Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения №04-еп-2014
Скачать 144.22 Kb.
|
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 04-ЕП-2014 на поставку электрохирургического коагулятора г. Мурманск «16» июля 2014 г. Государственное областное бюджетное ветеринарное учреждение «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Костюк Наталии Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭлеПС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________, действующего на основании __________с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг государственного областного бюджетного ветеринарного учреждения «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных», заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить электрохирургический коагулятор (далее – Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору), подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик берет на себя обязательство по оплате поставленного Товара. 1.2. Наименование, количество и характеристики Товара, стоимость единицы Товара определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 2. Права и обязанности сторон 2.1. Заказчик вправе: 2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков. 2.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств. 2.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставляемого товара. 2.1.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего договора, Спецификации (Приложение № 1). 2.1.5. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по договору. 2.1.6. При выявлении недостачи или несоответствия после осуществления поставки Товара направлять в адрес Поставщика уведомление об их обнаружении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения, но не более 30 дней с момента поставки. Данные факты фиксируются Заказчиком документально посредством составления акта. Заказчик направляет акт Поставщику по электронной почте либо факсимильным сообщением с последующим предоставлением почтовой связью акта и претензионного письма. Акт считается принятым в день его отправления. 2.1.7. Определять лиц со стороны Заказчика, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки товара. 2.1.8. Отказаться от принятия и оплаты товара не соответствующего требованиям договора. 2.1.9. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товара, не соответствующего требованиям договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки. 2.1.10. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Принять поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 2.2.2. Произвести оплату поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора в случае надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору. 2.3. Поставщик в праве: 2.3.1. Требовать своевременного подписания заказчиком документов об исполнении им обязательств по договору. 2.3.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком товара, в случае надлежащего исполнения своих обязательств по договору. 2.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с договором и действующим законодательством Российской Федерации. 2.4. Поставщик обязан: 2.4.1. Поставить в адрес Заказчика Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). 2.4.2. В случае выявления недостачи или несоответствия поставляемого Товара Поставщик обязуется поставить недостающее количество или заменить поставленный Товар соответствующим спецификации в течение 10 дней с момента получения Поставщиком акта о выявлении недостачи или несоответствия Товара. 2.4.3. Своевременно предоставлять надлежаще оформленные документы, предусмотренные пункта 5.1. раздела 5 настоящего договора. 2.4.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств. 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1. Стоимость единицы Товара определена в Спецификации. 3.2. Цена включает в себя полную стоимость поставляемой продукции, в том числе затраты на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы по исполнению настоящего Договора. 3.3 Стоимость объёма поставки Заказчику салфеток медицинских для инъекций, составляет в общей сумме 119 790 (сто девятнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 3.4. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика в размере 100 % суммы Договора не позднее 30-ти календарных дней с момента принятия товара, и предоставления необходимых расчетно-платежных документов (счет, счет-фактура, товарная накладная). 3.5. Авансирование не предусмотрено. 3.6. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением следующих случаев: 3.6.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора. 3.6.2. при уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. 4. Порядок и сроки поставки товара 4.1. Местом поставки товара: Мурманская область, п. Молочный, ул. Совхозная, д. 3. 4.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к гражданско-правовому договору) в течение 15-ти календарных дней с момента заключения договора. 5. Порядок и срок приемки поставленного товара 5.1. При поставке вместе с товаром Поставщиком передаются: Товаросопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная – в 2-х экз.), содержащие достоверную информацию: - о дате оформления сопроводительного документа, - о наименовании товара, - о производителе товара, - о количестве товара, - о номере сертификата соответствия /декларации о соответствии, установленного образца, - об органе, выдавшем сертификат соответствия/декларацию о соответствии, - о Поставщике (ИНН, полное наименование поставщика, его местонахождение), - о Заказчике (ИНН, полное наименование покупателя, его местонахождение), - о должностном лице, заверяющим сопроводительный документ. Обязательным условием является указание в предъявляемой товаросопроводительной документации следующего: «Поставка от «___» _____2014 г. по Гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от «___»_______ 2014 г. № ___________». Документ заверяется собственноручной подписью должностного лица и печатью. 5.2. Заказчик принимает поставленный Товар, проверяет качество и количество в момент получения Товара. О выявленных несоответствиях или недостачах Заказчик обязуется сообщить в течение двадцати рабочих дней со дня выявления, направив письменное уведомление Поставщику с приложением акта, дефектного Товара и подлинных этикеток от упаковки Поставщика, в которой обнаружена недостача или дефектный Товар. Уведомление направляется Поставщику факсимильным сообщением, с последующим подтверждением на бумажном носителе. 