Документация об аукционе в электронной форме На Капитальный ремонт помещений второго этажа здания поликлиники гауз со «Сухоложская рб»
Скачать 1.02 Mb.
|
6. Права и обязанности Подрядчика 6.1. Подрядчик обязан: 6.1.1. Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков, и сдать выполненные Работы в установленном Договором порядке. 6.1.2. Обеспечить в ходе выполнения Работ на Строительной площадке соблюдение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда. 6.1.3. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства Работ, обустройства и содержания строительной площадки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.1.4. Обеспечить выполнение Работ необходимыми материально-техническими ресурсами (включая оборудование) и строительной техникой. 6.1.5. Все поставляемые для строительства материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций. 6.1.6. Осуществлять в процессе производства Работ систематическую, а также по требованию Заказчика уборку стройплощадки, а по завершении Работ, окончательную уборку Строительной площадки от остатков материалов и отходов. 6.1.7. Обеспечить за свой счет содержание и уборку Строительной площадки, где производятся Работы, и прилегающей непосредственно к ней территории, а также своевременные вывоз и размещение строительных отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 6.1.8. Вывезти до подписания акта о приемке выполненных работ за пределы Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. 6.1.9. Извещать Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 6.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 6.1.11. Обеспечить: - производство Работ в полном соответствии с Договором, техническими регламентами, государственными стандартами и строительными нормами и правилами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока; 6.1.12. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. 6.1.13. Нести расходы по содержанию Строительной площадки до даты подписания акта о приемке выполненных работ. 6.1.14. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Договора материалов и оборудования. 6.1.15. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядчиков. 6.1.16. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 6.1.17. Представлять Заказчику на согласование цвет, фактуру, характеристики материалов, в т.ч. отделочных, и оборудования до их приобретения у Поставщика или Продавца. 6.1.18. В течение 3-х рабочих дней с даты заключения Договора представить Заказчику на утверждение График выполнения Работ с указанием конкретных помещений в составе Объекта, в которых будут осуществляться работы, объемов и сроков выполнения работ в указанных помещениях. График выполнения Работ разрабатывается в соответствии с требованиями Заказчика в части режима работы и осуществления проведения Работ Подрядчиком. 6.1.19. При исполнении Работ в отношениях со своими работниками и другими лицами, привлекаемыми для сотрудничества, строго соблюдать требования трудового законодательства Российской Федерации (в том числе статьи 212 ТК РФ в части обеспечения проведения обязательных периодических медицинских осмотров) и законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения по оказанию услуг и выполнению Работ. 6.1.20. Соблюдать все положения миграционного законодательства Российской Федерации и, в необходимых случаях, получать в уполномоченных органах Российской Федерации разрешение на использование иностранной рабочей силы, а также удостовериться в наличии подтверждений на право осуществления трудовой деятельности у каждого иностранного работника. 6.1.21. В день заключения Договора передать Заказчику в письменной форме сведения об ответственном представителе Подрядчика по Договору (далее - Представитель Подрядчика), осуществляющем технический надзор и строительный контроль выполняемых Работ, учет используемых при выполнении Работ материалов, принятие оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе выполнения Работ, а также следующую информацию: Акт-допуск привлекаемого Подрядчиком для выполнения Работ персонала. В случае внесения изменений в Акт-допуск персонала, привлекаемого Подрядчиком, Представитель Подрядчика должен представить Заказчику скорректированную информацию не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемых изменений. 6.1.22. Осуществлять в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительный контроль за выполнением Работ (объёмами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с условиями Договора и требованиями нормативных документов в области осуществления капитального ремонта. 6.1.23. В случае подключения к системам ресурсообеспечения Заказчика (водоснабжение, электроснабжение и т.д.) оборудовать за свой счет места подключения приборами учета и возместить Заказчику стоимость коммунальных ресурсов в объеме, определенном приборами учета, замеры с которых осуществляются Подрядчиком еженедельно и согласовываются с Заказчиком. В случае достижения Сторонами соответствующего согласия или невозможности определения объема потребленных коммунальных ресурсов приборами учета Подрядчика, объем потребленных Подрядчиком коммунальных ресурсов определяется как разница между средним месячным (в пределах года, предшествующего году заключения договора) потреблением Заказчиком коммунальных ресурсов до момента заключения Договора и средним месячным потреблением коммунальных ресурсов в период действия Договора и выполнения Работ. 6.1.24. Заблаговременно, с учетом времени необходимого для сдачи-приемки Работ в соответствии с разделом 7 Договора, в письменной форме известить Заказчика об окончании Работ и готовности к сдаче результата выполненных Работ, а также предоставить документы, предусмотренные пунктами 1.3 и 1.7. настоящего Договора не позднее 1 (одного) рабочего дня после выполнения Работ; 6.1.25. Обеспечить участие своего уполномоченного представителя в сдаче-приемке Работ в соответствии с разделом 7 настоящего Договора; 6.1.26. Нести иные обязанности, определенные Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации. 6.2. Подрядчик вправе: 6.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ в пределах установленных Договором и Графиком выполнения работ ограничений. 6.2.2. Самостоятельно распоряжаться своим имуществом на Строительной площадке с учетом требований допуска на Строительную площадку. 6.3. Подрядчик не вправе: 6.3.1. пользоваться коммунальными ресурсами (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и т.п.), а также подключать свое оборудование и инструменты к системам коммунального ресурсоснабжения без письменного согласия Заказчика; 6.3.2. пользоваться пассажирскими лифтами Заказчика; 6.3.3. складировать материалы, оборудование, инструменты и т.