vodokanal-torgi@mail.ru
|
2
|
Адрес заказчика: 390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д.9
|
3
|
Предмет запроса предложений: Выполнение работ по ремонту гидроизоляции части кровли здания КНС №10 для нужд МП «Водоканал города Рязани»
|
4
|
Место, условия и сроки (периоды) исполнения: г. Рязань, ул. Большая, 61а.
|
5
|
Форма, сроки и порядок оплаты: Средством платежа является российский рубль. Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15-ти банковских дней после подписания приемо-сдаточной документации, по факту наличия денежных средств на счете Заказчика.
|
6
|
Начальная (максимальная) цена контракта: 431 828 (четыреста тридцать одна тысяча восемьсот двадцать восемь) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС 18%.
|
7
|
Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru
|
8
|
Сроки предоставления разъяснений документации: с 09.04.2013г. по 12.04.2013г.
|
9
|
Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский рубль
|
10
|
Требования к участникам размещения заказа:
1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений;
2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;
4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято;
5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
6. наличие необходимой профессиональной и технической квалификации;
|
11
|
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков): допускается
|
12
|
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа: не предусмотрено
|
13
|
Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений;
согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с проектом договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запроса предложений;
предложение о цене договора;
|
14
|
Необходимое количество копий: 1
|
15
|
Требование обеспечения заявки на участие: не установлено
|
16
|
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие: 390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д.9 с 09.04.2013 г. по 12.04.2013г.
Заявка подается на бумажном носителе в закрытом конверте, на котором указывается наименование Участника, его юридический и фактический адреса и предмет закупочной процедуры.
|
17
|
Дата начала подачи заявок: 09.04.2013 г. с 9.00ч. до 17.00ч в рабочие дни, время местное.
|
18
|
Дата окончания подачи заявок: 12.04.2013 г. с 9.00ч. до 15.30 ч. время местное.
|
19
|
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений: г. Рязань, Касимовское шоссе, д.9 15.04.2013г. в 11.00 ч. время местное.
|
20
|
Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений:
Цена договора (содержание критерия: минимальная (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом запроса предложений, предложенная участником запроса предложений, при условии соответствия всем требованиям закупочной документации, не более начальной цены договора).
Метод расчета ценового балла.
Ценовой балл (ЦБ) рассчитывается в следующем порядке:
где ЦБì – ценовой балл i-го участника запроса предложений;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в закупочной документации
Ai – цена договора, предложенная i-ым участником запроса предложений.
Вес (ЦБì) ценового балла «цена контракта» - Р равен 0,6
По неценовым баллам оцениваются критерии:
Исходя из следующего, критерий НБ1i – гарантийный срок на выполненные работы: менее 84-х месяцев – 0 баллов, 84 месяца и более – 100 баллов.
Критерий НБ2i – сроки выполнения работ: менее 10 календарных дней – 100 баллов; более 11 но менее 20 календарных дней – 70 баллов; более 21 календарного дня – 0 баллов.
Вес (НБ1i) неценового балла «гарантийный срок на выполненные работы» – Т1 равен 0,2.
Вес (НБ2i) неценового балла «сроки выполнения работ» – Т2 равен 0,2.
Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов с применением удельных весов (коэффициентов значимости):
СБi= НБ1i х Т1 + НБ2i х Т2 + ЦБì х Р, где:
СБi – суммарный балл i-го участника запроса предложений,
ЦБì – ценовой балл i-го участника запроса предложений;
НБ1i – неценовой балл «гарантийный срок на выполненные работы» i-го участника запроса предложений;
НБ2i – неценовой балл «срок выполнения работ»;
Т1- вес неценового балла НБ1i,
Т2- вес неценового балла НБ2i,
Т1+Т2+Р=1
|
21
|
Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения такой заявки: не установлено
|
22
|
Срок заключения контракта: в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о выборе Исполнителя выполнения работ по ремонту гидроизоляции части кровли здания КНС №10
|
23
|
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не установлено.
| |
