Обязательства Заказчика
|
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
5.1. Передать Подрядчику по акту в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора утвержденную Заказчиком «в производство работ» Проектную (Рабочую) документацию .
5.2. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку.
5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:
заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
привлекать в любое время для осуществления контроля лиц (в том числе и третьих), выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ, ход и качество самих работ;
организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.
5.5. В 10-дневный срок со дня подписания Договора назначить своих представителей на объекте. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ по Договору.
5.6.Обеспечивает поставку на приобъектный склад или в зону монтажа оборудования, инвентаря, конструкции, материалов в объемах и в сроки, определенные в Приложения № 3,5) к настоящему Договору.
5.7. Совместно с Подрядчиком осуществлять контроль за поставкой на строительную площадку необходимых материалов и оборудования, а также за их приемкой, разгрузкой и хранением с оформлением документов предусмотренных законодательством РФ.
5.8. Выполнить все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5.9. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.
|
Порядок сдачи-приемки выполненных работ
|
6.1. Сдача-приемка работ по Договору осуществляется поэтапно (ежемесячно) в соответствии с Календарным планом выполнения работ и с оформлением Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, актов результатов работ, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.
6.1.1. Приемка Актов и Справок (формы КС-2, КС-3) осуществляется не позднее 25 числа отчетного месяца, а за декабрь – не позднее 15 декабря. Подрядчик представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, локальные сметы, счета-фактуры, соответствующую исполнительную документацию. Акты составляются на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а) в необходимом количестве экземпляров, в соответствие с локальными сметными расчетами.
Приемка смонтированного оборудования осуществляется Заказчиком на основании Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и приложенным Перечнем смонтированного оборудования с указанием в ней количества и стоимости установленного оборудования и отражением этих данных справочно в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также формами ОС-14 и ОС-15. Для обоснования данных, включаемых в Ведомость смонтированного оборудования и Справку по форме КС-3 обязательно представление Подрядчиком следующей документации:
заверенные копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;
заверенные копии счетов - фактур на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;
заверенные копии платежных поручений на оплату материалов и оборудования;
заверенные копии товарно-транспортных накладных, подтверждающие получение материалов и оборудования.
6.1.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления рассматривает Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания (замечания по выполненным работам).
6.1.3. Подрядчик не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь – не позднее «___» декабря устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
6.1.4. В случае не устранения замечаний Заказчика в указанный срок, сдача-приемка работ переносится на следующий отчетный период.
6.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
6.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.
6.4. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.5. Приемке законченного строительством объекта должны предшествовать пуско-наладочные работы, предварительные испытания смонтированного оборудования и подсистем объекта, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания поводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой.
6.6. Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются Сторонами и иными уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях.
6.7 Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
6.8. Заказчик определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав рабочей и приемочной комиссий.
6.9. Результатом выполненных работ является акт ввода объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта (формы № КС 11, КС 14).
|
Гарантийные обязательства
|
7.1. Гарантии качества распространяются на оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
|
Ответственность Сторон
|
8.1. Ответственность Подрядчика и Заказчика за надлежащее выполнение обязательств по Договору определена с учетом декомпозиции работ по Договору на технологические этапы в соответствии с условиями п. 2.1 настоящего Договора.
8.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить:
8.2.1. За нарушение сроков выполнения работ по этапу - пени в размере 1% от стоимости невыполненного в срок этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
8.2.2. В случае превышения сроков выполнения работ по этапу свыше 30 (тридцати) календарных дней или неоднократного (два и более раза) превышения сроков выполнения работ по этапам, в дополнение к п. 8.2.1 Договора - штраф в размере 10 % от стоимости невыполненных в срок этапов работ.
8.2.3. В случае превышения сроков выполнения работ свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, дополнительно к санкциям, предусмотренным пунктами 8.2.1, 8.2.2 Договора - штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных в срок этапов работ.
8.2.4. За несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику – пени в размере 0,2 % от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
8.2.5. За задержку устранения недостатков работ и/или задержку возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков, - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению недостатков и стоимости работ, в результатах которых устраняются недостатки, за каждый день просрочки.
8.2.6. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости, подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки.
8.2.7. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества - пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства.
8.3. В случае если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил до пущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, вправе требовать с последнего штраф в размере 30 % стоимости работ по устранению недостатков.
8.4. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по настоя щему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ежедневной ставки рефинансирования
ЦБ РФ, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.
8.5. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Заказчик вправе требовать, а Подрядчик в случае предъявления требования обязан уплатить, пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.
8.6. В случае если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ (в том числе по этапу), Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию при условии письменного уведомления Заказчика. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
8.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение/невыполнение работ субподрядчиками независимо от причин такого ненадлежащего выполнения/невыполнения.
8.8. При нарушении срока предоставления Заказчику указанных в разделе 4 настоящего Договора отчетов (либо предоставления недостоверных данных / данных в неполном объеме), Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени из расчета 0,03% от Цены Договора за каждый день просрочки.
8.9. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков или передачи третьим лицам своих обязательств, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном в п. 4.10.4 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от Цены Договора.
8.11. В случае не предоставления Заказчиком отключений действующих объектов и оборудования в соответствии с графиком отключений для выполнения Подрядчиком работ по технологическому этапу, что повлекло снижение темпов и приостановку работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика увеличения срока выполнения работ по этапу на срок не предоставления отключений, а также взыскать пени в размере 0,01% от стоимости технологического этапа за каждый день просрочки.
При проведении работ по реконструкции, техническом перевооружении Заказчик обеспечивает проведение соответствующих мероприятий по безопасному ведению строительно-монтажных работ в условиях действующего производства.
8.12. Срок уплаты пеней и штрафов за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.
