III. Образцы форм документов для заполнения участниками размещения заказа
Форма 1. Форма согласия участника размещения заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг*
Настоящим участник размещения заказа, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на _________________________________________________ (реестровый номер открытого аукциона в электронной форме), на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.
* - Заполнение настоящей Формы носит исключительно рекомендательный характер, не заполнение не влечет принятие аукционной комиссией решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям документации.
IV. Проект договора
проект
Договор ____
на поставку автотранспортного средства
г. Санкт-Петербург «__» __________ 2012 г
Открытое акционерное общество «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора В.Г. Гронского, действующего на основании Устава, и ____________________________________________, в лице _______________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», (в соответствии с протоколом аукциона в электронной форме от __________2012 г. № __________________), заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.Поставщик обязуется обеспечить поставку автотранспортного средства ( FORD Mondeo), а заказчик обязуется принять и оплатить его в количестве и ассортименте, указанных в спецификации поставляемых товаров (приложение № 2 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора в сроки поставки товара, установленные в пункте 4.1.настоящего договора.
1.2. Поставляемый товар, его наименование и комплектация должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 1 к настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного договора.
1.3. Товар, поставляемый согласно настоящему договору, должен быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, не являющимся выставочным образцом, соответствовать по качеству и комплектации требованиям государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации, техническим условиям и технической документации изготовителя и целевому назначению, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат и знак соответствия.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего договора составляет __________ (______________________) рублей ___ копеек, включает все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи (в случае, если они установлены для поставки данного вида товаров законодательством Российской Федерации), затраты на доставку товара, расходы, связанные с бесплатным гарантийным ремонтом в гарантийный период эксплуатации, транспортные, командировочные расходы, прочие расходы, связанные с исполнением договора.
2.2. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим договором количества товара и иных условий исполнения настоящего договора.
2.3. Оплата поставки указанного в разделе 1 настоящего договора товара осуществляется за счет собственных средств организации.
2.4. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем договора, с отсрочкой платежа не более 20 (двадцати) банковских дней после дня поставки товара и подписания акта приемки-передачи товара на основании счета, счета-фактуры и товарной/товарно-транспортной накладной. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета заказчика.
2.5. В случае изменения расчетного счета поставщик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет поставщика, несет непосредственно сам поставщик.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Поставщик имеет право:
3.1.1. Выбирать вид транспорта, которым товар доставляется до заказчика.
3.1.2. Требовать оплаты товара, поставленного заказчику в установленный настоящим договором срок, в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Уведомив поставщика, отказаться от приема товара, поставка которого просрочена.
3.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектного товара, не соответствующего техническим характеристикам предъявить поставщику требования, предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.2.3. Отказаться от приемки и оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного товара, а если такой товар оплачен, потребовать возврата уплаченных ранее сумм до устранения недостатков и доукомплектования товара либо его замены.
3.2.4. Предъявить поставщику претензии по количеству и комплектности поставленного товара не позднее 10 (Десяти) дней от даты поставки товара, а по качеству – в течение срока гарантии.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар, соответствующий техническим характеристикам поставляемого товара (приложение № 1 к настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора), в количестве, ассортименте согласно спецификации поставляемых товаров (приложение 2), и в сроки поставки товара, установленные п.4.1. настоящего договора, в состоянии готовом к эксплуатации.
3.3.2. Одновременно с передачей товара передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При поставке товара поставщик предоставляет заказчику следующую документацию на русском языке: паспорт транспортного средства, сервисную книжку, руководство по эксплуатации базового транспортного средства, гарантийный талон или аналогичный документ на базовое транспортное средство с указанием заводских (серийных) номеров, гарантийного периода, адресов сервисных центров, счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема-передачи товара в трёх экземплярах. В сопроводительных документах на Товар (счете, счете-фактуре и товарной накладной) должно быть указано наименование Товара, его общее количество.
3.3.3. Участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.3.4. Произвести расходы, связанные с устранением дефектов и некомплектности товара.
3.3.5. Принять товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом.
