4. Цена договора _________________________________________
4.2. Цена договора сформирована с учетом расходов на пере возку, страхование, расходы за услуги специализированной организации по отбору проб продукции и аккредитованной лаборатории по проверке соответствия качества продукции, уплату таможенных пошлин, налогов и других обяза тельных платежей.
4.3. Цена за единицу каждого вида продукции, указанная в приложении к договору является неизменной в течение всего срока действия договора.
5. Права и обязанности Сторон
5.1.Заказчик:
поручает Поставщику поставку продукции в порядке и на условиях, пре дусмотренных договором;
обеспечивает оплату поставки продукции для Заказ чика в соответствии с разделом 6 договора;
осуществляет контроль за исполнением договора;
обязуется соблюдать надлежащие условия хранения поставленной про дукции.
вправе в течение срока поставки продукции, установленного в пункте 2.1 договора, инициировать проверку соответствия каче ства продукции условиям договора в лаборатории, имеющей право осуществлять такие проверки в соответствии с законода тельством Российской Федерации (далее - аккредитованная лаборато рия). Количество таких проверок не должно превышать 5 (пяти) в тече ние срока поставки продукции, установленного в пункте 2.1 договора. При проведении проверок пробы продукции должны отбираться организацией, имеющей право осуществлять такие отборы проб в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - специализированная организация). Заказчик опреде ляет аккредитованную лабораторию, специализированную организацию, дату и место проведения отбора проб при проведении каждой проверки самостоятельно.
Действия, указанные в разделах 2 и 3 и пункте 5.1.3 договора, осуществляются руководителем Заказчика или уполномоченными им лица.
Поставщик:
обязуется поставить продукцию для государственных нужд Заказчика в сроки, установленные договором;
обязуется поставить продукцию для государственных нужд Заказчика с качеством, соответствующим условиям договора;
обязуется поставить продукцию, соответствующую по своим потреби тельским характеристикам (жирность, сортность и так далее) требовани ям, установленным в приложении к договору;
обязуется использовать для доставки продукции За казчику транспорт, соответствующий требованиям, установленным договором;
обязуется произвести погрузочно-разгрузочные работы (до разгрузки в указанное Заказчиком помещение), если в этом воз никла необходимость у Заказчика.
обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика счета аккредитованной лаборатории на оплату по отбору проб продукции и по проверке соответствия качества, оплатить услуги специализированной организации по отбору проб продукции и аккредитованной лаборатории по проверке соответствия качества про дукции условиям договора.
вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для вы полнения договора на поставку продукции для госу дарственных нужд Заказчика;
вправе получать консультации у Заказчика по вопро сам исполнения договора;
вправе получать оплату за поставку продукции в соответствии разделом 6 договора.
6. Порядок расчетов
6.1. Оплата поставленного товара осуществляется в срок не позднее, чем 20 (двадцать) банковских дней с момента получения партии продукции.
Заказчик оплачивает фактически поставленную продукцию в соответствии с её количеством и ценой установленной в приложении к договору.
Расчеты за поставленную продукцию осуществляются За казчиком в безналичной форме платежными поручениями путем перечисле ния денежных средств на счет Поставщика.
7. Ответственность Сторон
В случае прекращения по вине Заказчика поставок, преду смотренных, последний обязан возместить По ставщику фактически произведенные затраты.
В случае грубого нарушения Поставщиком по его вине порядка поставок про дукции (всех видов продукции или только части видов продукции, преду смотренных договором), последний обязан выплатить не устойку в размере 8% (восьми процентов) от общей стоимости вида продук ции, порядок поставки которого грубо нарушен. Общая стоимость каждого вида продукции указана в приложении к договору.
В договоре под грубым нарушением Поставщиком порядка поставки продукции (всех видов продукции или только части видов продук ции, предусмотренных договором) понимается наступле ние одного или нескольких из ниже перечисленных событий:
Нарушение Поставщиком - срока поставки партии продукции (в отноше нии всех видов продукции или только части видов продукции, преду смотренных договором) более чем на 36 (тридцать шесть) часов;
Нарушение Поставщиком, в ходе осуществления поставок продукции по договору, два и более раза - срока поставки партии продукции (в отношении всех видов продукции или только части видов продукции, предусмотренных договором) независимо от продолжительности просрочки допущенной в результате таких нару шений;
Нарушение Поставщиком срока (пункты 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, договора) замены (повторной поставки) партии продук ции или её части (в отношении всех видов продукции или только части видов продукции, предусмотренных договором) более чем на 36 (тридцать шесть часов);
Нарушение Поставщиком, в ходе осуществления поставок продукции по договора, два и более раза - срока (пункты 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, договора) замены (повторной по ставки) партии продукции или её части (в отношении всех видов про дукции или только части видов продукции, предусмотренных договором) независимо от продолжительности просрочки до пущенной в результате таких нарушений;
Нарушение Поставщиком срока (пункты 3.3, 3.4 договора) устранения недостачи недопоставленной партии продукции (в отношении всех видов продукции или только части видов продукции, предусмотренных договором) более чем на 36 (три дцать шесть) часов;
Нарушение Поставщиком, в ходе осуществления поставок продукции по договору, два и более раза - срока (пункты 3.3, 3.4 договора) устранения недостачи недопоставленной партии продукции (в отношении всех видов продукции или только части видов продукции, предусмотренных договором) неза висимо от продолжительности просрочки допущенной в результате та ких нарушений.
