Извещение о закупке №85-гтп/(услуги)-03. 2016 «Погрузо-разгрузочные работы»
Скачать 1.59 Mb.
|
Документация о закупкеТом I Инструкция для Участника закупки по подготовке заявки на участие в запросе предложений на выполнение работ, оказание услуг по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО «АК «Транснефть» и организации системы «Транснефть»11. Общие положения1.1 Предмет закупки 1.1.1 Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ и услуг, включая поставку материалов и оборудования согласно разделительной ведомости поставки между Заказчиком и Подрядчиком, исполнителем работ, услуг, включая испытания, сдачу объектов в эксплуатацию и исполнение обязательств в гарантийный период, по предмету закупки. Описание предмета закупки, характеристика района строительства, основные проектные решения, объемы работ, услуг, спецификации материалов и оборудования приведены в документации о закупке. 1.1.2 Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ, оказание услуг, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным и текущим ремонтом, ремонтно-эксплуатационными нуждами объектов ОАО «АК «Транснефть». 1.1.3 При подготовке заявки на участие в закупке, в случае отсутствия привлекаемых субподрядных организаций, отсутствия материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, отсутствия необходимости привлечения лабораторий, в формы 10, 11, 12 должны быть внесены, соответственно, записи «Субподрядные организации не привлекаются» «Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком отсутствуют», «Лаборатории не привлекаются». 1.2. Сроки выполнения работ, оказание услуг по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов. 1.2.1 Сроки выполнения работ, оказание услуг по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам указаны в графике выполнения работ, услуг. 1.3 Условия финансирования 1.3.1 Финансирование работ осуществляет Заказчик. 1.4 Объявление о проведении закупки 1.4.1 Заказчик, Организатор закупки на официальном сайте размещает извещение о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке, кроме того может направить именные приглашения потенциальным Участникам закупки (для закрытой закупки – не менее чем двум Участникам закупки). 1.5 Порядок предоставления документации о закупке Порядок представления документации о закупке указывается в извещении о проведении закупки. 1.6 Разъяснения положений документации о закупке 1.6.1 Любой Участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику, Организатору закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, организатор закупки размещает на официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. 1.7 После получения Участником закупки документации о закупке Участник закупки: - по запросу организатора закупки, Заказчика направляет в адрес организатора закупки, Заказчика информацию по наличию разрешительной документации в требуемые сроки по требуемым формам Заказчика. - обеспечивает проведение Заказчиком на территории Участника закупки комиссионной проверки финансового состояния, технической оснащенности, численности и квалификации персонала, предоставляет всю необходимую документацию, участвует в работе комиссии в рамках проведения указанной проверки, подписывает соответствующий акт проверки. 22. Условия и порядок проведения закупки2.1 Дата, время и место представления заявки на участие в закупке Заявка на участие в закупке, подписанная уполномоченным лицом Участника закупки, должна быть представлена до истечения срока, указанного в извещении о проведении закупки, в составе и по форме, установленной документацией о закупке. 2.2 Заявка на участие в закупке, в запечатанном виде должна быть представлена представителем организации с сопроводительным письмом и доверенностью на право представления заявки на участие в закупке по адресу и на условиях, указанных в извещении о проведении закупки. В случае отправки заявки по почте Участник закупки принимает на себя ответственность за представление заявки на участие в закупке в срок, указанный в пункте 2.1. В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов заявки на участие в закупке. Коммерческая часть заявки на участие в закупке предоставляется в запечатанном конверте. Конверт должен быть опечатан печатью организации. 2.3 Заявка на участие в закупке, полученная после установленного срока их предоставления, возвращается Участникам закупки (в нераспечатанном виде). 2.4 Продление срока представления заявки на участие в закупке. Продление срока представления заявки на участие в закупке может быть осуществлено по усмотрению Организатора закупки. Участник закупки, представивший и зарегистрировавший свою заявку на участие в закупке к моменту извещения о продлении срока представления заявок, имеет право до истечения нового срока вносить изменения в свою заявку на участие в закупке. 2.5 Предоставление и прием заявок на участие в закупке 2.5.1 Участник закупки может подать только одну заявку на участие в одной закупке. Участник закупки, представивший более одной заявки, отстраняется от участия в закупке по всем заявкам. 2.5.2. При приеме заявки на участие в закупке проверяется наличие необходимых документов, производится регистрация заявки на участие в закупке. 