Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств участника конкурса (форма 14)
Бланк банка
КОМУ: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» г. ________
Мы информированы о том, что ________________________ (Местонахождение:___________), именуемое в дальнейшем «Принципал», намерен участвовать в конкурсе на право заключения Договора на ________________________________, проводимом ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Местонахождение: 115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3; ИНН __________, КПП __________, р/с ________ в ПАО Сбербанк России, к/с № __________, БИК 044525225), именуемым в дальнейшем «Бенефициар». В соответствии с условиями Конкурсной документации Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса.
Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _________________________________ (реквизиты банка-гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство выплатить по первому письменному запросу Бенефициара любую сумму, не превышающую __________________ (сумма цифрами и прописью), в случае:
изменения или отзыва Принципалом Конкурсной заявки в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема Конкурсных заявок;
предоставления Принципалом заведомо ложных сведений или намеренного искажения информации или документов, приведенных в составе Конкурсной заявки;
отказа Принципалом в случае признания Принципала победителем конкурса подписать Протокол о результатах конкурса в порядке, предусмотренном в Конкурсной документации;
отказа Принципалом в случае признания Принципала победителем конкурса заключить Договор в порядке, установленном настоящей Конкурсной документацией,
непредставления Принципалом банковской гарантии для обеспечения предоставляемых авансовых средств по Договору или надлежащего исполнения условий Договора в срок, предусмотренный Договором, в отношении которого объявлен Конкурс
без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Гарантии сумму.
Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой _____________ (сумма цифрами и прописью).
Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ________________________________.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия.
Настоящая Гарантия вступает в силу с окончательной даты вскрытия зарегистрированных конвертов с конкурсными заявками Конкурсной комиссией и остается в силе до «__» __________ 20__, и любой связанный с этим запрос должен быть направлен Гаранту не позднее вышеуказанной даты.
Настоящая Гарантия подчиняется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Подписи уполномоченных лиц
(печать банка)
4.1. Образцы дополнительных форм документов, включаемых в Конкурсную заявку
Форма 15
Приложение № 14 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ План распределения объемов оказания услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками Наименование и адрес генерального подрядчика: _____________________________
№ п/п
| Наименование услуг
| Наименование организации, выполняющий данный объем услуг
| Стоимость услуг
| Сроки выполнения (начало и окончание)
| в денежном выражении, руб. (без НДС)
| в % от общей стоимости услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
| 100%
| Х
|
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П. Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется только в том случае, если конкурсная заявка подается генеральным подрядчиком.
Участник конкурса указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 4.1).
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме генеральный подрядчик указывает:
перечень оказываемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком услуг;
стоимость услуг по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов (форма 3);
сроки оказания услуг генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком оказания услуг (подраздел 5).
Форма 16
Приложение № 15 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ План распределения объемов оказания услуг внутри
коллективного участника (форма 15) Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№ п/п
| Наименование услуг
| Наименование организации, выполняющий данный объем услуг
| Стоимость услуг
| Сроки выполнения (начало и окончание)
| в денежном выражении, руб. (без НДС)
| в % от общей стоимости услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
| 100%
| Х
|
|
|
| (подпись уполномоченного представителя)
|
| (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| М.П. Инструкции по заполнению
Данная форма заполняется только в том случае, если конкурсная заявка подается коллективным участником.
Участник конкурса указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 4.1).
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме лидер коллективного участника указывает:
перечень выполняемых каждой организацией услуг;
стоимость услуг по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов (подраздел 4.4);
сроки оказания услуг генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком оказания услуг (подраздел 4.3).
Стр.
|