п. на лестничных клетках, лестничных маршах, эвакуационных выходах. 6.3.4. при уборке образовавшегося мусора сбрасывать его с этажей без применения бункеров накопителей; 6.3.5. курить, разводить открытый огонь, принимать пищу в помещениях проведения работ. 6.3.6. сжигать мусор на территории объекта заказчика 6.3.7. использовать контейнеры для сбора ТБО Заказчика для размещения строительного мусора, образовавшегося в процессе проведения работ. 7. Сдача и приемка Работ 7.1. Сдача результата выполненных Работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется по подписываемому Сторонами акту о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и предоставленной справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3). 7.2. Приемка результата выполненных Работ осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика (п. 6.1.24 Договора) о готовности к приемке выполненных работ, при условии фактической готовности результата выполненных Работ. 7.3.Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня передачи Подрядчиком Заказчику для подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Заказчик не подписывает указанный акт, то он должен предоставить мотивированный отказ от его подписания. 7.4. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в выполненных работах Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов, недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки (дефекты, недоделки) своими силами и за свой счет в согласованный сторонами срок. Акт о приемке выполненных работ (форма КС – 2), Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) и Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков. 7.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком. 7.6. Обязательства по настоящему договору считаются исполненными Подрядчиком (за исключением гарантийных обязательств) с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком и Подрядчиком и предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3). 7.7. При приемке Работ заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком Работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается представителем Заказчика, экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. 7.8. В случае установления по результатам экспертизы факта выполнения Работ ненадлежащего качества, Подрядчик обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика. 7.9. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных Работ. 7.10. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), после чего Заказчик принимает на себя риск его случайной гибели или повреждения. 8. Охранные мероприятия 8.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Строительной площадки. 8.2. С начала и до окончания Работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану Строительной площадки, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники, принадлежащих как самому Подрядчику, так и Заказчику, и третьим лицам. 8.3. В случае утраты или повреждения, ухудшения упомянутого в п.8.2. Договора имущества, находящегося на территории охраняемой Подрядчиком Строительной площадки, Подрядчик обязан возместить пострадавшему лицу все связанные с этим фактом убытки. 9. Гарантии качества работ 9.1. Гарантийный срок на качество выполненных Работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте устанавливается на 36 месяцев, и исчисляется с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. 9.2. Подрядчик гарантирует: - возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока; - качество работ, материалов, смонтированных и налаженных Подрядчиком, в период гарантийного срока соответствующее требованиям Проекта, строительным нормам и правилам; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. 9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что Работы или оборудование имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, Заказчик совместно с Подрядчиком составляет акт о недостатках, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Акт должен быть составлен не позднее 20 (двадцати) дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 9.4. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. 9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, имеющий полноценную юридическую силу. 9.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц, с последующим возмещением за счет Подрядчика. 9.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. 10. Ответственность сторон 10.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 10.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем окончания выполнения Работ и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательств по договору, определяемая на основании документов о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:  ,где:  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле:  ,где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 10.1.2. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 5 процентов от цены Договора. Сумма штрафа составляет ________ рублей. 10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 10.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации действующей на дату уплаты пени, рассчитанной от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненного Заказчиком обязательства. 10.2.2. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в т.ч. гарантийных обязательств). Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 2,0 процента от цены Договора. Сумма штрафа составляет_________ рублей. 10.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 10.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Договору. 10.5. Убытки, понесенные Заказчиком, равно как и должностными лицами Заказчика, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору возмещаются Подрядчиком в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 10.6. В случае не перечисления в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения требования Подрядчиком, предусмотренного п.10.1. Договора, неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе удержать неустойку (пеню, штраф) в размере, предусмотренном пунктами 10.1.1., 10.1.2., настоящего Договора из суммы обеспечения Договора, с последующим уведомлением Подрядчика об удержании. 10.7. В случае превышения размера неустойки (штрафа, пени) над суммой обеспечения исполнения Договора или ввиду невозможности Заказчика произвести удержание из суммы обеспечения, Заказчик производит оплату стоимости Работ по Договору за вычетом соответствующего размера непокрытой неустойки (штрафа, пени) с последующим уведомлением Подрядчика об удержании. 10.8. В случае если Подрядчик не приступил к выполнению Работ по Договору или заявил отказ от выполнения Работ по Договору, а также при одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п. 11.5 настоящего договора, сумма перечисленного аванса подлежит удержанию из суммы обеспечения Договора, с последующим уведомлением Подрядчика об удержании. Сумма неустойки и убытков, понесенных Заказчиком, подлежат взысканию с Подрядчика в порядке, установленном Договором и гражданским законодательством РФ. 11. Разрешение споров, расторжение Договора 11.1. Все споры и разногласия, возникшие из Договора и в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. 11.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области. 11.3. Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения Договора одной из его сторон. 11.4. При расторжении Договора по соглашению сторон стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора. 11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: - если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ). - отступление исполнителя в работе, услуге от условий договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ). 11.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 11.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от его исполнения. 11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 11.7. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении одностороннего отказа от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара (в случае проведения экспертизы). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 11.9. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и/или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона. 11.10. Изменение условий договора допускается в следующих случаях:
В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 настоящего пункта Договора Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работ, предусмотренного договором 11.11. Не являются изменениями условий Договора изменение наименование или формы учреждения Заказчика и наименования и/или организационно-правовой формы Подрядчика, а также адресов и/или платежных реквизитов Заказчика или Подрядчика. В случае изменения платежных реквизитов, наименования или местонахождения одной из сторон Договора, она направляет другой стороне Договора уведомление о изменении реквизитов в течение 20 календарных дней. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомления об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения соответствующих обязательств. 12. Форс-мажор 12.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных обстоятельствах относятся: - стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, смерчи, обвалы, извержения вулканов, снежные завалы и иные природные явления; - обстоятельства общественной жизни (военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, революции и т.п.); - запретительные меры государственных органов (запрет перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций). 12.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 12.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы. 12.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по Договору, длящееся более 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора. 13.Обеспечение исполнения обязательств 13.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Договора на сумму 5 786 637,48 руб. (Пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать семь рублей 48 копеек), что составляет 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены Договора1. 13.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора. 13.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору. 13.4. Внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора денежные средства возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Договору срок возврата обеспечения или его оставшейся части не может превышать 12 месяцев. 14. Заключительные положения 14.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 14 июля 2017г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств. 14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 14.3. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью. 14.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением. 14.5.Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, в том числе права требования оплаты по настоящему договору, без письменного согласия другой Стороны. 15. Юридические адреса и реквизиты сторон
Главный врач ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» ________________ /И.В. Брагин/ __________________ /__________________ / М.П. М.П. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К договору №_____ от «____»___________2016 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на капитальный ремонт помещений второго этажа здания поликлиники ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» (Здание нежилого назначения (поликлиника), назначение: нежилое. Литер: А, А1, А2, Ап, а) по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Белинского, стр.41. Объект: здание нежилого назначения (поликлиника). Место выполнения работ: Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул.Белинского, стр.41 – здание нежилого назначения (поликлиника). Заказчик: государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Сухоложская районная больница" Вид работ: капитальный ремонт Обоснование:
|
Похожие:
 | Оказание услуг по уборке помещений и территории вокруг здания Института, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской,... | | Капитальный ремонт помещений основного здания интерната,расположенного по адресу: Московская область, Ступинский р-н, с. Хатунь,ул.... |
 | Капитальный ремонт жилых помещений жилищного фонда города Иванова (капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной... | | Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку дезинфицирующих средств для нужд гауз «гкб им. Н. И. Пирогова»... |
| Право заключения гражданско-правового договора на оказание медицинских услуг по проведению лабораторных исследований для нужд гауз... | | Изменение №3 в документацию об аукционе № эа48-10-14/Комплексное обслуживание здания (строгино) выполнение работ (оказание услуг)... |
| Предмет контракта. Выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений в рамках оказания муниципальной услуги «Капитальный ремонт... | | Наименование объекта закупки: Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на следующих участках |
| | Положением о проведении закупок товарок, работ, услуг гауз «гкб им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга, утвержденным Наблюдательным Советом... |