3.3.6. Осуществлять бесплатный гарантийный ремонт товара в течение его гарантийного срока.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Принять товар в соответствии с порядком, установленным разделом 4 договора, при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик товара.
3.4.2. Осуществить проверку товара при приемке по количеству, качеству.
3.4.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4. Порядок поставки и приема товара
4.1. Поставка товара Заказчику осуществляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего договора. Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии со спецификацией (Приложение №2 к настоящему договору) согласно техническим характеристикам (Приложение №1 к настоящему договору).
4.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком своим транспортом и за свой счет до местонахождения Заказчика по адресу: Российская Федерация, 197046, г.Санкт-Петербург, ул.Чапаева, д.11/4, лит. А.
Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.
4.3. При поставке товара поставщик предоставляет заказчику следующую документацию на русском языке:
1) паспорт транспортного средства;
2) сервисную книжку;
3) руководство по эксплуатации базового транспортного средства;
4) гарантийный талон или аналогичный документ на базовое транспортное средство, с указанием заводских (серийных) номеров, гарантийного периода, адресов сервисных центров;
5) счет;
6) счет-фактуру;
7) товарную накладную;
8) акт приема-передачи товара в трёх экземплярах.
4.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, транспортными Уставами и правилами перевозки грузов и в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7) в присутствии уполномоченных представителей заказчика и поставщика с составлением акта приемки-передачи товара, подписываемого уполномоченными представителями сторон по форме, согласно приложению № 3 к договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.5. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику на месте доставки и включает в себя следующие этапы:
4.5.1 проверка поставленного товара на соответствие техническим характеристикам согласно приложению № 2 к договору, являющемуся его неотъемлемой частью;
4.5.2. проверка полноты и правильности оформления сопроводительных документов в соответствии с условиями договора ;
4.5.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
4.5.4. проверка соответствия номера двигателя, кузова, идентификационного номера (VIN) и других показателей содержанию представленных документов;
4.5.5. проверка комплектности товара.
4.6. Приемка товара по количеству производится на основании накладных, которые подписывает уполномоченный представитель заказчика, по качеству - на основании подтверждающих документов.
4.7. Претензии по количеству и комплектности товара могут быть предъявлены заказчиком только на основании документов, составленных при приемке товара, в течение 10 рабочих дней с момента приемки.
4.8. При обнаружении недостатков товара заказчик может предъявить претензии по качеству товара:
- по видимым недостаткам товара – в момент приемки товара;
- по выявленным в процессе использования товара скрытым дефектам - в течение гарантийного срока товара.
4.9. Претензии по обнаруженным несоответствиям подаются в письменной форме.
4.10. По факту выполнения поставщиком в полном объеме своих обязательств по договору заказчиком и поставщиком подписывается акт приемки-передачи товара по форме, согласно приложению № 3 к договора, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.11. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договора.
5. Гарантии качества товара
5.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках договора, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, не являющимся выставочным образцом. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договора, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием, при штатном использовании поставленного товара в соответствии с техническими характеристиками согласно приложению № 2 к контракту, являющемуся его неотъемлемой частью.
5.2. Поставщик предоставляет заказчику гарантии на товар в соответствии с условиями, указанными в сервисной книжке.
5.3. Поставщик гарантирует:
5.3.1. надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, качество изготовления товара и его сборки;
5.3.2. полное соответствие поставляемого товара условиям контракта, по качеству и комплектации техническим условиям и технической документации изготовителя и целевому назначению;
5.3.3. качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и иными документами, утвержденными для данного вида товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.4. Наличие гарантии качества поставщика удостоверяется выдачей поставщиком гарантийного талона (сертификата) или соответствующей записью на маркировочном ярлыке поставленного товара, а также предоставлением гарантии производителя поставляемого товара с указанием срока действия такой гарантии.
5.5. Срок гарантии производителя, поставщика на поставленный товар установлен в технических характеристиках согласно приложению № 1 к договора, являющемуся его неотъемлемой частью. Гарантия качества товара распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплектацию товара. Началом гарантийного срока на товар является дата подписания акта приемки-передачи товара по форме, согласно приложению № 3 к контракту, являющемуся его неотъемлемой частью.
5.6. Гарантийное обслуживание товара должно производиться полностью за счет средств поставщика на территории Смоленской области, в соответствии с техническими требованиями производителя товара.
5.7. При невозможности выполнить гарантийное обслуживание товара на территории Смоленской области, поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку товара к месту проведения гарантийного обслуживания товара, а также возврат данного товара заказчику после его гарантийного обслуживания.
5.8. Все расходы в соответствии с техническими требованиями производителя товара, связанные с обслуживанием товара в гарантийный срок несет поставщик товара.
5.9. В случае если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или поломки всего Товара или его частей Заказчик обязан известить об этом Поставщика в письменном виде в течение 7 (Семи) дней с момента их обнаружения. Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения письменной информации о дефекте. В случае возникновения необходимости замены Товара, сроки замены оговариваются сторонами дополнительно и оформляются в письменной форме. Срок гарантийного обслуживания на замененный Товар отсчитывается от даты его замены. В случае замены части Товара гарантийный срок на такую часть не может быть меньше срока гарантии на Товар в комплекте.
5.10. Поставщик не несет никакой ответственности за дефекты Товара, связанные с использованием товара не по назначению, нарушением условий эксплуатации согласно требованиям ТУ производителей Товара или инструкции.
5.11. Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
6. Переход права собственности и риска случайной гибели
Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходят от поставщика к Заказчику с момента приема товара Заказчиком и подписания сторонами акта приема-передачи товара.
7. Обеспечение исполнения договора
7.1. Поставщик при заключении настоящего договора должен предоставить заказчику обеспечение исполнения договора в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора и составляет 77 000 (Семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
7.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
7.3. Обеспечение исполнения настоящего договора должно быть действительно в течение 14 дней после даты выполнения поставщиком всех обязательств по настоящему договора.
7.4. Обеспечение исполнения настоящего договора возвращается поставщику не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после даты выполнения поставщиком своих обязательств по настоящему договора.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договора, заказчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства в размере 1/20 (одной двадцатой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в десятидневный срок обязан устранить дефекты товара либо заменить поставленный товар на идентичный.
В случае не устранения указанных дефектов в установленный срок поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере двух процентов от стоимости товара, подлежащего замене.
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договора, поставщик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора .
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика.
8.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
8.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых в соответствии с настоящим договора обязательств.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим договором обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 5 календарных дней с момента их наступления.
10. Расторжение договора
Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы на основе взаимного согласия сторон. Если согласие не достигнуто, то споры разрешаются в соответствии с договором и законодательством Российской Федерации.
11.2. Для разрешения споров, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества, нарушением сроков и объемов поставки и оплаты товара применяется претензионный порядок разрешения споров.
11.3. В этих случаях сторона, право которой нарушено, обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований.
11.4. Претензия направляется по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по факсу.
11.5. Срок для ответа на претензии устанавливается 10 календарных дней со дня ее получения.
11.6. Ответ на претензию направляется по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения ответа на претензию считается день его передачи по факсу.
11.7. В случае, если в указанный в претензии срок претензионные требования не удовлетворены полностью, сторона право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и ЛО.
11.8. Для разрешения иных споров сторон претензионный порядок не применяется.
11.9. Стороны могут предъявлять претензии в любой момент времени, до истечения общего срока исковой давности.
11.10. Любые споры сторон разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и ЛО.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по «15 » октября 2012г., а в части гарантийных обязательств – до полного их исполнения.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, документации об аукционе в электронной форме оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
12.3. Поставщик представляет по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по договору.
12.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения уведомления считается день его передачи по факсу.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
|
Поставщик
|
ОАО «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»
197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 11/4, литер А,
Телефон/факс: 346-46-92.
ИНН 78133380545
КПП 781301001
р/с 40702810655080001104 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ
БИК – 044030653 ОКПО – 20508640 ОКОГУ-49001
ОКАТО-40288563000
ОКОПФ-47 ОКТМО – 40391000
ОКФС-13 ОГРН-10778474277646
|
|
12. Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
|
Поставщик
|
______________________ /В.Г. Гронский/
|
___________________/______________/
|
(подпись)
М.П.
|
(подпись)
М.П.
| |