2.5.3 Неполное представление требуемых документов, предоставление документов с нарушениями или с отклонениями от установленных настоящей Инструкцией правил оформления документов, наличие в составе заявки на участие в закупке, несоответствий в документах считается существенным основанием для отклонения заявки Участника в закупке. 2.5.4 Оговорки относительно условий оплаты выполненных работ, противоречащие указанным в Инструкции, наличие ошибок, не подлежащих исправлению, является достаточным основанием для отклонения заявки участника в закупке. 2.5.5 Изменения, дополнения или варианты, в т.ч. снижение цены заявки участником по закупке, представленные после вскрытия конвертов с коммерческой частью, не учитываются. 2.5.6 Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников закупки представления разъяснений по представленным ими документам. При этом не допускается изменение заявки на участие в закупке. 2.6 Дата и место вскрытия конвертов с коммерческой частью заявки на участие в закупке. 2.6.1 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок участниками закупки на участие в закупке указываются в документации и извещении о закупке. Участник закупки имеет возможность подать заявку на участие в закупке, изменить или отозвать поданную заявку на участие в закупке до вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Срок окончания подачи заявок по времени совпадает со сроком начала вскрытия конвертов. 2.6.2 На процедуре вскрытия конвертов могут присутствовать не более двух представителей от каждого из Участников закупки, при условии предъявления доверенности от организации на право присутствия на процедуре вскрытия. 2.7 Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке или внесения изменений Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать поданную им заявку в любое время до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. 2.8 Срок действия заявки для участия в закупке Заявка для участия в закупке должна быть действительна в течение 90 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, указанной в извещении о проведении закупки на официальном сайте и в приглашениях о проведении закупки. Если срок представления заявок на участие в закупке продлевается, и Участник закупки представляет свою заявку на участие в закупке в течение продленного срока, то заявка на участие в закупке должна быть действительна в течение 90 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками, указанной в извещении на официальном сайте об изменении срока предоставления заявки на участие в закупке. 2.9 Право собственности на документацию и конфиденциальность 2.9.1 Все представленные заявки на участие в закупке и включенные в них документы после их рассмотрения не возвращаются Участникам закупки. 2.9.2 Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют они заявку на участие закупке или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом. 2.9.3 Организатор закупки, Конкурсная комиссия обязаны соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявке Участника закупки. 2.9.5 Участники закупки могут получить нормативную документацию ОАО «АК «Транснефть» в ООО «НИИ ТНН» при условии заключения договора. 2.10 Рассмотрение заявок на участие в закупке 2.10.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям документации о закупке, Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Гипротрубопровод» и принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений. 2.10.2 С целью обеспечения качественного выполнения работ, оказания услуг устанавливаются следующие требования к Участникам закупки: - правомочность участника закупки заключать договор; - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - наличие у участника закупки устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки; - отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных сведений и документов несоответствующих действительности. Заказчик, организатор закупки вправе установить дополнительные требования к участникам закупки, в том числе к наличию: - финансовых ресурсов для исполнения договора; - отсутствия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации; - сведений о нахождении участника закупки в соответствующем реестре (перечне организаций, подтвердивших соответствие требованиям ПКО по видам товаров, работ, услуг); - в собственности (частично в аренде) производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, достаточных для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (не представляется при прохождении ПКО по видам товаров, работ, услуг); - положительного опыта выполнения работ, оказания услуг, положительной деловой репутации (не представляется при прохождении ПКО по видам товаров, работ, услуг); - необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора (не представляется при прохождении ПКО по видам товаров, работ, услуг); - обладания исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты и иные требования. В документации о закупке заказчик, организатор закупки вправе установить иные дополнительные требования к участникам закупки. В целях обеспечения контроля за обоснованностью стоимости заявки участника закупки и соответствием стоимости среднерыночному уровню, Участник обязан в материалах Заявки предоставить сведения по расчету предлагаемой цены договора и её обоснование на выполнение работ, оказание услуг, в случае если представленная Участником закупки Заявка на участие в закупке, содержит предложение о цене договора ниже начальной (максимальной) цены, указанной в извещении, на 25%. 