Статья 11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия, направляемая виновной Стороне, должна иметь наименование «Претензия». Претензия направляется с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 20 (двадцати) дней с момента ее получения, но не более 30 (тридцати) дней с момента её направления. Если в ходе претензионного урегулирования споров Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.
Рассмотрение спора в претензионном, судебном порядке не является основанием для приостановления Подрядчиком выполняемых по Договору Работ.
Статья 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.2 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения ими своих обязательств.
12.3 Датой заключения Договора является дата, указанная в верхнем правом углу первой страницы Договора.
12.4 В момент заключения Договора все договоренности Сторон, документы (в том числе переписка), имевшие место до указанного момента, утрачивают силу и Стороны не вправе на них ссылаться.
12.5 Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.
12.6 Настоящим Подрядчик и Генподрядчик выражают свое согласие с тем, что Генподрядчик вправе уступить/перевести права и/или обязанности по Договору в пользу Заказчика. При этом Подрядчик самим фактом заключения Договора выражает свое согласие на уступку/перевод прав и/или обязанностей в пользу Заказчика. Стороны согласились, что уступка/перевод прав и/или обязанностей в пользу Заказчика будет оформляться отдельным соглашением, договором, заключаемым между Заказчиком, Генподрядчиком и Подрядчиком.
12.7 Стороны согласились, что Заказчик имеет возможность предъявления требований и (или) претензий непосредственно к Подрядчику независимо от уступки (перевода прав и (или) обязанностей) по Договору в пользу Заказчика.
Стороны согласились, что Заказчик имеет право назначать, проводить, участвовать в проверке выполнения Работ Подрядчиком независимо от уступки (перевода прав и (или) обязанностей) по Договору в пользу Заказчика.
12.8 Настоящим Стороны выражают свое согласие с тем, что Работы по Договору могут быть приостановлены Генподрядчиком в случае приостановления исполнения Основного договора. В случае приостановления Работ по Договору по данному основанию ни одна из Сторон не несет ответственность за нарушение условий о сроках выполнения обязательств по Договору. Для того чтобы считать приостановление начавшимся, достаточно уведомления со стороны Генподрядчика в адрес Подрядчика. Приостановление действует с даты получения уведомления Подрядчиком и до даты получения уведомления об окончании приостановления.
12.9 Настоящим Подрядчик подтверждает, что положения п. 12.6. - 12.8. Договора не могут трактоваться, как дающие ему право предъявлять какие-либо требования к Заказчику до того момента, как Заказчик в установленном порядке, принял на себя права и/или обязанности по Договору.
12.10 Подрядчик не вправе удерживать никакую вещь, результат работ, включая оборудование, материалы, подлежащие передаче Генподрядчику, и правила статей 712, 359 и 360 ГК РФ не применяются.
12.11 Весь документооборот, оформление первичных документов по Договору должно осуществляться Сторонами в соответствии с унифицированными формами, действующими на момент исполнения Стороной конкретного обязательства по Договору, при условии, если какие-либо формы либо отдельные условия документов, либо отдельные требования к ним не будут определены Сторонами в Договоре, а также в дополнительных соглашениях к нему.
12.12 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1. Техническое задание № 5;
Приложение № 2. Смета;
Приложение № 3. Перечень ресурсов Подрядчика;
Приложение № 4. График выполнения работ;
Приложение № 5. Контрольный лист требований к подрядным организациям по вопросам техники безопасности;
Приложение № 6. Заявка на допуск работников Подрядчика на строительную площадку;
Приложение № 7. Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком до начала выполнения Работ;
Приложение № 8. Отчет об использовании материалов;
Приложение № 9. Формы банковских гарантий;
Приложение № 10. Форма акта приема-передачи банковской гарантии;
Приложение № 11. Соглашение о конфиденциальности;
Приложение № 12. Перечень мест (условий производства) и видов работ повышенной опасности, при выполнении которых ответственный за производство работ должен выдавать наряд-допуск для своих работников;
Приложение № 13. Форма Конечного акта о приемке выполненных работ;
Приложение № 14. Требования к оформлению спецодежды и средств индивидуальной защиты;
Приложение № 15. Форма акта-допуска;
Приложение № 16. Помесячныйграфик строительно-монтажных работ;
Приложение № 17. Помесячный график поставок материалов и оборудования;
Приложение № 18. Суточно-месячный график строительно-монтажных работ;
Приложение № 19. Суточно-месячный графикпоставок материалов и оборудования.
12.13 Подрядчик не имеет права передавать свои права и/или обязанности по данному Договору какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Генподрядчика. Нарушение данного пункта дает Генподрядчику право отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке.
12.14 Любые уведомления, указания, инструкции, требования, предложения, утверждения, согласования, корреспонденция и иные сообщения (именуемые в дальнейшем «Уведомления») или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны:
иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений Сторон по Договору) номер и дату составления; и
быть удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и, при необходимости, печатью данной Стороны.
Направление Уведомления или документов другой Стороне может осуществляться по адресу другой Стороны, указанному в Договоре, или на другой адрес, который был предварительно сообщен Стороне-отправителю, любыми средствами связи, позволяющими достоверно установить, что Уведомление исходит от Стороны, и при условии последующей передачи оригинала документа адресату, либо вручаться лично под расписку.