5.3. В случае выявления недостачи или несоответствия поставляемого Товара Поставщик обязуется поставить недостающее количество или заменить соответствующим спецификации в течение 5-ти дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о выявленных недостачах или несоответствиях. 5.4. В случае обнаружения излишков Товара Заказчик должен составить и отправить в адрес Поставщика акт, к которому необходимо приобщить лишний Товар и все элементы внутренней и внешней упаковки Поставщика, в которой обнаружены излишки. 5.5. По решению заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 5.6. Экспертиза товара, предусмотренного условиями настоящего договора, может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечениями экспертов, экспертных организаций. 5.7. Товар будет считаться переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по качеству если в течение 10 рабочих дней со дня поставки товара Заказчик не заявит требований (претензий) по качеству товара. 5.8. При получении заключения экспертизы о несоответствии товара требованиям качества, предусмотренным для данного вида товара и/или о несоответствии качества товара товаросопроводительным документам, подтверждающим качество и безопасность товара, расходы, связанные с её проведением возмещаются Поставщиком в бесспорном порядке и в полном объеме. 5.9. Подтверждением ненадлежащего качества товара, а также основанием для возмещения ущерба служит акт экспертизы Заказчика или независимой экспертной организации на предмет подтверждения соответствия товара документам, подтверждающим его качество. 5.10. При обнаружении некачественного товара вызов представителя Поставщика обязателен. 5.11. Поставщик поставляет товар свободный от любых прав третьих лиц, в противном случае он обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные изъятием товара. 6. Ответственность сторон 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора. 6.2. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней): – пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. – штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет 2,5 % от цены договора; 6.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором: - за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения заказчиком, исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Поставщик возмещает Заказчику все расходы, в том числе связанные с получением услуг у третьих лиц, и выплачивает штрафы и пени: - пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком; - штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет 10 % от цены договора. 6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны; 6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору, исполнение обязательства поставщика по перечислению неустойки (пеней, штрафов) в доход бюджета Мурманской области возлагается на получателя средств бюджета Мурманской области. При этом оплата договора осуществляется путем выплаты поставщику суммы, предусмотренной настоящим договором, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). 6.6. Если способом обеспечения является залог денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд – заложенные денежные средства остаются у заказчика. 7. Гарантийные обязательства 7.1. Товар должен быть поставлен надлежащего качества в соответствии с сертификатами соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта. 7.2. Срок предоставления гарантии качества товара должен быть не менее срока годности, установленного производителем. 7.3. Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и сопровождаться ТУ или регистрационными удостоверениями. 7.4. Весь товар может происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товара, в отношении которого Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения. 7.5. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ; указаны: дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара, сведения о номере и дате регистрации. 7.6. Вся сопроводительная документация о поставляемом товаре и маркировка индивидуальной упаковки должны иметь информацию на русском языке либо иметь полный перевод на русский язык. 8. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора 8.1. Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными на то представителями Сторон и действует до 20.12.2014 года включительно. 8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут (прекращен) по соглашению сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в одностороннем порядке при существенных нарушениях условий Договора. Существенными нарушениями условий настоящего Договора считаются: - некачественный товар; - нарушение сроков поставки. 8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии их подписания уполномоченными на то представителями сторон. 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов. 9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 9.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления, направляемого заказным письмом другой Стороне. 10. Прочие условия 10.1. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, срок ответа на претензию – 10 (десять) дней, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде. 10.2. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору, возникших до прекращения настоящего Договора. 10.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 11. Приложения 11.1. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: - Спецификация (Приложение № 1); 12. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Приложение № 1 к гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № 04-ЕП-2014 от «16» июля 2014 г. СПЕЦИФИКАЦИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Эа-137/0351100001712000240, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 03. 12. 2012г., заключили... | | Эа-33/0351100001713000056, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 23. 04. 2013г., заключили... |
 | Российской Федерации от 10. 09. 2009 г. №722 Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный... | | Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Гражданско-правовой... |
| Профиль подготовки гражданско-правовой, государственно-правовой, уголовно-правовой | | Список источников и литературы |
| Если между сторонами заключен гражданско-правовой договор (договор подряда, оказания услуг), трудовые отношения в такой ситуации... | | Если между сторонами заключен гражданско-правовой договор (договор подряда, оказания услуг), трудовые отношения в такой ситуации... |
| | Настоящие указания содержат требования к выполнению студентами гражданско-правовой специализации выпускных квалификационных работ... |