Общая цена договора (с учетом расходов на упаковку, перевозку, разгрузку, доставку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей) составит: _____________________________ рублей, в т.ч. НДС ___________________ рублей. (Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС» - этот текст удалить).
Настоящей котировочной заявкой подтверждаем, что в отношении __________________________:
1. Ликвидация не производиться, отсутствует решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2. Деятельности не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.
3. Отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год
4. Сведений о нашей организации в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отсутствуют.
В случае признания нашей котировочной заявки выигравшей, обязуемся в течение 7 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок заключить договор на поставку указанного выше товара с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и документации о проведении запроса котировок.
__________________ ___________________________ ________________________
должность подпись расшифровка
5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № ____
на поставку угля
Биробиджан ______2017 г.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Яновича Василия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________действующий на основании __________, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить уголь (далее - Товар) в точном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
Поставка товара осуществляется согласно спецификации № 1 к настоящему договору.
Место поставки: ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Советская, 56.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ПРИЕМКА ТОВАРА
2.1. Поставщик обязуется:
Передать Заказчику в установленный настоящим Договором срок Товар надлежащего качества;
Обеспечить надлежащую упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки;
Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами (Декларация о соответствии (сертификатом (декларацией) соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, оформленным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).
2.2. Заказчик обязуется:
Оплатить поставленный Товар в размере и в срок, установленный настоящим Договором. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Товара со дня списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Поставщика.
2.3 Обязательство по поставке Товара считается выполненным с момента подписания товарно-транспортной накладной.
2.4. Приемка Товара, поступившего в исправной таре, по количеству, а также по качеству, производится Заказчиком в момент вскрытия тары, но не позднее трех дней после подписания товарно-транспортной накладной.
2.5. Заказчик осуществляет приемку Товара в соответствии с количеством и качеством, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.6. При обнаружении несоответствия количества, качества Товара отсутствия или неполного комплекта документов, относящихся к Товару, Заказчик составляет акт о возврате Товара, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленных при приемке дефектов. Товар возвращается Поставщику за его счет.
2.7. В случае выявления заводского брака, поломки Заказчик уведомляет Поставщика, направляя ему письменную претензию.
2.8. Поставщик обязан исполнить указанные в претензии требования не позднее 7-ми рабочих дней со дня их предъявления Заказчиком, если иной срок не установлен в претензии.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Цена настоящего Договора составляет ___________(_________________) рублей 00 копеек.
3.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора. Цена Договора указана с учетом расходов на упаковку, перевозку, разгрузку, доставку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Заказчик производит оплату по безналичному расчету в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней после поставки товара и представления документов на оплату (счет, счет-фактура, товарная накладная).
3.4. Оплата поставленного товара осуществляется за счет собственных доходов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО».
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Поставщик гарантирует передать Заказчику Товар свободный от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной. Риск случайной гибели или порчи Товара до момента передачи Заказчику лежит на Поставщике Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штраф).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет 0,5% от цены Договора уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа составляет 10 процентов цены Договора, в сумме ____ рублей ___ копеек.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4.Заказчик вправе удерживать неустойку (пени, штраф):
- из суммы, подлежащей оплате Заказчиком по настоящему договору. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
6.5. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
г) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
7.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре.
7.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны настоящего Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами по исполнению настоящего Договора, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
9.3. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»
Юр. адрес: 679016, ЕАО, г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, д. 17
Банковские реквизиты:
ИНН 7901526218 КПП 790101001
р/сч 40501810800002001023
Отделение Биробиджан
л/с 21786Х67700(Х - большая английская)
БИК 049923001
ОКТМО 99701000
Главный врач
_____________________ В.А. Янович
Приложение № 1 к Договору
№ ___ от ______ 2017 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара
|
Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам
|
Кол-во
|
Ед. изм.
|
Сумма (руб.)
|
|
|
|
|
| |