Нарушение Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 5.3.1 договора, два и более раз;
Нарушение Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 5.3.2 договора, хотя бы один раз;
Нарушение Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 5.3.3 договора, хотя бы один раз;
Неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 5.3.4 договора, два и более раз;
Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения при нятых ими обязательств.
В случае неисполнения Поставщиком пункта 2.5 договора в отношении всех видов продукции или только части видов продукции, пре дусмотренных договором, считается, что он не выполняет свои обязательства предусмотренные пунктом 5.3.1 договора и допускает просрочку поставки продукции (всех видов продукции или только части видов продукции, предусмотренных договором).
В случае нарушения Поставщиком пункта 5.3.4 договора, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 15% (пятна дцати процентов) от стоимости продукции, достав- ленной с нарушением пункта 5.3.4 договора, за каждый случай такого нарушения.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 6.1 договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неус тойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, пре дусмотренного пунктом 6.1 договора, начиная со дня, сле дующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре финансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что про срочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непре одолимой силы или по вине другой Стороны.
8. Срок действия договора, порядок внесения в него изменений,
порядок расторжения договора и порядок разрешения споров Сторон, связанных с исполнением договора.
Срок действия договора устанавливается со дня заключе ния его Сторонами до полного исполнения Сторонами всех обязательств по договору.
Расторжение договора допускается исключительно по со глашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Грубые нарушения (одно или несколько) Поставщиком порядка поставки продукции, перечисленные в пунктах 7.3., 7.5. договора, признаются сторонами существенным нарушением договора и является основанием для обращения Заказчика в суд с исковым требованием о расторжении договора в свя зи с существенным нарушением Поставщиком условий договора.
Расторжение договора по решению суда в связи с сущест венным нарушением договора является основанием для внесения сведений о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа ние услуг для государственных и муниципальных нужд».
Все изменения и дополнения к договору имеют юридиче скую силу, если они согласованы и подписаны обеими Сторонами.
Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора или в связи с ним и неурегулированные сторонами путем переговоров в течение 7 (семи) дней, а также исковые требования о расторжении договора, разрешаются в арбитражном суде Орловской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис полнение своих обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые воз никли после заключения договора и непосредственно по влияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Сто роны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение договора в срок.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невоз можным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обя зана в течение 1 (одного) дня с даты возникновения таких обстоятельств уве домить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10. Особые условия
10.1. Настоящий договор составлен в электронном виде и подписан электронными цифровыми подписями Сторон.
11. Приложения к договору
Приложение к договору — «Количество, цена, требова ния к фасовке, упаковке и параметры поставки продукции» является его не отъемлемой частью и не может рассматриваться отдельно от договора.
Текст договора не может рассматриваться отдельно без приложения к договору - «Количество, цена, требования к фасовке, упаковке и параметры поставки продукции».
12. Адреса и банковские реквизиты
Заказчик:
Полное наименование: бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка» Сокращенное наименование: БУЗ Орловской области «ДС «Орловчанка»
Адрес места нахождения: 302502,
Орловский район, пос. Стрелецкий, ул.Березовая, д.15
Банковские реквизиты:
УФК по Орловской области
Р/ счет 40601810800001000001
ИНН 5720006693/КПП 572001001
БИК 045402001
ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области в г. Орле
Номер тел./факса:403-193
|
Поставщик:
|
13. Подписи Сторон
-
Генеральный директор
_________________Забелин М.И.
М.П.
|
|
Руководитель
_______________
М.П.
|
Приложение № 1
К проекту договора №
от « » 2013 г.
Количество, цена, требования к фасовке, упаковке и параметры поставки продукции
№ п/п
|
Наименование вида продукции (товара)
|
Страна происхождения продукции (товара)
|
Количество вида продукции, кг
|
Цена за единицу вида продукции с учетом НДС, руб.
|
Сумма за общее количество вида продукции с учетом НДС, руб.
|
Характеристика продукции
|
Периодичность поставок партий товара
|
1.
|
Масло сливочное
72,5% жирность
|
|
3625
|
|
|
(заполняется в соответствии с предложением участника размещения заказа, с которым заключается договором)
|
по заявке Заказчика
|
Итого за всю продукцию: ____________________________________________________________
(указать прописью в рублях)
Заказчик: Поставщик:
Генеральный директор
БУЗ Орловской области «ДС «Орловчанка»
_________________ Забелин М.И. ________________________ |
