Статья 27. Толкование Статья 28. Заключительные положения Статья 29. Перечень документов, прилагаемых к Договору Статья 30. Реквизиты и подписи Сторон Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Скачать 3.76 Mb.
|
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.9.1. Договор страхования вступает в силу с «___» ______20__ года и действует до «__» ______ 20__ года, включая 36 (Тридцать шесть) месяцев* гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования).*Примечание: В случае если в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства в отношении отдельных видов оборудования, кабельно-проводниковой продукции, материалов предусмотрен Гарантийный срок, превышающий 36 (тридцать шесть) месяцев, необходимо указать период, соответствующий Гарантийному сроку, установленному нормативными актами в области проектирования и строительства. 9.2. В случае, указанном в п. 5.8 настоящего Договора, Договор страхования в силу не вступает. 9.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания. 9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования продлевается автоматически без уплаты дополнительной премии, о чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение. 9.5. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода страхования. 9.6. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию 9.7. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 3 (Трех) месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка. По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и условия настоящего Договора. 10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 10.1. Договор страхования прекращается: 10.1.1. по истечении его срока действия; 10.1.2. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование; 10.1.3. при отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы выплаченных и заявленных убытков; 10.1.4. по соглашению сторон; 10.1.5. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит. 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил. 12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров. 12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из сторон назначает своего представителя. 12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы. 12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
Похожие:
 | Заказчик: Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» | | Реконструкция рза лэп 110 кВ между Калиниградской тэц-2 и пс 330 кв северная с учетом отпаек на пс 110 кв восточная ООО "Мегаполис-Жилстрой"... |
| ... | | |
| Приложение №1 Дополнительное соглашение на оказание услуг по ан (типовая форма) |  | «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (пао «фск еэс»), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального... |
| «Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ филиалов пао «фск еэс» мэс в части трансформаторов тока, трансформаторов... | | Статья 16. Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ 45 |
| По Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар (далее Товар), в соответствии с наименованием и единичными... | | «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице генерального директора филиала... |