Форма 5
Приложение № 3 к заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
-
№ п/п
|
Наименование показателя (заполняется в соответствии с частью VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
|
Предложение участника размещения заказа
|
Примечание
|
1
|
Предложения участника по применяемой системе контроля качества оказываемых услуг (выполняемых работ)
|
|
Может быть подтверждено копиями соответствующих сертификатов, свидетельств, положений, действующих по организации. Могут быть также представлены данные о лабораториях контроля качества
|
2
|
Предложения участника по обеспеченности нормативно-методической базой данных
|
|
|
3
|
Предложения участника по обеспеченности службой технического надзора
|
|
|
4
|
Предложения участника по организационно-технологической схеме производства работ
|
|
|
5
|
Предложения участника по методам производства работ
|
|
|
6
|
Предложения участника по охране труда при выполнении работ
|
|
|
7
|
Предложения участника по экологическим мероприятиям
|
|
|
8
|
Предложения участника по мероприятиям по предотвращению аварийных ситуаций
|
|
|
9
|
Предложения участника по услугам (работам), на которые могут быть привлечены субподрядные организации (соисполнители)
|
|
|
10
|
Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ
|
|
Могут быть представлены сертификаты специалистов
|
11
|
Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ, чел.
|
|
Могут быть представлены сертификаты специалистов
|
12
|
Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием, шт.
|
|
Перечислить
|
13
|
Обеспеченность транспортными средствами, шт.
|
|
Перечислить
|
14
|
Обеспеченность материалами для производства работ
|
|
Перечислить
|
15
|
Обеспеченность основными временными зданиями и сооружениями
|
|
Перечислить
|
16
|
Обеспеченность источниками электроэнергии
|
|
|
…
|
|
|
|
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
м.п. (подпись)
Форма 6
Приложение № 4 к заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СрокАХ (периодАХ) выполнения РАБОТ
№ п/п
|
Наименование выполняемых работ
|
Сроки (периоды) выполнения работ
|
Начало выполнения работ
|
Окончание выполнения работ
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
…
|
|
|
|
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
м.п. (подпись)
Форма 7
Приложение № 5 к заявке на участие в конкурсе
СПРАВКА
О ПЕРЕЧНЕ И ГОДОВЫХ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ
Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________
№ п/п
|
Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
|
Заказчик
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
|
Описание договора
(объем и виды работ, описание основных условий договора)
|
Сумма договора, рублей
|
Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
|
1.
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Итого за полный год (указать год, например 200_)
|
Х
|
1.
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Итого за (указать, в зависимости от обстоятельств, например «I кварталы 2010)
|
Х
|
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
(подпись)
м.п.
Инструкции по заполнению:
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных работ, сопоставимых по объемам и срокам оказания с работами, необходимыми заказчику.
3. Следует указать не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
4.Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
Форма 8
Приложение № 6 к заявке на участие в конкурсе
СПРАВКА
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________
№ п/п
|
Наиме-нование
|
Местона-хождение
|
Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
|
Предназначе-ние (с точки зрения выполнения договора)
|
Состояние
|
Примеча-ние
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
(подпись)
м.п.
Инструкции по заполнению:
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения договора (имеющееся оборудование для выполнения работ/оказание услуг, склады, транспортные средства, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
Форма 9
Приложение № 7 к заявке на участие в конкурсе
СПРАВКА
О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ
Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________
Таблица № 1 - ОСНОВНЫЕ КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество специалиста
|
Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
|
Должность
|
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
|
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)
|
1.
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
Специалисты (в том числе специалисты по выполнению работ и т.д.)
|
1.
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители и т.д.)
|
1.
|
|
|
|
|
…
|
Таблица № 2 - ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
Группа специалистов
|
Штатная численность, чел.:
|
Руководящий персонал
|
Штатная численность, чел.:
|
Инженерно-технический персонал
|
Штатная численность, чел.:
|
Рабочие и вспомогательный персонал
|
Штатная численность, чел.:
|
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
(подпись)
м.п.
Инструкции по заполнению:
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. В таблице № 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником для выполнения работ.
3. В таблице № 2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате участника.
4. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.
Форма 10
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. _______ ___________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник размещения заказа: _____________________________________________ (наименование участника размещения заказа)
в лице______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий (ая) на основании ________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет _______________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» ____________
представлять интересы ________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
на конкурсе ____________________ (указать наименование предмета конкурса),
проводимом___________________________(указать наименование заказчика)_________, с
правом _________________________________________________________________.
(перечислить права, передаваемые по доверенности)
Подпись _____________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
Форма 11
Приложение № 8 к заявке на участие в конкурсе
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование и адрес участника: _________________________________
Год
|
Участник (указывать процессуальный статус)
|
Решение в пользу или против участника
|
Наименование ответчика. Основание и предмет спора
|
Оспариваемая сумма
(в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный представитель
участника размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Инструкции по заполнению:
1.Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника судебных разбирательств, так и в случае их отсутствия, в последнем случае в таблице приводятся слова «В судебных разбирательствах не участвовал».
2.Данная форма заполняется по состоянию за последний год.
Форма 12
Приложение № 9 к заявке на участие в конкурсе
Справка об опыте работы
________(указать наименование участника размещения заказа)______________________
сообщает об имеющемся опыте работы по предмету конкурса на протяжении __________ (указать количество лет, месяцев) _____________________ лет, месяцев и подтверждает наличие опыта:_____(указать информацию, отражающую имеющийся у участника опыт работы по предмету конкурса) ___________.
Примечание: Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.
Участник размещения заказа _________________(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
м.п. (подпись)
Раздел V. ПРОЕКТ ДоговорА
Лицензионный договор
г. Ханты-Мансийск «__» _______ 201_ г.
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице генерального директора Берлина Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________________, в лице ______________________, действующего на основании
_______________, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», и каждый в отдельности - «Сторона», заключили настоящий лицензионный договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Правообладатель передает, а Пользователь принимает и оплачивает лицензии на право пользования программным обеспечением автоматизации энергосбытовой деятельности (далее – «программы для ЭВМ»), которые указаны в Приложении № 1 к Договору. Правообладатель обязуется осуществить работы по внедрению программного обеспечения автоматизации энергосбытовой деятельности в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
Пользователь имеет право использовать программы для ЭВМ следующим образом:
Устанавливать, переустанавливать и использовать программу для ЭВМ (обновление программы);
Адаптировать программу для ЭВМ (исключительно согласно законодательству РФ для обеспечения взаимодействия с другими программами);
Создавать резервную копию или архивную копию программы для ЭВМ;
Предоставлять доступ к программы для ЭВМ лицам, осуществляющим сопровождение программы для ЭВМ.
Количество передаваемых лицензий на программы ЭВМ указано в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. Права пользования, указанные в пункте 1.2 Договора считаются предоставленными Пользователю с момента подписания сторонами Акта приема-передачи, составленного по форме Приложения № 2 к Договору.
1.5. Правообладатель гарантирует, что он уполномочен предоставлять права пользования, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, и что на момент подписания настоящего Договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены предоставлением указанных прав пользования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Правообладатель обязан:
Передать Пользователю лицензии на право пользования программами для ЭВМ в сроки, не превышающие 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.
Передать вместе с лицензиями на право пользования программами для ЭВМ Акт приема-передачи, оформленный по форме Приложения № 2 к Договору.
Осуществить работы по внедрению программного обеспечения автоматизации энергосбытовой деятельности в соответствии с Приложением № 1 к Договору.
Выполнить работы надлежащим образом в полном объеме, в соответствии с Приложением № 1 к Договору, своими силами и средствами, в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов РФ, в счет стоимости настоящего Договора.
Выполнить Работы в сроки, установленные в Приложении № 1 к Договору.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Пользователя. Своевременно и безвозмездно устранять замечания Пользователя, выявленные в процессе выполнения работ.
Передать результат работ Пользователю и подписать Акт о приемке выполненных работ, а также предоставить Пользователю оригинал счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом.
Выставить Пользователю счет, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Осуществить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.
Пользователь обязан:
Выплатить вознаграждение за лицензии на право использования программами для ЭВМ.
Принять Работы, указанные в Приложении № 1 к Договору, и подписать Акт о приемке выполненных работ и иные документы, указанные в Приложении № 1 к Договору или направить Правообладателю письменный мотивированный отказ.
Оплатить Работы на условиях и в порядке, предусмотренных в Приложении № 1 к Договору.
Использовать переданные лицензии на право использования программами для ЭВМ исключительно в пределах, предусмотренных настоящим Договором и документацией (при наличии), сопровождающей передачу прав пользования и устанавливающей правила использования программы для ЭВМ.
Подписать Акт приема-передачи лицензий в течение 5 (пяти) дней с момента его получения и направить один подписанный экземпляр Правообладателю.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
Цена Договора (включает вознаграждение за передаваемые лицензии на право пользования программами для ЭВМ и стоимость выполнения работ) составляет _____________________________ рублей ___ коп., и включает в себя все расходы и затраты Правообладателя, связанные с исполнением им обязательств по настоящему Договору, а также стоимость любых ресурсов, необходимых Правообладателю для исполнения настоящего Договора
Размер вознаграждения за лицензии на право пользования программами для ЭВМ, не облагается НДС в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Приемка работ осуществляется в порядке, установленном в Приложении № 1 к Договору.
Оплата по Договору осуществляется в порядке, указанном в Приложении № 1 к Договору.
Датой исполнения обязательств Пользователя по оплате вознаграждения считается день списания денежных средств с его расчетного счета.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
За неисполнение или не надлежащее исполнение Сторонами условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушение сроков передачи лицензий на право пользования программой для ЭВМ Правобладатель уплачивает Пользователю неустойку из расчета 0,1% процент от размера вознаграждения за не переданные лицензий на право пользования программами для ЭВМ за каждый день просрочки.
В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в Приложении №1 к Договору, Пользователь вправе потребовать от Правообладателя уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору. При этом стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.
В случае нарушения Правообладателем сроков по представлению отчетных документов, Пользователь вправе потребовать от Правообладателя уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены настоящего Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по Договору.
В случаях, когда работы выполнены Правообладателем с недостатками либо с отступлениями от условий настоящего Договора Правообладатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Пользователя, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно, по выбору Пользователя:
- безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах;
- возместить расходы Пользователя на устранение недостатков силами Пользователя или привлеченными Пользователем третьими лицами.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действий непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля и прогнозирования Сторон прямо повлиявшие на выполнение обязательств по настоящему Договору.
При наступлении указанных в пункте 6.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Сторонами своих обязательств.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Срок гарантии на выполненные работы - 12 месяцев с момента подписания акта ввода программного обеспечения в промышленную эксплуатацию.
Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть в результате выполнения обязательств по данному Договору, путем переговоров.
Все споры и разногласия, которые не могут быть решены Сторонами посредством переговоров подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Изменения настоящего Договора возможны по соглашению Сторон и действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме путем составления единого документа и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
В случае изменения адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о таких изменениях с использованием оперативных средств связи (телефон, факс, электронная почта) с последующим направлением сообщений почтой в течение 5 (пяти) дней.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и включает в себя как неотъемлемую часть Договора следующие документы:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Форма акта приема-передачи лицензий на права использования программ для ЭВМ.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Правообладатель
|
Пользователь
Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»
|
|
Адрес места нахождения: 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г.Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1
ИНН: 8601022317, КПП: 862450001
Р/с: 40702810700000000790
в ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Ханты-Мансийск
К/с: 30101810100000000740,
БИК: 047162740
Тел/факс: (3467) 31-85-95
|
|
___________________ / Б.И. Берлин /
м.п.
|
Приложение № 1
к лицензионному договору
№____________ от _____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Техническое задание на внедрение энергосбытового комплекса программ в
ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания»
1.Наименование и адрес предприятия - заказчика: ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания», г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1
2.Назначение - Энергосбытовой комплекс предназначен для автоматизации предприятий энергетики в части учета объема транспорта энергии и расчетов за потребление с населением и предприятиями.
Энергосбытовой комплекс предназначен для сопровождения энергосбытовой деятельности переданной энергии и ведения расчетов с потребителями – юридическими и физическими лицами. Энергосбытовой комплекс предполагается использовать в ОАО «ЮТЭК» и в его территориальных подразделениях, задействованных в исполнении вышеперечисленных процессов.
3. Требования к участнику:
3.1. Имеющийся документально подтвержденный опыт внедрения энергосбытового комплекса не менее чем в 10 организациях.
4.Товар и требования к его поставке:
4.1. Исполнитель должен осуществить поставку неисключительных прав на программное обеспечение автоматизации энергосбытовой деятельности и выполнить работы по его внедрению в ОАО «ЮТЭК» в соответствии с пояснительной запиской (Приложение № 1).
4.2. Оплата поставки и внедрения программного обеспечения Заказчиком осуществляется в размере 100 % в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта приема - передачи ПО и предоставления счета-фактуры Исполнителем.
4.3. Оплата работ по внедрению программного обеспечения производится Заказчиком в форме безналичного платежа в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.
4.4. Срок поставки программного обеспечения: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора Исполнитель передает неисключительное право пользования ПО.
4.5. Место поставки: Россия, г.Ханты-Мансийск, ул. Ленина д 52/1, ОАО «ЮТЭК».
4.6. Сроки выполнения работ по внедрению программного обеспечения:
- ввод в опытную эксплуатацию: _____________ (в соответствии с предложениями победителя конкурса, но не более двух месяцев с момента подписания договора).
- запуск в промышленную эксплуатацию - ____________________ (в соответствии с предложениями победителя конкурса, но не более трех месяцев с момента подписания договора).
4.7. Срок гарантии на ПО - 12 месяцев с момента подписания акта ввода программного обеспечения в промышленную эксплуатацию.
4.8. Срок гарантии на выполненные работы - 12 месяцев с момента подписания акта ввода программного обеспечения в промышленную эксплуатацию.
Приложение № 1 к Техническому заданию
Пояснительная записка на внедрение энергосбытового комплекса в ОАО «ЮТЭК» содержит следующие разделы:
1) общие сведения;
2) назначение и цели создания (развития) системы;
3) характеристика объектов автоматизации;
4) требования к системе;
5) состав и содержание работ по созданию системы;
6) порядок контроля и приемки системы;
7) требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие;
8) требования к документированию;
|
