Статья Предмет Договора

Скачать 296.59 Kb.

Название	Статья Предмет Договора
страница	1/3
Тип	Статья

filling-form.ru > Договоры > Статья

1 2 3

^{Гражданско-правовой договор учреждения№ ___________}
^{Поставка картриджа оригинального}

для нужд Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Аэропорт».

^{г. Москва _____________________ 2018г.}
^{Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Аэропорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дасвар», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Юшиной Натальи Константиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий Гражданско-правовой договор учреждения (далее - Договор) о нижеследующем:}
^{Статья 1. Предмет Договора}

^{1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить Товар в объеме и в сроки, установленные в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), Заказчик обязуется принять товар (ы) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.}

^{1.2. Идентификационный код закупки: не предусмотрен.}

^{1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).}

^{1.4. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.}

^{1.5. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12), счетов-фактур, а также Акта приема-передачи товара в двух экземплярах.}

^{1.6. Страна происхождения поставляемого товара указана в Спецификации Технического задания поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему Договору).}

^{Документы, подтверждающие страну происхождения:}

^{- Сертификаты соответствия;}

^{- Декларации о соответствии.}

^{1.7. Поставщик также обязуется предоставить сопутствующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги). Сопутствующие услуги оказываются в соответствии с требованиями Технического задания.}
^{Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов}

^{2.1. Цена Договора составляет 12730,00 (Двенадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 1941,86 (Одна тысяча девятьсот сорок один) рублей 86 копеек (далее – Цена Договора).}

^{2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.}

^{2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.}

^{2.4. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Законом о Контрактной системе.}

^{2.5. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:}

^{2.6. Авансовый платеж не предусмотрен.}

^{2.6.1. Заказчик оплачивает товары по факту поставки всей партии товара, в безналичном порядке путем перечисления средств в размере стоимости поставленной партии товара со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи поставленных товаров (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее - Акт приемки-передачи поставленных товаров), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 10 (десять) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи поставленных товаров.}

^{2.6.2. Оплата по Договору осуществляется на основании Счета и Акта приемки- передачи поставленных товаров, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.}

^{2.6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).}

^{2.6.4. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с лицевого счета Заказчика, указанного в статье 14 Договора.}
^{Статья 3. Сроки поставки}

^{3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): в соответствии с графиком поставки (Приложение № 4 к Техническому заданию), с момента заключения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней.}

^{3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.}
^{Статья 4. Порядок приемки товаров}

^{4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки, возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в соответствии с Техническим заданием.}

^{4.2. Способ поставки товара определяется Заказчиком в Техническом задании.}

^{4.3. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.}

^{При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в реестр Договоров. Изменение настоящего Договора оформляется в порядке, установленном в статье 12 настоящего Договора.}

^{4.4. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно- разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.}

^{4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.}

^{4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.}

^{4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.}

^{4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.}

^{4.9. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в сроки, предусмотренные в Техническом задании.}

^{4.10. В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.}

^{4.11. После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.}

^{4.12. Для проверки поставленных поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.}

^{4.13. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товаров в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленных товаров.}

^{4.14. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товаров, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном настоящей статьей Договора.}

^{4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).}
^{Статья 5. Права и обязанности Сторон}

^{5.1. Заказчик вправе:}

^{5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.}

^{5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.}

^{5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.}

^{5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.}

^{5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров.}

^{5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.}

^{5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.}

^{5.2. Заказчик обязан:}

^{5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе}

^{поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.}

^{5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.}

^{5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров.}

^{5.3. Поставщик вправе:}

^{5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.}

^{5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со статьей 2 Договора и порядок расчетов Договора.}

^{5.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.}

^{5.4. Поставщик обязан:}

^{5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.}

^{5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.}

^{5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.}

^{5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.}

^{5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.}
^{Статья 6. Гарантии}

^{6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).}

^{6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).}

^{6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.}

^{При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.}

^{6.4. Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.}

^{На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Договором.}
^{Статья 7. Ответственность сторон}

^{7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность}

^{в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.}

^{7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном пунктами 7.3 – 7.4 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент Этапа исполнения Договора (далее - Цена Договора (Этапа)).}

^{7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов Цены Договора (Этапа), что составляет ________________________________ рубля _______ копеек.}

^{7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1 000 (Одна тысяча) рублей.}

^{7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.}

^{7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.}

^{7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.}

^{7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.}

^{7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.}

^{7.10. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.}

^{7.11. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.}

^{7.12. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.}
^{Статья 8. Порядок расторжения Договора}

^{8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:}

^{- по соглашению Сторон;}

^{- в судебном порядке;}

^{- одностороннее расторжение в следующих случаях:}

^{8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:}

^{8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.}

^{8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.}

^{8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки товаров, предусмотренных Договором, включая график поставки.}

^{8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.}

^{8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с условиями Договора, не выполнил этой обязанности.}

^{8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле настоящего Договора, требованиям к участникам данной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.}

^{8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.}

^{8.1.1.8. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 настоящего Договора.}

^{8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:}

^{8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.}

^{8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.}

^{8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.}

^{8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен, но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в ассортименте.}

^{8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок}

^{8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок.}

^{8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.}

^{Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.}

^{8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе.}

^{8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 14 Договора.}
^{Статья 9. Обеспечение исполнения Договора}

^{9.1. Обеспечение исполнения Договора не представляется.}
^{Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы}

^{10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.}

^{10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.}

^{10.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.}
^{Статья 11. Порядок урегулирования споров}

^{11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.}

^{11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).}

^{11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.}

^{Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.}

^{11.3.1. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.}

^{11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.}

^{11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.}

^{11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.}
^{Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора}

^{12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «30» апреля 2018 года включительно.}

^{12.2. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия Договора).}

^{12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.}
^{Статья 13. Прочие условия}

^{13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.}

^{13.2. Договор заключен в электронной форме.}

^{13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.}

^{Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон}

Заказчик:
Адреса:

- юридический:

- фактический:

Телефон

Электронный адрес:

Получатель:

ОГРН:

ИНН:

КПП:

БИК:

Р/с

Интернет сайт:

Директор

_____________/________________/

М.П.

Поставщик:

ООО «Дасвар»

ИНН 7709806643

КПП 770901001

ОКПО 88393444

ОГРН 5087746237508

ОКТМО 45381000

ОКВЭД 70.22

Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.13/14, стр.3

Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.13/14, стр.3

Телефон: 8 (499) 550-76-83

E-mail: dasvar@dasvar.ru

Банк получателя: ПАО Сбербанк России

Р/с 40702810038360027239

К/с 30101810400000000225

БИК: 044525225
Генеральный директор
_____________/Н.К. Юшина/

М.П.

1 2 3

	Статья предмет договора		Статья предмет договора
	Статья предмет договора		Статья предмет договора
	Статья Предмет Договора		Статья предмет договора
	Статья предмет договора		Статья предмет договора
	Статья Предмет Договора		Статья Предмет договора

Статья Предмет Договора

для нужд Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Аэропорт».

Похожие: