Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме


НазваниеИзвещение о проведении открытого конкурса в электронной форме
страница14/15
ТипКонкурс
filling-form.ru > Договоры > Конкурс
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА


г. Москва « ___» _______ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», ____________________________________с одной стороны, и ____________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d.ru> «__» _________ 2012 г._____________ и протокола ___________________________ от «__» _______2012 г. № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить товарный бетон (далее по тексту Договора -
товар) автобетоносмесителями (далее по тексту договора - АБС), а Заказчик принять и
оплатить товар.

1.2. Марки товарного бетона и предельная единичная цена по каждой марке бетона, поставляемого по настоящему Договору,
указаны в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком исключительно на основании заявок
Заказчика с учетом потребности в заказываемом Товаре.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость Товара по Договору устанавливается в рублях и составляет ____________ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС __________ рублей (__________________________) рублей ___ копейки.

2.2. Все расчеты за поставленный Товар осуществляются в рублях и производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся следующим образом:

2.3.1.Выплата Авансового платежа производится Заказчиком в срок 20 (двадцать) банковских дней, после выполнения Поставщиком следующих условий:

- предоставления обеспечения возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии в течение 10 дней с момента заключения договора; подписания акта приема-передачи строительной площадки;

- предоставления счета на оплату авансового платежа.

Размер авансового платежа и сроки его выплаты определяются Сторонами. Размер авансового платежа в любом случае не может превышать 10 (десяти) процентов от стоимости Товара по договору, установленной в п.2.1., что составляет ________________ (_____________________________рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ рублей (______________________________________ ) рублей ___ копеек,.

2.3.2. Погашение аванса осуществляется с момента начала оплат за поставленный Товар в размере 10% (десяти процентов) от стоимости отгруженного Товара до полного погашения суммы аванса.

2.3.3. Оплата за каждую партию фактически поставленного (полученного/выбранного Заказчиком) Товара производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12).

Поставка товара в 2012 г. осуществляется в рамках Дополнительного соглашения №12 к договору № 08108/378 от 15.08.2008 г. на сооружение Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2.

2.3.4. По результату конкурса определяется Договорной коэффициент, учитывающий снижение текущей стоимости Товара по каждой отдельной позиции, поставляемого Поставщиком. Договорной коэффициент составляет ____ и рассчитывается по формуле:



где:

Кт – договорной коэффициент, учитывающий снижение стоимости Товара по каждой отдельной позиции, поставляемого Поставщиком.

Сп – общая стоимость Товара, установленная Протоколом конкурса,

Сз – начальная максимальная Цена Товара, определенная Заказчиком, в соответствии с Приложением № 3.

Стороны фиксируют величину договорного коэффициента по каждой отдельной позиции, для определения стоимости поставленного Товара при расчетах за фактически поставленный Товар и принятый Заказчиком Товар.

3. Сроки, порядок и условия поставки

3.1. Место поставки Товара:

- Воронежская область, город Нововоронеж, Промзона, площадка строительства НВ
АЭС-2.

  1. Начало поставки – с момента подписания договора.

Окончание – 30.09.2012 года.

Поставка в течение срока действия договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика. Поставка заявленной партии должна осуществляться в течение 24 часов с момента получения Поставщиком заявки.

  1. Поставка товара производится на основании заявки (Приложение №2) представляемой Заказчиком Поставщику в письменном виде или по факсимильной связи в следующем порядке:

- на поставку товарного бетона в рабочие дни (понедельник-пятница) не менее чем
за 24 (двадцать четыре) час. до времени поставки;

- на поставку товарного бетона в выходные дни - в пятницу до 12 часов дня.

3.4. Поставщик, при получении заявки в течение 2 (два) час.
подтверждает готовность поставки Товара Заказчику.

3.5. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

3.6. Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные (форма 1-Т), счета-фактуры и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара.

4. Гарантия. Качество Товара

  1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТа 7473-94, ТУ и удостоверяться сертификатами и паспортами качества, заверенными ОТК завода изготовителя.

  2. При поставках бетона товарного в зимний период обязательно применение противоморозных добавок, в зависимости от температурного режима на момент поставки.

  1. При обнаружении недостачи, количество недополученной продукции отражается в акте приема - передачи, который служит основанием для выставления претензии. Поставщик в течение трех дней должен заменить накладные и счета - фактуры на поставку или рассмотреть претензию в 3-х дневный срок и допоставить недополученную продукцию в следующую поставку.

4.4. При обнаружении несоответствия качества товара нормативно - технической
документации Заказчик извещает об этом Поставщика по средствам факсимильной связи.
Поставщик должен в течение 48 часов с момента получения извещения о несоответствии
качества продукции прибыть для составления акта. Если Поставщик не прибыл в
назначенный срок, то Заказчик самостоятельно составляет акт, на основании которого
выставляет претензию Поставщику.

4.5. Качество и свойство Товара принятого в конструктив, при условии возникновения дефектов, оценивается комиссионно с участием Поставщика и в случае ненадлежащего качества замена, и устранение дефектов производится Поставщиком и за его счет в течение 5 (пять) дней с момента получения претензии от Заказчика.

4.6. Риск повреждения Товара при транспортировке до перехода права
собственности несет Поставщик.

4.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи
Товара.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

  1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществлять поставку товара АБС в количестве и сроки, указанные в заявках.

  2. В письменной форме по факсу или через электронную почту известить Заказчика (грузополучателя) о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 4 часа.

  3. Передать первичные учетные документы (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи товара.

  4. Предоставлять незамедлительно Заказчику всю необходимую информацию и документацию о ходе и результатах выполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору.

  5. Обязан в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представить информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), исполнительных органах по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Договору, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), или в исполнительных органах представлять информацию в течение 2 (двух) дней с момента таких изменений в электронном виде на e-mail: info@aep.ru и бумажном носителе по форме Приложения № 4 с приложением соответствующих документов.

5.2. Поставщик имеет право:

5.2.1. Получать у Заказчика документы и информацию в объеме, необходимом для
исполнения настоящего Договора.

5.2.2. Приостановить поставку товара в случае неисполнения Заказчиком
обязанностей по оплате оказанных услуг или нарушения сроков внесения платежей.

5.3. Заказчик обязан:

  1. Передавать Поставщику необходимую для поставки Товара информацию и документацию.

5.3.2. Принять и своевременно оплатить Товар в соответствии с условиями
настоящего Договора.

5.3.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Поставщика по настоящему Договору, в случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика.

5.3.4. Обеспечить защиту конфиденциальной информации, полученной в рамках исполнения п. 5.1.5. Договора и будет использовать указанную информацию не иначе как в целях предоставления в органы государственной власти РФ и Госкорпорации «Росатом».

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщиком требовать полного возмещения причиненных Поставщиком убытков.

  1. Отказаться от исполнения Договора в любое время, оплатив Поставщику затраты на оказание услуг по настоящему Договору, фактически произведенные им до дня получения уведомления о расторжении настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

  1. В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  2. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре.

6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

  1. В случае задержки поставки Товара Поставщиком сверх срока, указанного в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 1/50 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

  2. В случае непредоставления Поставщиком документов в сроки, указанные в п.3.6, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, указанной в непредоставленном документе, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

  3. В случае неисполнения Поставщиком пункта 5.1.5. Договора, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего

Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

  1. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.7.1., установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

  2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и в письменной форме не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств.

  3. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны в вправе аннулировать настоящий Договор полностью или частично, при условии урегулирования материальных и финансовых условий.


8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «30» сентября 2012 года, но в любом случае до полного взаиморасчета Сторон.

9. Другие условия

  1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

  2. В случае недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

  3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

  4. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, являются его неотъемлемой частью.

  5. При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пять) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.

  6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

9.7. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

  • Приложение №1. Спецификация на поставку товарного бетона на 1 (одном) листе.

  • Приложение №2. Форма заявки на 1 (одном) листе.

  • Приложение №3. Максимальная стоимость Товара 1 (одном) листе.

  • Приложение № 4 – «Информация о контрагенте».

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Атомэнергопроект»

Юридический адрес: 105005, Россия,

г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1;

ИНН: 7701796320;

КПП: 774850001; ОКПО: 08634359;

ОКОГУ 49001 ОКВЭД 74.20.35

ОГРН: 1087746998646 ОКАТО 45286555000

р/с: 40702810992000000193 в ГПБ (ОАО) г. Москва

к/с: 30101810200000000823 БИК: 044525823

Грузополучатель:

Нововоронежский строительно-монтажный

филиал ОАО "Атомэнергопроект"

Юридический адрес: 396070, Воронежская

область, г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д.2Б

КПП 365145001

ПОСТАВЩИК:










Заказчик:

Должность

______________ ФИО

Поставщик:

Должность

____________________ ФИО

М.П.

М.П.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Похожие:

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме iconИзвещение о проведении открытого редукциона в электронной форме на...
Извещение и документация о проведении открытого редукциона в электронной форме соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта...

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме iconО проведении совместной закупки в форме открытого конкурса в электронной форме
Оао «Оборонстрой» за 2014 г., указанных в п. Информационной карты документации о проведении совместной закупки в форме открытого...

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме iconИзвещение о проведении открытого конкурса
Ооо «Средневолжская газовая компания» извещает о проведении торгов в форме открытого конкурса по выбору страховой организации для...

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме iconИзвещение о проведении открытого конкурса
Фз от 21. 07. 05г. №94-фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных...

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме iconО проведении запроса цен в электронной форме
Извещение и документация о проведении открытого запроса цен в электронной форме соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта...

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме iconИзвещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №00 2-2017/АУ
Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №002-2017/АУ

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме iconДокументация о проведении открытого конкурса в электронной форме
Настоящая документация определяет порядок проведения открытого конкурса (далее по тексту конкурс), требования к содержанию и форме...

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме iconО проведении открытого аукциона в электронной форме
Информация о проведении открытого аукциона в электронной форме инструкция по заполнению заявки (первая часть, вторая часть) на участие...

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме iconТехническое задание раздел V. Проект договора на оказание финансовых...
Определение победителя открытого конкурса и опубликование результатов открытого конкурса

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме iconИзвещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме №062 -2016/АУ

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск