Требования к подготовке коммерческого предложения: Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой (Форма 2), установленной в настоящей документации о Запросе предложений.
Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями Приложения 1 «Техническое задание», приложения 2 «Проект договора» и раздела 4 «Образцы форм документов, включаемых в заявку на участие в Запросе предложений», включая стоимость услуг по всем необходимым разделам.
К заполненной Форме 2 Коммерческое предложение должны быть приложены копии документов, свидетельствующие о соответствии предлагаемых услуг, требованиям Заказчика (сертификаты, свидетельства, аттестаты, и т.д.).
Расчет цены заявки на участие в Запросе предложений необходимо выполнить в рублях РФ с учетом всех объектов и статей затрат, налогов и сборов, в том числе учтены затраты на доставку Товара до Заказчика.
Расчет стоимости Заявки на участие в Запросе предложений должен быть подготовлен в соответствии с нормативными документами, действующими в Российской Федерации.
Порядок расчета за предоставляемые услуги определен в Приложении 2 «Проект договора».
Цена заявки на участие в Запросе предложений определяется в соответствии с правилами настоящей документации о Запросе предложений и должна включать в себя Расчет стоимости работ по договору, с учетом всех статей затрат возникающих в рамках договора, а также НДС.
Начальная (максимальная) цена по предмету Запроса предложений составляет:
-2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей с учетом НДС.
Цена, указываемая в Заявке на участие в Запросе предложений, не должна превышать указанную начальную (максимальную) цену.
Примечание: Если Участник не является плательщиком НДС, то цена Заявки на участие в Запросе предложений должна быть не более Начальной (максимальной) цены без НДС по соответствующему Лоту.
Для Участников, применяющих упрощенную систему налогообложения к заявке необходимо приложить - Копию уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы по привлечению и организации финансирования, проценты за использование заемными денежными средствами, все виды банковских комиссий, консультационные и иные расходы.
Цена на предоставляемые услуги, предлагаемая Участником, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения Договора и не меняться ни при каких обстоятельствах.
Цена заявки включает в себя все расходы на предоставление услуг в т.ч. страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. В расчете цены заявки должны быть учтены затраты на инфляционные ожидания и финансовые риски, учитывая сроки выполнения работ.
Участник должен учитывать, что в соответствии со статьей 744 ГК РФ Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.
Требования к подготовке технического предложения: Техническое предложение должно быть подготовлено в соответствии с Приложением 1 «Техническое задание».
К заполненной Форме Технического предложения должны быть приложены копии документов (сертификаты соответствия, свидетельства, технические регламенты, протоколы испытаний, аттестаты и т.д.), свидетельствующих о том, что работы, которые предлагает Участник выполнить, соответствуют требованиям документации.
Необходимо наличие Свидетельства о допуске к предоставляемым Услугам.
Документальное подтверждение соответствия услуг требованиям документации может быть представлено в форме описания, чертежей, цифровых данных и должно включать (если применимо):
а) Ведомость объемов услуг. Объемы услуг должны полностью соответствовать Приложению 1 «Техническое задание». Участник может предоставить дополнения к техническому заданию с объемами услуг, которые должны быть, по его мнению, выполнены в рамках предмета Запроса предложений;
б) Пояснительную записку по организации услуг. В данной форме участник помимо всего прочего должен указать перечень нормативных документов, в том числе выпущенных ОАО «Газпром», которыми он будет руководствоваться при оказании услуг по предмету Запроса предложений);
в) Сведения о графике предоставления Услуг.
г) Другие материалы, демонстрирующие качество услуг, включенных в Заявку на участие в Запросе предложений.
д) Постатейный комментарий к «Техническим требованиям» документации относительно достаточного соответствия товаров и услуг этим условиям или же документ, отражающий отклонения и исключения из положений Технических требований.
Сведения о субподрядчиках. В данной форме должны быть указаны все субподрядные организации, привлекаемые к выполнению работ. Если Участник намеревается использовать субподрядчиков, то в составе Заявки на участие в Запросе предложений должны быть представлены документы по субподрядчикам.
Если Участник намеревается использовать субподрядчиков/соисполнителей для выполнения работ, составляющих больше 10 процентов объема работ, соответствующие субподрядчики/соисполнители должны быть обозначены путем заполнения Таблицы – Сведения о субподрядчиках/соисполнителях с приложением Форм 4-8 Документации по каждому субподрядчику/соисполнителю (с заменой в Форме «Участник» на «субподрядчик/соисполнитель»), а также сведения о профессиональной и деловой репутации участника запроса предложений (награды, премии, отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие в арбитражных разбирательствах). Эта информация будет принята во внимание также при оценке соответствия квалификационным требованиям Участника. В случае если Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить справку, составленную в произвольной форме, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую необходимые подтверждения соответствия Участника конкретному требованию.
Содержащиеся в техническом предложении материалы должны быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание Заявки на участие в Запросе предложений обеспечивает Поставку Товара в строгом соответствии с требованиями Документации о Запросе предложений.
|