________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные документацией о комиссионном отборе:
1.
2.
3.
и т.д.
Должность Подпись уполномоченного лица Ф.И.О.
ссылка на доверенность печать
Форма № 2
к инструкции участникам
На бланке организации
Дата, исх. номер
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
для участия в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта многоквартирного дома» по адресу Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 21а.
Настоящим___________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта многоквартирного дома» по адресу Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 21а, направляются нижеперечисленные документы:
№ п\п
|
Наименование документов
|
№ листа
|
11.
|
Заявка на участие в комиссионном отборе подрядной организации, подготовленная в соответствии с формами документов, установленными разделом 6 инструкции участникам.
|
|
22.
|
Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником комиссионного отбора подрядной организации в Форме № 1.
|
|
3.
|
Заверенные копии учредительных документов участника
|
|
44.
|
Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица – участника.
|
|
55.
|
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении комиссионного отбора подрядной организации, или заверенная копия такой выписки.
|
|
66.
|
Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (или налоговые декларации для лиц, применяющих УСН) за 2013 г. и на последнюю отчетную дату 2014 года.
|
|
7.
|
Справку из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам на дату подачи заявки на участие в комиссионном отборе подрядной организации.
|
|
98.
|
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица, копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее — руководитель).
В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника, заверенную печатью и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом.
|
|
9.
|
Предложение о комиссионном отборе подрядной организации участника в соответствии с Формой № 1.
|
|
10.
|
ДОКУМЕНТЫ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ: *
|
|
ВСЕГО ЛИСТОВ:
|
|
*) Участник комиссионного отбора подрядной организации в подтверждение данных, содержащихся в заявке на участие в комиссионном отборе, может представлять любые документы по своему усмотрению.
Форма № 3
к конкурсной заявке
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах в Мурманской области»
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
№
п/п
|
Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
|
Заказчик
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
|
Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)
|
Сумма договора, рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
ИТОГО за 2013 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
ИТОГО за 2014 год
|
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма № 4
к конкурсной заявке
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах в Мурманской области»
Справка о материально-технических ресурсах
№№ п/п
|
Наименование
|
Местонахождение
|
Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
|
Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
|
Состояние
|
Примечания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма № 5
к конкурсной заявке
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах в Мурманской области»
Справка о кадровых ресурсах
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
п/п
|
Фамилия, имя, отчество специалиста
|
Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр.
|
Должность
|
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
|
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
Таблица-2. Прочий персонал
Группа специалистов
|
Штатная численность, чел.
|
Руководящий персонал
|
|
Инженерно-технический персонал
|
|
Рабочие и вспомогательный персонал
|
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
Проект договора
Договор
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта многоквартирного дома по адресу Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 21а.
«____» _____________20 ____ года
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», в лице генерального директора Бережного Николая Ивановича, действующего на основании устава (далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет и существенные условия договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации (далее - работы) для проведения капитального ремонта многоквартирного дома по адресу Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 21а (далее - объект), в соответствии с технической документацией, прилагаемой к Договору.
1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет ____________ рублей, в том числе НДС рублей.
Стоимость по видам работ составляет:
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем составляет __________ рублей, в том числе НДС______________________________ рублей;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши составляет __________ рублей, в том числе НДС ______________________________ рублей;
- разработка проектно-сметной документации на утепление и капитальный ремонт фасада составляет __________ рублей, в том числе НДС______________________________ рублей.
Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
Срок выполнения работ составляет __ дней. Срок начала работ – не позднее 23 декабря 2014 года. Срок окончания работ не позднее 31 марта 2015 года.
В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
Основанием для заключения настоящего Договора являются:
- постановления Правительства Мурманской области № 422 - ПП от
«13» августа 2014г.;
- Приложение №1 к приказу Минэнерго и ЖКХ от 08.10.2014 № 174 «Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидий на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»;
- Приложение №2 к приказу Минэнерго и ЖКХ от 08.10.2014 № 174 «Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г. Кировск».