Уведомление, направленное по настоящему Договору, считается врученным:
в момент получения в случае его направления нарочным;
в момент передачи в случае его направления по телеграфу, по телексу или по факсу и в момент получения уведомления о доставке файла, в случае его направления по электронной почте. Если сообщение доставлено адресату после окончания рабочего дня, либо в выходной или праздничный день, такое сообщение будет считаться доставленным на следующий рабочий день;
через 5 (пять) дней после отправки в случае его отправления почтой.
12.15 В части, не урегулированной Договором, отношения Сторон регулируются законодательством РФ.
12.16 В случае возникновения противоречий между положениями Договора и Приложений к нему, положения Договора имеют преимущественную силу.
Статья 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Конфиденциальность информации и соблюдение режима коммерческой тайны обеспечивается каждой из Сторон.
Придание конфиденциальности информации и определение ее как коммерческой тайны связанной с содержанием, исполнением (результатами исполнения), действием, толкованием Договора, а также дополнительная информация, переданная Сторонами друг другу в связи с Договором, определяется Сторонами самостоятельно.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется между Сторонами в соответствии с Приложением № 11 к Договору («Соглашение о конфиденциальности»).
В случае нарушения одной из Сторон обязательств указанных в Приложении № 11 к Договору (Соглашение о конфиденциальности») виновная Сторона обязуется по требованию другой Стороны возместить причиненный реальный ущерб в виде документально подтвержденных произведенных расходов.
Статья 14. Адреса и реквизиты сторон
Генподрядчик: Подрядчик:
|
|
|
ОАО «Группа Е4»
|
|
|
|
|
|
Адрес:115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 21, корп. 1
ИНН 7720554943
КПП 774501001
ОГРН 1067746688008
р/с 40702810835010005615
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛАБ «РОССИЯ»
к/с 30101810400000000132
БИК 044599132
Телефон: (495) – 642 – 83 - 44
Факс: (495) – 642 – 83 - 45
E-mail: e4@e4group.ru
Http: //www.e4group.ru/
|
|
ОГРН _____________________________
ОКПО _____________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
Место нахождения: __________________
___________________________________
Почтовый адрес: ____________________
___________________________________
Р/с ________________________________
___________________________________
К/с ________________________________
___________________________________
БИК _______________________________
Телефон:___________________________
Факс: _____________________________
E-mail: ____________________________
Http: _______________________________
|
Статья 15. ПОДПИСИ СТОРОН
Генподрядчик
|
Подрядчик
|
|
|
________________/Хмарук Н.П./
М.П.
|
_____________/__________________/
М.П.
|
Приложение № 1
к Договору подряда № ___
на выполнение общестроительных работ
от _____________ г.
Техническое задание № 5 на выполнение строительно-монтажных работ основного периода по свайным основаниям, железобетонным фундаментам, бетонным полам, бетонной подготовке и гидроизоляции под все здания и сооружения на 3-х основных площадках строительства.
1. Нормативные документы:
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
(часть 1 – «Общие требования» и часть 2 – «Строительное производство»);
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
-СНиП 3-01-04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
2. Генподрядчик. ОАО «Группа Е 4».
3. Подрядчик.
Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы по данному ТЗ.
4. Расположение объекта:
Вологодская область, п. Кадуй, ул. Промышленная д.2, Череповецкая ГРЭС.
Рельеф местности спокойный. На площадках расположены сносимые здания и сооружения.
5. Исходные данные:
5.1 Комплект чертежей стадия «Проект» (прилагается к ТЗ):
- № 96 – 001.214.058 ГП 01 – Подготовительные работы, Генеральный план. – 1 лист.
- № 96 – 001.201.004 – КР03.01 лист 1,2 - Главный корпус. Конструкции железобетонные (включая свайное основание)– 2 листа.
- № 96 – 001.201.006 - ПОС - Свайные работы – буронабивные сваи – 1 лист.
- № 96 – 001.201.004 – КР03.01 - Том 4.3.1. Конструктивные и объёмно- планировочные решения. Чертежи. Конструкции железобетонные – 45 чертежей в эл. виде.
- № 96 – 001.201.004 – КР03.02 - Том 4.3.2. Конструктивные и объёмно- планировочные решения. Чертежи. Конструкции железобетонные – 44 чертежа в эл. виде.
- Ведомость предварительных объёмов работ по нулевому циклу Главного корпуса (без работ по водоотведению) – 2 листа.
6. Цель задания.
Выполнить строительно-монтажные работы основного периода по свайным основаниям, железобетонным фундаментам, бетонным полам, бетонной подготовке и гидроизоляции под все здания и сооружения на 3-х основных площадках строительства (основной, ХЖТ, КРУЭ-220 кВ), с получением «давальческого» сырья (товарного бетона) от Генподрядчика.
7. Предварительные объёмы строительно-монтажных работ основного периода по свайным основаниям, железобетонным фундаментам, бетонным полам, бетонной подготовки и гидроизоляции под все здания и сооружения на 3-х основных площадках строительства.
7.1 Свайные основания.
П/П
|
Номер по Генплану
|
Наименование объектов
|
Количество свай диам. 600мм и длина свай
шт/м
|
Бетон класса В25,W6 - м3
|
Арматурные отдельные. стержни и сетки - тн
|
Арматурные сетки -тн
|
11
|
1.4
1.4.1
|
Главный корпус.
Турбинное отделение.
|
101/18
|
545,1
|
Диам.25мм А400С -27,3тн
|
Диам. 16мм А240С- 18,2 тн
| |
