Директор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Психоневрологический
Скачать 0.7 Mb.
|
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА 4.1. Местом поставки Товара является: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.36. Датой поставки Товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику Товара, что подтверждается подписанным сторонами Актом приема-передачи Товара (в 3-х экз.) и товарной накладной. 4.2. Поставка Товара осуществляется единовременно силами и средствами Поставщика в течение ______ рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, в полном объеме согласно Спецификации и включает в себя доставку Товара, а также инструктаж по использованию Товара согласно Техническому заданию. Обязательно предварительное ознакомление представителя Заказчика с подготовленным к поставке Товаром. 4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать Акт приема-передачи Товара в порядке, установленном Договором. 4.4. В случае, если в п. 11.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате Товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора в части поставки и приемки Товара. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договор; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами. 4.5. При приемке Товара уполномоченный представитель Заказчика проверяет наличие и правильность оформления всех необходимых документов, внешнее состояние Товара (путем визуального осмотра), соответствие сведениям, указанным в спецификации и товарной накладной, а также проводит тестовые испытания. Факт приемки Товара подтверждается двусторонним Актом приема-передачи Товара, заверенным подписями представителей сторон, заверенными оттисками круглой печати с расшифровкой фамилий и должностей. 4.6. При обнаружении в ходе приемки Товара, не соответствующего по комплектности и качеству условиям Договора Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков, а также указываются сроки их устранения. При отказе Поставщика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписывается Заказчиком. В случае подтверждения в экспертном заключении факта поставки Товара ненадлежащего качества и не соответствующего условиям Договора, стоимость услуг по проведению экспертизы полежит возмещению за счет Поставщика. 4.7. В случае выявления недостатков при приемке Товара Поставщик обязан произвести его замену на другой, соответствующий условиям настоящего Договора, или устранить все обнаруженные недостатки за свой счет и в сроки, указанные в рекламационном акте. Расходы, связанные с заменой Товара, не отвечающего условиям настоящего Договора, Поставщик несет самостоятельно. Устранение недостатков в установленные сроки не освобождает Поставщика от уплаты неустойки, предусмотренной Договором. 4.8. Если Поставщик не выполнил требования Заказчика об устранении нарушений условий Договора в части комплектности и (или) замене Товара, а также в устранении выявленных недостатков в установленный срок, Заказчик вправе отнести на Поставщика все необходимые и разумные расходы по устранению нарушений условий Договора. Исчисление данных расходов Заказчика производится по правилам, предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 4.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара при наличии в нем существенных недостатков, к числу которых относится, в частности, недостатки внешнего вида. 4.10. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными в момент подписания Сторонами акта приемки-передачи Товара и товарной накладной. 4.11. Право собственности на Товар, а также риски утраты, повреждения или его гибели с Поставщиком переходят на Заказчика в момент его передачи Заказчику по товарной накладной и акту приема-передачи Товара.
5.1. Поставщик гарантирует, что качество и безопасность транспортного средства должны соответствовать требованиям эксплуатации на автомобильных дорогах общей транспортной сети Российской Федерации и должны быть пригодны для эксплуатации в районах с умеренным климатом при воздействии климатических факторов внешней среды. Товар должен соответствовать следующим требованиям: - требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»). 5.2. Предоставляемые документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, должны быть читаемы. 5.3. При обнаружении в течение срока годности дефектов поставленного Товара, возникших не по вине Заказчика, последний должен составить рекламационный акт с участием представителя Поставщика не позднее 10 дней с даты обнаружения дефектов. В случае неприбытия представителя Поставщика, письменно извещенного через водителя машины или по факсимильной связи, рекламационный акт составляется только комиссией Заказчика. 5.4. Обнаружение дефектов поставленного Товара при его приемке отражается в Акте и влечет за собой обязательства Поставщика по замене дефектного Товара за свой счет на условиях пункта 4.6. настоящего Договора. 6. ГАРАНТИЯ ТОВАРА 6.1. Гарантийный срок эксплуатации Товара (выявления скрытых дефектов производственного характера) – составляет 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня его передачи в распоряжение Заказчику, или 100 тыс.км пробега, но не менее, гарантийного срока фирмы-производителя. 6.2. В случае если в процессе приемки, у Товара будут обнаружены видимые дефекты, Заказчик вправе отказаться от приемки и потребовать замену Товара, полностью отвечающего условиям настоящего Договора. В случае, если Поставщик не сможет в тот же день предоставить заказчику другой Товар, отвечающий условиям настоящего договора, Поставщик обязан предоставить Заказчику другой Товар не позднее пяти календарных дней с момента выявления несоответствия представителем Заказчика. 6.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и комплектности. 6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров до их приемки (до подписания Акта приема-передачи Товара) Заказчиком несет Поставщик. 6.5. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты Товара, являющиеся гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), мешающие его нормальной эксплуатации, Заказчик обязан составить рекламацию и незамедлительно передать ее Поставщику. Поставщик осуществляет замену неисправного Товара в течение одного дня, следующего за днем получения рекламации от Заказчика, без дополнительного финансирования. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствии его условиям договора Поставщик и Заказчик должны договориться о привлечении эксперта. При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок проведения экспертизы. 6.6. Возврат Товара осуществляется по возвратной товарной накладной с оформлением счета-фактуры. Транспортировка возвращаемого Товара осуществляется за счет Поставщика. 6.7. Стоимость возвращенного Заказчиком и принятого Поставщиком Товара возмещается Заказчику в течение десяти банковских дней со дня его получения Товара по возвратной товарной накладной. 6.8. Поставщик гарантирует соответствие Товара техническим условиям при его использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения. 6.9. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента его сдачи – приемки Заказчику.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное или несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора за каждый день просрочки. Неустойка погашается за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после установленного Договором срока исполнения обязательства. 7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 100% от суммы не поставленного и негодного Товар. 7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки. 7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 7.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана в течение трех дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем. 8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы. 8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Договору, Договор расторгается в порядке, предусмотренном Договором (раздел 10). В этом случае Поставщик не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Договору.
9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора. 9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским законодательством. 10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора. 10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные и принятые Заказчиком обязательства по Договору. 10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора. 10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. 10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 10.8. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 10.9. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора со стороны Поставщика не допускается 10.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2016 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств. 11.2. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, а также ответственности возникших до истечения срока Договора. |
Похожие:
 | ... | | ... |
| Директор краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Маганский психоневрологический интернат» | | Х товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд... |
| Наименование: Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический... | | Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский психоневрологический интернат |
 | Настоящие Правила пользования (далее – Правила) библиотеками Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Централизованная... | | Фз от 18. 07. 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ,... |
| Фз от 18. 07. 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ,... | | Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» (СПб гау «цгэ») |