Обеспечение исполнения обязательств подрядчика
Требование не установлено.
Порядок оплаты работ
Оплата по Договору осуществляется в один этап:
Окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта выполненных работ и справки по форме КС-3 в течении 10 дней с даты подписания Заказчиком указанных документов.
Сроки выполнения работ
Срок начала работ: не позднее «23» декабря 2014 года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
Срок окончания работ: не позднее: «31» марта 2015 года.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
Заказчик
Заказчик обязан:
Передать Подрядчику по акту всю необходимую документацию для производства работ.
Назначить своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет координацию и согласование хода выполнения работ, подтверждает акты на выполненные работы и для решение иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
Осуществлять подписание акта сдачи-приёмки выполненных работ, «Актов о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3.
Своевременно готовить платёжные документы и передавать их в Управление Федерального казначейства по Мурманской области для перечисления средств Подрядчику.
Комиссионно провести приёмку результатов выполненной работы в части её соответствия условиям Контракта.
Заказчик вправе:
Устанавливать прямые контакты с субподрядными организациями.
Заказчик вправе отказаться от приемки работы в случаях обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшающими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Исполнителя:
- Безвозмездного устранения недостатков в срок, не превышающий рабочей недели.
- Соразмерного уменьшения установленной стоимости работ.
Подрядчик
6.1 Подрядчик обязан:
6.1.1 Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.
6.1.2 Представлять Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.
6.1.3 Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора.
6.1.3.1 В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.
6.1.4 В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно ее качества и полноты или несоответствия ее условиям настоящего договора, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.
6.1.5 Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с компетентными государственными органами и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.
6.1.6 Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
6.1.7 Подтвердить качество материалов, указанных в проектно-сметной документации Подрядчика, техническими паспортами организаций – изготовителей оборудования, сертификатами качества, выданными предприятиями - изготовителями продукции или компетентными организациями Российской Федерации, или сертификатами соответствия, выданными по правилам системы сертификации ГОСТ РФ.
6.1.8 Сдать Заказчику подписанную документацию, после подписания акта выполненных работ, в 4х (четырёх) экземплярах.
6.2 Подрядчик в праве:
6.2.1 Подрядчик имеет право привлечь к разработке ПСД третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.
6.2.2 Подрядчик имеет право привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору
Выполнение работ
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного надзора.
Полномочным представителем Заказчика является:
_________________________________________________________________ (должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:
_________________________________________________________________ (должность, ФИО, документ, подтверждающий полномочия, адрес, контактные телефоны)
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП. стандартов, технических условий и других нормативных документов.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.
Проверка наличия документов. удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
Участие в работе комиссии по приемке проектно-сметную документацию и подписание акта выполненных работ.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:
Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могу т даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
Сдача н приемка выполненных работ
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с технической документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности к сдаче, представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт выполненных работ и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 10 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку выполненных работ приемочной комиссией.
Работы считаются принятыми со дня подписания акта приемки выполненных работ.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
9. Гарантии качества по сданным работам
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента окончания строительных работ на объекте в соответствии с проектно-сметной документацией, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.
10. Ответственность сторон
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Внесение изменений в техническую документацию.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что общая стоимость работ не превышает указанную в пункте 1.2 Договора стоимость работ и характер работ не изменяется.
Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.
Обстоятельства непреодолимой силы.
Стороны освобождаются oт ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Порядок расторжения договора.
13.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается растopгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.
Разрешение споров
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Прочие условия
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Приложения к настоящему договору
16.1. Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
1. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации.
Календарный график выполнения работ.
Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес: 183031,
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1;
Почтовый адрес: 183031,
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1; ИНН 5190996259, КПП 519001001
Р/сч 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г.Мурманск,
БИК 044705615,
Кор/сч 30101810300000000615
Генеральный директор
________________ Бережной Н.И.
«_____» _______________2014 г.
|
ПОДРЯДЧИК:
Руководитель (должность)
_________ Ф.И.О.
«_____» _______________2014г.
| |
