Документация об открытом аукционе
Скачать 0.61 Mb.
|
III. РАЗДЕЛ. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР № _____ г. Ростов-на-Дону «___» ___________ 2014 г. Открытое акционерное общество «Чистый город», в лице __________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________, в лице ______________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол Комиссии № ____ от ________ 2014 г.) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика с использованием своих материалов и приспособлений, а Заказчик принять и оплатить работы: устройство покрытия для передвижения людей и транспорта на территории ОАО «Чистый город» (далее по тексту – работы), в строгом соответствии с требованиями, установленными в Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора), в соответствующих технических регламентах, строительных нормах и правилах. 1.2. Объем и стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, определена Локальным сметным расчетом (Приложение №1), составленным с учетом расчетного коэффициента, полученного по результатам проведения торгов. 1.3. Место выполнения работ: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.Ахтарский, 8 2. Цена Договора 2.1. Цена Договора составляет ___________ (_____________) рублей_ копеек, НДС - __________ (_______________) рублей ___ копеек, согласно локального сметного расчета (Приложение №1 к настоящему Договору). 2.2. Цена Договора включает стоимость всех затрат Подрядчика, в текущих ценах, связанных с исполнением условий контракта, в том числе: стоимость работ, стоимость материалов используемых при выполнении работ и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по контракту, расходы на доставку материалов до места выполнения работ, стоимость расходов по вывозу мусора, все налоги и обязательные платежи, расходы по выполнению гарантийных обязательств, страхование, налоги и иные обязательные платежи. 3.Порядок расчетов по Договору 3.1. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по безналичному расчету. 3.2. Расчёт с Подрядчиком осуществляется Заказчиком за работы фактически выполненные в полном объеме, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной на основании актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и счета (счёт-фактуры) предоставленных Подрядчиком. 3.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 180-ти банковских дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и акта сдачи объекта в эксплуатацию. 3.3.1. Заказчик, подписавший акт приёмки выполненных работ, не лишается права ссылаться на недостатки работы (в том числе явные) и требовать от Подрядчика их устранения после его подписания. 3.3.2. Отчетный период для предъявления Подрядчиком документов для оплаты выполненных работ (формы КС-2, КС-3) устанавливается не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Документы, предъявленные Подрядчиком после 5 числа месяца, следующего за отчетным, принимаются к финансированию в следующем месяце. 3.4. В случае начисления Заказчиком неустойки в соответствии с требованиями, установленными разделом 8. Ответственность сторон, настоящего Договора и выставления Заказчиком требования Подрядчику об ее уплате, оплата выполненных Подрядчиком работ по контракту, осуществляется только после уплаты Подрядчиком такой неустойки. 3.5. В случае отказа Подрядчика от уплаты неустойки или не поступления средств в размере выставленной неустойки в течение 14 дней со дня выставления Заказчиком неустойки Подрядчику, оплата по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, будет осуществляться с вычетом суммы неустойки (пени, штрафов) из суммы, причитающейся для оплаты выполненных работ. 3.6. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, происшедшие по вине Подрядчика, относятся на счет Подрядчика. 4. Порядок и сроки выполнения работ 4.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами качественно выполнить все работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ Р, территориальными строительными нормами, условиями настоящего Договора, локальным сметным расчетом в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 4.2. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора в сроки: в течение 7 дней с момента подписания договора. Моментом завершения выполнения работ в целом будет считаться дата подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и акта сдачи объекта в эксплуатацию. 4.3. В течение одного рабочего дня, со дня заключения настоящего Договора, Подрядчик направляет Заказчику на согласование календарный график выполнения работ. 4.3.1. Заказчик в течение одного рабочего дня согласовывает и утверждает, предложенный Подрядчиком календарный график выполнения работ. 4.4. Сроки выполнения работ, установленные в настоящем Договоре и в календарном графике выполнения работ, являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения этих сроков, в порядке и размерах, установленных Договором. 5.Обязательства сторон 5. 1. Заказчик обязан: 5.1.1. Осуществлять приемку результата выполнения работ, согласно актам по формам КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другим документам, установленным законодательством РФ. 5.1.2. Обеспечить контроль за выполнением работ по настоящему Договору. 5.1.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора , в размерах и в сроки, установленные Договром. 5.1.4. В течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ организовать работу рабочей приемочной комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию. 5.2. Заказчик имеет право: 5.2.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ, и проводить проверку объемов выполненных работ. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются. 5.2.2. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока, связанных с ненадлежащим качеством работ. 5.2.3. Заказчик имеет право провести испытание материалов на предмет их соответствия сертификатам соответствия, гигиеническим и пожарным сертификатам. В случае выявления несоответствия данных, указанных в сопроводительных документах на материал, материал Подрядчику возвращается. 5.2.4. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, с оплатой затрат Подрядчиком. 5.2.5. Принимать участие в сдаче Подрядчиком объекта в эксплуатацию, ссылаться на недостатки работ, выполненных Подрядчиком, требовать их устранения в сроки, установленные приёмочной комиссией по сдаче объекта в эксплуатацию. 5.3. Подрядчик обязан: 5.3.1. Выполнить все работы предусмотренные настоящим Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям, установленным в соответствующих технических регламентах, строительных нормах и правилах, в соответствии с условиями настоящего Договора, локальным сметным расчетом (приложение № 1 к настоящему Договору). 5.3.2. Поставить на объект материалы и приспособления необходимые для выполнения работ, и осуществить их приемку, разгрузку и хранение в период выполнения работ. 5.3.3. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по охране труда, по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 5.3.4. Осуществляет ежедневную уборку и содержание территории, на которой ведутся работы, с ежедневным вывозом строительного мусора на специализированные полигоны, с последующим предоставлением Заказчику справки о принятии от Подрядчика строительного мусора, выданной ему на специализированном полигоне. 5.3.5. Вести с момента начала работ и до завершения работ на объекте журнал производства работ. 5.3.5.1. Вести исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой Заказчика, на предъявляемые к приемке работы предоставляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ. Обеспечивать предоставление Заказчику, по письменному требованию, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. 5.3.6. Обеспечивать производственный порядок в месте выполнения работ. 5.3.7. Предоставить и согласовать с Заказчиком до начала выполнения работ наименование и характеристики применяемых материалов с предоставлением сертификатов удостоверяющих их качество. 5.3.7.1. Поставить на место производства работ необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно, Приложению №1 и сведениям, представленным в 1 части заявки на участие в аукционе и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ, в местах согласованных с Заказчиком. 5.3.8. Производить своевременное устранение недостатков, выявленных при выполнении работ. В случае не устранения Подрядчиком указанных замечаний, выявленных при выполнении работ, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения замечаний. 5.3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 5.3.10. По завершению выполнения работ, Подрядчик обязан в 3-х дневный срок, письменно известить об этом Заказчика. 5.3.11. Представить Заказчику до заключения настоящего договора обеспечение исполнения настоящего договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на сумму, составляющую 30% начальной (максимальной) цены договора, составляющей 2 241 414 рублей 55 коп. 5.3.12. В случае обнаружения необходимости в проведении дополнительных работ, неучтенных Приложением №1, но связанных с работами, предусмотренными Договором, информировать Заказчика. Заказчик принимает решение о целесообразности проведения дополнительных работ. Дополнительные работы выполняются после принятия Заказчиком решения о целесообразности выполнения данных работ и определения стоимости и источника их финансирования. 5.3.13. Вывезти в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за датой подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, с объекта все собственное имущество, в том числе оборудование и технику, и передать объект по акту Заказчику в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам. 5.3.14. Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без их предъявления Заказчика. 5.3.15. Подрядчик по требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных работ, их соответствие требованиям Приложению №1. 5.3.16. Подрядчик обязан предоставить Заказчику, возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Подрядчика от обязательств по настоящему договору. 5.3.17. При производстве работ Подрядчик обязан выполнять требования действующих нормативных документов в строительстве, в т.ч. градостроительного кодекса Российской Федерации, СНиП 12-01-2004, ГОСТ, СанПиН, РД) и др. 5.3.18. Оказывать содействие Заказчику при вводе объекта в эксплуатацию в части предоставления требуемых Заказчиком документов и сведений. Сроки предоставления документов и сведений определяются Заказчиком. 5.4.Подрядчик имеет право: 5.4.1. На своевременную оплату со стороны Заказчика выполненных работ. 6. Приемка выполненных работ 6.1. Сдача Подрядчиком результатов работ по настоящему договору оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма КС-2). Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) подписывается Заказчиком, после фактического выполнения работ в полном объеме и их безусловного соответствия нормативным требованиям, а также после уборки территории, на которой велись работы. До этого момента Подрядчик считается не исполнившим всех своих обязательств по договору. Завершение Подрядчиком работ оформляется актом сдачи объекта в эксплуатацию. 6.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 1-го (одного) рабочего дня с момента получения уведомления Подрядчика о выполненных им работах. При отказе одной из сторон от подписания акта о приемке выполненных работ в нем делается отметка об отказе. В данном случае оплата не производится до урегулирования разногласий. 6.3. В случае выявления некачественно выполненных работ, составляется акт о выявленных недостатках и направляется Подрядчику для их устранения в срок указанный в акте. Составленный акт должен содержать перечень недостатков и их объемы. Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать некачественно выполненные работы для обеспечения их надлежащего качества. 6.4. Датой наступления взаимных расчетов считается дата подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему договору и акта сдачи объекта в эксплуатацию. 6.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора в отношении качества выполненных работ должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. 6.6. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет. 7. Гарантийные обязательства 7.1. Подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Договора. -своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока (со дня подписания акта выполненных работ и акта сдачи объекта в эксплуатацию -12 месяцев.). 7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. 7.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах (использованных материалах), то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком. 7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу. 7.5. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик. 7.6. Уплата сумм денежных средств, указанных в Разделе 8 настоящего договора, не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить выявленные в ходе гарантийного срока эксплуатации недостатки. 7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ и объекта, на котором ведутся работы, а также предназначенных для выполнения работ материалов, инвентаря и иного оборудования, несёт Подрядчик. Риск случайной гибели результатов работ и объекта, на котором ведутся работы, переходит к Заказчику после подписания акта приёмки. 8. Ответственность сторон 8.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 8.2. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. 8.3. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойку в размере 1 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. 8.4. За нарушение обязательств по выполнению промежуточных сроков выполнения работ согласно календарного графика выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного календарным графиком выполнения работ промежуточного срока исполнения обязательства. 8.5. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки от неуплаченной цены Договора, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, начиная со следующего дня, после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 8.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, в том числе: - отказ Подрядчика от выплаты неустойки, предусмотренной условиями настоящего договора (в случае нарушения сроков выполнения работ, нарушения сроков устранения недостатков работ, установленных приёмочной комиссией срока, ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору и пр.), Обеспечение исполнения договора - Заказчиком будет удержано. 8.7. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения предусмотренных данным контрактом обязательств или устранения нарушений. 8.8. Подрядчик несет ответственность за организацию безопасного производства работ, последствий возникающих при несчастных случаях, за несоответствие условий и методов выполнения работ и иных установленных требований (правил, стандартов, технических норм, СНиП и других нормативных документов в части обеспечения правил безопасности и правил охраны труда). 8.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 9. Действие непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 9.2. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении ее действия, сторона, ссылающаяся на них, должна незамедлительно сообщить другой стороне. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в разумный срок справками, выданными компетентными государственными органами. 9.3. Срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков. 10. Обеспечение Договора 10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору, Подрядчик, до заключения Договора, обязуется предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на сумму, составляющую 30% начальной (максимальной) цены договора, составляющей 2 241 414 рублей 55 коп. 10.2. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему договору, обеспечение исполнения обязательств возвращается Подрядчику не ранее чем через 10 дней со дня подписания Заказчиком акта о сдаче объекта в эксплуатацию. 10.3. При расторжении контракта по решению суда по вине Подрядчика по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, по письменному требованию Заказчика обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, подлежит удержанию в доход Заказчика. 11. Изменение и расторжение Договора 11.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон, при условии соблюдения требований Положения о закупке Заказчика, требований законодательства Российской Федерации. 11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне. В течение 10 дней Стороны рассматривают уведомление и принимают совместное решение о расторжении Договора. 11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам открытого аукциона в электронной форме или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником торгов. 12. Порядок разрешения споров 12.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в установленном законодательством порядке. 12.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 12.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 13. Прочие условия 13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 13.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 31.12.2014 года. 13.3. Перечень приложений к настоящему договору: Приложение №1 – Локальный сметный расчет Приложение № 2 – Календарный график 14. Юридические адреса и реквизиты сторон Приложение №1 к договору №_____ от ______ Согласовано: Утверждаю: ____________ _______________ Локальный сметный расчет (локальная смета) ___________________________________________________________________
м.п. Приложение №2 к договору от « ____» __________2014г. №____ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
Заказчик Подрядчик ____________________ ___________________________________ ____________________ ___________________________________ ____________________ ___________________________________ ____________________ _______________________ _____________________Ф.И.О. м.п. м.п. РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ФОРМА 1. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (первая часть заявки) Дата Заказчику____________ (наименование Заказчика) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Порядок предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | | Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе |
| Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе |  | Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее Документация об аукционе), подготовлена в соответствии с Федеральным... |
| Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... | | |
| | ||
| |