6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Форс – мажор
Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему договору вследствие возникновения обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая: пожары, наводнения, эпидемии, землетрясения и другие природные воздействия, войну и военные действия, террористические акты, забастовки, блокады и правительственные запреты, болезнь или смерть непосредственных исполнителей услуг по договору, а также чрезвычайные и непредвиденные факторы.
Сторона, не исполняющая своих обязательств по договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно (в течении 24 часов) известить противоположную сторону об этом, с последующим документальным подтверждением их непреодолимости. Подтверждение компетентных органов будет достаточным основанием для отнесения обстоятельств к форс – мажорным и освобождающим от ответственности.
Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. По Договору устанавливается обеспечение исполнения поставки по Договору. Размер обеспечения исполнения поставки по Договору составляет 30% от начальной (максимальной) цены Договора.
8.2. Обеспечение исполнения поставки по Договору предоставлено Поставщиком в виде _______________________________________.
8.3. Обеспечение исполнения поставки по Договору подтверждено Поставщиком следующим документом ________________________.
8.4. Обеспечение исполнения поставки по Договору обеспечивает выплату Заказчику Поставщиком денежных средств в качестве возмещения убытков, которые последний может причинить вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств поставки по настоящему Договору.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Договоре.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
11.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
11.3. Поставщик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков и иных лиц, как за свои собственные.
11.4. Поставщик представляет по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
11.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме по электронной почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала по почте. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.7. К настоящему Договору прилагается техническое задание (приложение № 1), являющееся его неотъемлемой частью.
12. Юридические адреса И банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
ФКП «Аэропорт Сахалина»
Юридический адрес: 694510, Сахалинская область,
п. Южно-Курильск, аэропорт
Почтовый адрес: 694500, Сахалинская область,
пгт. Южно-Курильск, кВ. Ильичева, 3а
|
|
Р/счет: 40602810300004937001
Банк: КБ «Долинск» (ЗАО) г. Южно-Сахалинск
БИК: 046401727
К/счет: 30101810300000000727
ИНН: 6518002865
КПП: 651801001
|
|
Генеральный директор
________________________С.Н. Бондарев
|
|
Приложение № 1
к договору № __________
от _______________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Аэродромная тормозная тележка АТТ-2 предназначена для оценки состояния поверхности взлетно-посадочных полос аэродромов и измерения коэффициента сцепления между колесом транспортного средства и ВПП аэродромов.
Начальная (максимальная) цена контракта 1 600 000 (один миллион шестьст тысяч) рублей с НДС за единицу. В цену включена доставка техники до порта Южно-Курильска. Срок доставки техники – до 01.12.2012 года.
Требования к качеству:
- соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- наличие технического паспорта, сертификата соответствия одобренный Росавиацией, иных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, формуляр на поставляемый товар, руководство по эксплуатации;
- товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц, не ранее 2012 года выпуска.
- для потенциальных поставщиков, не являющихся производителями товара, необходимо подтвердить наличие дилерского соглашения с заводом изготовителем на поставку товаров и проведение сервисного обслуживания.
- гарантийное письмо от завода изготовителя о возможности поставки закупаемого товара в объемах и сроки согласно конкурсной документации.
3. Срок и объем предоставления гарантии качества товара:
- гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года с момента подписания акта приема-передачи;
- наличие сервисного центра с указанием адреса и наименования обязательно;
- гарантия распространяется на продукцию в целом, включая составные части и комплектующие изделия;
- гарантийные обязательства на продукцию в целом, включая составные части и комплектующие изделия, несет производитель.
4. Место доставки товара: Сахалинская область, порт пункт. Южно-Курильск
5. Срок поставки товара: – до 01 декабря 2012 года со дня, следующего за днем подписания Сторонами настоящего Договора.
Форма 1
На бланке
участника размещения заказа
(при наличии)
|
|
В ФКП"Аэропорт Сахалина"
|
дата
|
|
|
Письмо-Заявка
наименование участника размещения заказа
на участие в конкурсе
на поставку ______________________________
Изучив конкурсную документацию и принимая все установленные в ней требования и условия проведения конкурса, направляем для участия в конкурсе комплект документов в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложение о поставке товара ____________ на сумму ____________ (цифрами и прописью).
Сообщаем, что _________________________________________________________
Наименование Участника размещения заказа
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным законодательством и указанным в конкурсной документации:
соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, поставку товара, являющихся предметом конкурса, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в конкурсе;
в отношении _________________________________________________________
Наименование Участника размещения заказа
не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании_____________________________________________________
Наименование Участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность Наименование Участника размещения заказа не приостановлена;
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год у _________________________________________________________
Наименование Участника размещения заказа
нет(или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2010 год) (выбрать нужное).
Либо
_________________________________________________________
Наименование Участника размещения заказа
обжаловал наличие задолженности по платежам в (указать вид и размер задолженности) в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в аукционе не принято.
Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Если _________________________________________________________
Наименование Участника размещения заказа
будет признан победителем конкурса, обязуемся подписать договор в установленный срок на условиях, приведенных в конкурсной документации, проекте договора и настоящей заявке, предоставить обеспечение в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет ____________________в соответствии с условиями договора. Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения договора.
Если заявке на участие в конкурсе __________________________________________
Наименование Участника размещения заказа
будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ или в случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, _________________________________________
наименование Участника закупки
обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о проведении открытого конкурса, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Договора.
Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения Договора.
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 2
(для юридических лиц)
Приложение 1 к заявке на участие в конкурсе
Сведения об участнике размещения заказа
Фирменное наименование (наименование)
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Место нахождения
|
|
ИНН*
|
|
КПП*
|
|
Сведения о руководителе –
фамилия, имя, отчество, должность*
|
|
Почтовый адрес
|
|
Номер контактного телефона
|
|
Факс*
|
|
Адрес электронной почты*
|
|
Контактное лицо*
|
|
Основной вид деятельности*
|
|
1.1.1Категория (отметить)*
|
субъект малого предпринимательства
учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы
общественная организация инвалидов
иное
|
Прочие сведения
по усмотрению участника*
|
|
* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе).
Форма 2
(для физических лиц)
Приложение 1 к заявке на участие в конкурсе
наименование претендента
Сведения об участнике размещения заказа
Фамилия, имя, отчество
|
|
Паспортные данные
|
|
Сведения о месте жительства
|
|
Номер контактного телефона
|
|
Факс (при наличии)*
|
|
Адрес электронной почты (при наличии)*
|
|
Прочие сведения*
|
|
* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе).
Форма 3
Приложение 2
к заявке на участие в конкурсе
наименование участника размещения заказа
Сведения о поставке товара
Участник размещения заказа представляет описание товара и сведения, характеризующие качество и количество поставляемого товара.
Наименование товара
|
Характеристики товара
|
|
|
|
|
|
|
Срок поставки товара:
Срок предоставления гарантии качества:
Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих к поставке товаров
|