2.10.3 При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Конкурсная комиссия не допускает к дальнейшему участию в запросе предложений Участников закупки в случае: - несоответствия заявки по своему составу, оформлению, описанию предлагаемых работ, услуг требованиям документации о закупке; - превышения цены заявки на участие в закупке начальной (максимальной) цены лота; - непредставление участником закупки сведений по расчету предлагаемой цены договора и её обоснование на выполнение работ, оказание услуг указанных в подпункте 2.10.2; - недостоверность сведений и недействительность документов, приведенных в заявке; - несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке; - наличие просроченной задолженности перед организациями системы «Транснефть», неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 6 месяцев, не исполненные судебные решения; - несоответствия предлагаемых участником закупки работ, услуг и договорных условий требованиям документации о закупке; - наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации; - непредоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки. Конкурсная комиссия вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке на любом этапе проведения закупки вплоть до заключения договора в случае предоставления недостоверных сведений и/или недействительных документов на участие в закупке либо непредставления документов об одобрении сделки, заключаемой по результатам закупки, если такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами. 2.10.4 Конкурсная комиссия имеет право потребовать от Участника закупки письменных разъяснений по представленной заявке, дополнительных сведений и других документов. Участник закупки должен предоставлять письменные разъяснения, дополнительные сведения и другие документы в сроки, указанные в запросе Конкурсной комиссии (но не более 3 рабочих дней). При отсутствии ответов от Участника закупки, Конкурсная комиссия имеет право принять решение на основании имеющихся документов. Разъяснения, дополнительные сведения и другие документы не должны изменять условия представленной заявки на участие в закупке. 2.10.5. Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик, организатор закупки вправе осуществить проверку наличия разрешительной документации участника закупки (специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг), которое подтверждается документом, выдаваемым специальным органом власти или уполномоченной организацией, в случае, когда такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством) после получения им документации о закупке. Заказчик, Организатор закупки вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в закупке производственных возможностей Участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки. В случае если получение от подрядчиков документов и/или письменных подтверждений о соответствии установленным требованиям невозможно или затруднено заказчик, организатор закупки по указанным в настоящем пункте закупкам вправе ограничиться получением официальных прайс-листов, публичных оферт, распечаток информации с сайтов подрядчиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных подобных документов с соответствующим письменным обоснованием выбора подрядчика. 2.11. Оценка заявок на участие в закупке 2.11.1 Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке определены документацией о закупке. При оценке коммерческой части заявок участников, в случае, если у участников закупки применяют разные системы налогообложения, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены заявок участников без учета НДС. 2.12. Право Конкурсной комиссии и Организатора закупки 2.12.1 Конкурсная комиссия оставляет за собой право выбрать победителем любого Участника закупки, предложившего лучшие условия выполнения работ, услуг по совокупности критериев, указанных в пункте 2.11.1. 2.12.2 Организатор закупки имеет право принять решение о проведении процедуры пошагового понижения при осуществлении закупки и определяет минимальный размер шага понижения. 2.12.3. В случае, если самая низкая цена заявки, предложенная Участниками закупки, превышает начальную (максимальную) цену объекта Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки на участие в закупке и провести повторную закупку. 2.13. Действия по итогам закупки. 2.13.1. В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания, Конкурсная комиссия направляет Победителю закупки письменное уведомление о признании его Победителем закупки с приглашением к заключению договора на условиях, содержащихся в документации о закупке и его заявке на участие в закупке, уведомление о необходимости получения у Заказчика рабочей документации (техническая и сметная часть) и согласования с ним приложений к договору. |
Похожие:
 | Обеспечить приемку груза и все погрузо-разгрузочные работы в установленные дни и часы приема |  | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |
| Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |
| Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |
| Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |
| Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | | Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона |