К типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по энергетическому обследованию
Скачать 490.17 Kb.
|
Приложение № 5 к типовой конкурсной документации по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по энергетическому обследованию многоквартирного жилого дома Примерная форма договора подряда на выполнение работ по энергетическому обследованию многоквартирного жилого дома Договор №___ «____»___________ 20__ г. ________________________________, в лице ____________________действующего на основании _______________________ (далее - Заказчик), с одной стороны, и ___________________________________ (полное наименование подрядной организации) в лице ________________, действующего на основании ________________________(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику на возмездной основе (за вознаграждение) услуг по проведению энергоаудита многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ______________________________. 1.2. Услуга по настоящему Договору предоставляется в соответствии с Техническим заданием проведения энергоаудита (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, руководствуясь Приказом Минэнерго РФ № 141 от 04.06.2006 г. 1.3. По итогам энергетического обследования Исполнитель обязуется разработать энергетические паспорта жилого дома, расположенного по адресу:____________________________, составленные и оформленные в следующем порядке: а) Энергетический паспорт жилого дома, разработанный в рамках исполнения Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и оформленный в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго № 182 от 19.04.2010 г. б) Энергетический паспорт жилого дома, оформленный в соответствии с требованиями Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и «Методическим рекомендациям по проведению энергетического обследования многоквартирных домов, участвующих в региональных адресных программах по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилишно-коммунального хозяйства». 1.4. Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению тепловизионного обследования (после капитального ремонта) и составлению отчета. 2. Сроки и условия выполнения работ 2.1.Срок проведения работ _____ календарных дней. Дата окончания работ не позднее «5» декабря 2013г. Работы производятся поэтапно и в соответствии с Техническим Заданием. 2.1.1. начальный срок проведения энергетического обследования – день следующий, после получения аванса согласно п. 4.3. Договора; 2.1.2. работы считаются сданными и подлежат оплате в полном объеме после подписания Заказчиком и Исполнителем акта выполненных работ, акта приема-передачи энергетического паспорта. 3. Права и обязанности сторон 3.1. В соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Заказчик имеет право получать от Исполнителя информацию, касающуюся выполнения работ, в том числе являющуюся основанием для выводов, сделанных Исполнителем. 3.2. В соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Заказчик обязан: 3.2.1. обеспечить доступ сотрудникам Исполнителя к обследуемым объектам; 3.2.2. оказывать содействие Исполнителю в проведении энергоаудита; 3.2.3. по требованию Исполнителя устанавливать режим работы оборудования, необходимый для проведения измерений, если указанное не противоречит требованиям технологии и безопасности; 3.2.4. назначить лицо, ответственное за проведение энергоаудита; 3.2.5. в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Исполнителю документы и сведения (Опросный лист), характеризующие состояние энергосистемы объекта обследования (Приложение №2 к настоящему Договору). 3.2.6. не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении энергоаудита; 3.2.7. своевременно и в полном объеме осуществить оплату по Договору, в том числе в случаях, когда выводы или рекомендации, изложенные в документах, предоставляемые Исполнителем, не соответствуют интересам Заказчика. 3.3. В соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Исполнитель имеет право: 3.3.1. получать и проверять любую информацию и документы, необходимые для проведения энергоаудита, а также получать разъяснения / объяснения и дополнительные сведения по возникшим в ходе проведения энергоаудита вопросам; 3.3.2. в случае непредставления Заказчиком информации и/или документов приостановить выполнение работ по Договору до представления Заказчиком всей информации и документов, необходимых для проведения энергоаудита; 3.3.3. отказаться от выполнения работ в случае не обеспечения Заказчиком доступа сотрудникам Исполнителя к обследуемым объектам и/или непредставления Заказчиком документации и информации, необходимых для выполнения работ, и/или неисполнения Заказчиком иного обязательства, возложенного на него условиями настоящего Договора и/или требованиями действующего законодательства РФ, приводящего к невозможности проведения энергоаудита; 3.4. В соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Исполнитель обязан: 3.4.1. проводить энергетическое обследование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, своевременно направлять полученные результаты обследования в СРО энергоаудиторов, в членах которой состоит Исполнитель; 3.4.2. провести энергетическое обследование в соответствии с Техническим заданием разработанным Заказчиком; 3.4.3. зарегистрировать в реестре энергетических паспортов энергетический паспорт, по установленным СРО Энергоаудиторов правилам регистрации документов составленных по результатам энергетического обследования; 3.4.4. по итогам выполнения всего комплекса работ передать Заказчику зарегистрированный энергетический паспорт; 3.4.5. обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе проведения энергоаудита, и не разглашать их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и законодательными актами Российской Федерации. 4. Стоимость услуг и порядок расчетов 4.1. Стоимость работ по Договору составляет ________________. 4.2.Расчеты по настоящему Договору между Заказчиком и Исполнителем производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по выставленным счетам. 4.3.Оплата по договору осуществляется в два этапа: авансовый платеж Подрядчику в размере 30 процентов от стоимости, указанной в пункте 4.1 настоящего договора, в сумме _________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания договора Сторонами; окончательный платеж по завершении работ по договору выплачивается в 10 дневный срок с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ, акта приема-передачи энергетического паспорта. 5. Ответственность сторон 5.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору. 5.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1(ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 5.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 (один) процент стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 5.4. В случае нарушения Подрядчиком условий договора представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента стоимости, указанной в пункте 1.2 договора, за каждый день до фактического устранения нарушений. 5.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по договору. 5.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности. 5.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 6. Форс-мажор 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 6.2. При наступлении, указанных в п. 6.1 настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (5 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. 7. Срок действия договора 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору. 8. Разрешение споров 8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 8.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 9. Прочие условия 9.1. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 9.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. 9.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику. 9.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 10. Подписи сторон Заказчик: Подрядчик: «_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г. М.П. М.П. Приложение №1 к договору подряда на выполнение работ по энергетическому обследованию многоквартирного жилого дома |
Похожие:
 | Конкурсная документация открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту | | Капитальный ремонт крыши по адресу: Смирныховский район, пгт. Смирных, ул. Чехова, д. 1 |
 | Для выполнения работ по Адресной программе замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, в жилых домах находящихся... | | Капитальный ремонт теплоснабжения по адресу: пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 34А |
| Для выполнения работ по Адресной программе замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, в жилых домах находящихся... | | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Корсаков, ул. Гвардейская, д. 97 |
| Тюмени, отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту и требования к материалам и оборудованию, используемым... | | Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в отборе подрядных организаций |
| О комиссии по проведению открытых конкурсов на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа автомобильным... | | Выделенный курсивом, приводится для понимания положений типовой документации и не указывается в конкретной документации. Положения... |