Оао нпо «Наука» Извещение о проведении закрытого конкурса ОАО нпо «Наука»
Скачать 0.87 Mb.
|
6. Права и обязанности Заказчика Заказчик обязан: 6.1. Принять результат работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства, ТЗ на проектирование и положениям настоящего Договора. 6.2. Уплатить Генеральному подрядчику стоимость работ в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора. Заказчик вправе: 6.3. Осуществлять контроль над выполнением работ Генеральным подрядчиком. 6.4. Организовывать, требовать организации или участвовать в организованных Генеральным подрядчиком встречах и/или совещаниях, связанных с выполнением работ по данному Договору. 6.5. Исключать, предварительно уведомив Генерального подрядчика, из обязательств Генерального подрядчика по настоящему договору те или иные виды работ, с пропорциональным уменьшением общей стоимости работ по Договору на сумму исключенных видов работ. 6.6. Привлекать для выполнения отдельных видов работ, исключенных из обязательств Генерального подрядчика по данному договору, третьих лиц. 7. Качество работ 7.1. Результат работ должен соответствовать положениям, в том числе рекомендуемым, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, условиям настоящего Договора и Приложений к нему и быть пригодным для использования в соответствии с целью, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, а также обеспечивать безопасность эксплуатации Объекта. 8. Ответственность сторон 8.1. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки работ, обнаруженные в процессе выполнения работ, приемки работ, при применении Заказчиком их результата с целью, определенной в п. 1.1. настоящего Договора, а также в процессе эксплуатации Объекта. 8.2. При обнаружении недостатков в работах Генеральный подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет и в срок, указанный Заказчиком в требовании (претензии), устранить недостатки, уплатить в пользу Заказчика штраф в размере 2 (двух) % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 8.3. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков работ, а также иных сроков, установленных настоящим Договором или требованием (претензией) Заказчика, Генеральный подрядчик оплачивает пени в размере 0,1 %от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки, а также возмещает Заказчику причиненные убытки. 8.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ согласно п. 2.3. настоящего Договора, Заказчик оплачивает по требованию Генерального подрядчика пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 8.5. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за последствия, возникшие в результате неисполнения требований настоящего Договора. 8.6. В случаях возмещения убытков, предусмотренных настоящим Договором, убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки. 8.7. Предусмотренные в настоящем Договоре санкции могут удерживаться Заказчиком из оплаты за выполненные работы. 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 9.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору. Форс-мажорными обстоятельствами признаются: пожары, стихийные бедствия, военные действия, моратории, изменения в действующем законодательстве и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств Стороны подтвердят справками уполномоченных на то органов. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) календарных месяцев, Стороны настоящего Договора имеют право отказаться от исполнения своих обязательств (полностью или частично) и ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения убытков. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно (в срок не более 3 (трех) рабочих дней) известить об этом другую Сторону (письменно, любыми доступными средствами связи). В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и невозможности дальнейшего продолжения договорных отношений Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор по взаимной договоренности или в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 10. Срок действия Договора, расторжение Договора 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 10.3. Заказчик в любой момент в одностороннем порядке может отказаться от исполнения данного Договора, письменно уведомив Генерального подрядчика о своем решении за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора. 10.4. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 10.2. или п.10.3., Генеральный подрядчик передает Заказчику работы, выполненные до даты расторжения Договора, а Заказчик при отсутствии возражений к качеству работ принимает их и оплачивает. 10.5. В случае нарушения Генеральным подрядчиком условий Договора о качестве и/или нарушения сроков выполнения работ более чем на 20 (Двадцать) календарных дней Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков. В случае одностороннего отказа от исполнения Договор считается расторгнутым с даты направления Заказчиком соответствующего уведомления. 10.6. При расторжении Договора в соответствии с п. 10.5.Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения уведомления Заказчика возвращает Заказчику сумму оплаченного аванса, оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы аванса за каждый день с даты получения аванса в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Договора до даты возврата аванса Заказчику, а также возмещает причиненные Заказчику убытки 11. Разрешение споров между Сторонами 11.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении условий настоящего Договора Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае недостижения согласия указанные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. Соблюдение претензионного порядка рассмотрения споров обязательно. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента (даты) ее получения. 11.2. Спорные вопросы между Заказчиком и Генеральным подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Генерального подрядчика в возникновении недостатков. 12. Условия конфиденциальности и авторские права 12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с действием Договора. Ни одна из Сторон не вправе разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной. 12.2. Любая информация, ставшая известной Сторонам в связи с заключением, исполнением и прекращением Договора, является конфиденциальной, за исключением информации, которая не может составлять в соответствии с действующим законодательством РФ коммерческую тайну. 12.3. Генеральный подрядчик не вправе передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. 12.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12.5. Вышеперечисленные обстоятельства действуют во все время действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет после окончания Работ или расторжения Договора. 12.6. Документация, разработанная в рамках выполнения работ по настоящему Договору, является собственностью Заказчика с момента ее оплаты согласно условиям Договора. 12.7. Вместе с документацией, передаваемой Генеральным подрядчиком Заказчику, к последнему переходят исключительные имущественные авторские права на использование в любой форме и любым способом результатов работ Генерального подрядчика по созданию такой документации. 12.8. Заказчик может передавать указанные права на результаты работ третьим лицам. 13. Прочие условия 13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 13.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 13.3. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. 13.4. Стороны настоящего Договора обязуются незамедлительно в письменной форме информировать друг друга обо всех изменениях, которые могут существенным образом повлиять на исполнение ими обязательств по настоящему Договору (изменении юридических и банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации Сторон как юридических лиц, других подобных изменениях). 13.5.Уведомления (письма, извещения, требования, запросы, отчеты, заявки и иные сообщения) по вопросам, связанным и вытекающим из настоящего Договора, должны быть совершены в письменной форме и доставлены почтовой, курьерской связью или средствами факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала в случае отправления факсимильной связью в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отправления). Уведомления отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре. Датой уведомления считается, если уведомление доставлено почтовой или курьерской связью – дата вручения; если отправлено по факсимильной связи – дата передачи по подтверждающей распечатке факсимильного аппарата. 14. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:
Техническое задание на проектирование (предварительное) Техническое задание находится в отдельном файле!
Стоимость разработки проектной документации по каждому из этапов
Заказчик Генеральный подрядчик _____________________ _________________ _______________ м.п. м.п. * стр. из |
Похожие:
 | Оао нпо «Наука», расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, п. Першино, ул. Школьная, д. 7а | | Абк) сблокированного с производственно-складским корпусом (ПК) и испытательного корпуса (ИК) завода по выпуску авиационных агрегатов... |
 | Боу нпо «пу №18» в своей работе полагается на Закон РФ «Об образовании» 3266-фз от 10. 06. 1992 г., Типовое положение об оу нпо от... | | «Научно-производственное объединение «Физика» (далее также – «оао нпо «Физика» или «Общество») сообщает о том, что 21 декабря 2011... |
| Документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на поставку специализированной установки контактной пайки... | | Нпо и спо, органам управления образованием субъектов Российской Федерации и образовательным учреждениям, реализующим программы нпо... |
| Пятунин Кирилл Романович – начальник конструкторского отдела систем инженерного анализа (cae), ОАО «нпо «Сатурн» | | Председателем приёмной комиссии является директор гоу нпо яо профессионального училища №41 (далее Училище) |
| Цели принятия нового российского законодательства об нпо в 2006 г и их влияние на правоприменительную практику | | Документация по проведению запроса цен на право заключения договора на поставку продуктов питания |