8.13. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
8.14. Указанные в пунктах 8.2.-8.9. пени и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору.
8.15. Уплата пеней и штрафов по Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
|
Страхование объекта
|
9.1. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика и с согласованной им же страховой организацией заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - договор страхования). Затраты на страхование включаются в Расчет стоимости выполнения работ в размере, не превышающем 1% от полной стоимости работ по договору подряда, определенной по главе 1-8 сводного сметного расчета. Договор страхования подписывается Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Заказчика.
9.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:
зарегистрирована на территории Российской Федерации;
опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;
размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;
отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», не ниже А++;
наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;
наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;
наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее суммы в рублях, эквивалентной 50 млн. долларов США;
наличие прямого договора перестрахования;
наличие аккредитации ОАО «Холдинг МРСК», в случае утверждения ОАО «Холдинг МРСК» перечня аккредитованных страховых компаний для осуществления страхования в рамках договоров подряда, заключаемых дочерними и зависимыми обществами ОАО «Холдинг МРСК».
9.3. Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора, в том числе, но не ограничиваясь:
пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных аппаратов;
стихийных бедствий - бури, града, землетрясения, сели, схода снежных лавин, наводнения, обвала;
просадки грунта, подтопления грунтовыми водами;
преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;
аварии инженерных сетей - водопровода, канализации, теплоснабжения;
ошибок при монтаже;
обрушения или повреждения объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями.
9.4. Страховое покрытие при страховании строительно-монтажных работ должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи:
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованному объекту, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться Подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.
9.5. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи:
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным объектам (имуществу) на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным объектам, принятым Заказчиком;
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);
с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская ответственность перед третьими лицами);
с послепусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.
9.6. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно:
затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора;
затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба;
дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.
9.7. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:
страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ, определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;
страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости оборудования машин и оборудования;
страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее может устанавливаться в размере, равном новой восстановительной стоимости имущества;
страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением сторон договора страхования, но не более 2% от полной стоимости работ, определенной Договором;
размер франшизы по договору страхования рекомендован в размере не менее 150 тыс. рублей (может быть изменен в зависимости от стоимости работ только при наличии обоснования);
выплата производится «по первому риску»;
лимит ответственности по договору страхования ответственности перед третьими лицами устанавливается по соглашению сторон договора и должен полностью возмещать ущерб, нанесенный третьим лицам.
9.8. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных работ от момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств период страхования должен составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.
9.9. В договоре страхования должны быть предусмотрены следующие дополнительные условия:
при наступлении страхового случая страхователь привлекает независимого аварийного комиссара (сюрвейера) для осуществления оценки поврежденного имущества;
кандидатура независимого аварийного комиссара (сюрвейера) согласовывается со страховщиком на стадии заключения договора страхования.
9.10. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
|
Обстоятельства непреодолимой силы
|
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и их последствий.
10.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
10.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
|
Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
|
11.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, либо произвести замену Стороны по своему выбору, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных настоящим Договором всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случаях:
просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ по Договору;
нарушения Подрядчиком срока окончания работ, указанного в п. 2.2 Договора, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика/субподрядчика к соответствующим видам работ;
ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;
в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
в случае не предоставления Подрядчиком банковских гарантий на обеспечение выполнения своих обязательств по Договору согласно пунктам 12.1 и 12.2;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.
При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора.
11.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления или даты возвращения Заказчиком обеспечения обязательств Подрядчика, в зависимости от того, которая из них наступит позже.
При этом расходы Подрядчика по завершенным и принятым Заказчиком работам подлежат возмещению.
11.4. С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику результаты работ и все иное, связанное с выполнением работ.
11.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор только в следующих случаях:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней. Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Заказчику соответствующего уведомления. Подрядчик вправе требовать от Заказчика выполнения обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ.
Подрядчик после направления уведомления Заказчику об одностороннем расторжении договора обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.
После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.
При одностороннем расторжении Договора по инициативе Подрядчика в случаях, не предусмотренных п.11.5 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, а также упущенную выгоду Заказчика во внесудебном порядке.
|
Разрешение споров между Сторонами
|
13.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.
|
Особые условия. Заключительные положения
|
14.1. В ходе исполнения Договора Стороны обязаны выполнять правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности, установленные государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах.
14.2. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходит к Заказчику) после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и оформления государственной регистрации права собственности на объект.
14.3. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в Договоре либо курьерской связью.
При этом уведомления, связанные с исполнением Договора, направленные посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
14.4. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
14.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
14.6. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных в Договоре не позднее 5(пяти) календарных дней с момента изменений. Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.
14.7. Подрядчик обязан предоставить информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 15 дней с момента подписания Договора.
В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 10 дней с момента вступления в силу изменений.
14.8. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одина ковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.
14.9. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.10. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены письменно в виде приложений или дополнительных соглашений к Договору и подписаны Сторонами.
|
Перечень документов, прилагаемых к Договору
|
15.1. Расчет стоимости выполнения работ (приложение №1).
15.2. Календарный план выполнения работ (приложение № 2).
15.3. Перечень оборудования поставки Заказчика (1п.к.) (приложение № 3).
15.4. Перечень оборудования поставки Подрядчика (1 и 2 п.к.) (приложение №4)
15.5. Перечень оборудования поставки Заказчика (2п.к.) (приложение №5)
15.6. Техническое задание на корректировку проектной и рабочей документации (Приложение № 6)
15.7. Список субподрядных организаций (приложение № 7).
15.8. Выписка из протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда (приложение № 8).
15.7. Перечень документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику по окончании выполнения работ (приложение № 9).
15.8. График финансирования (приложение № 10).
15.9. Информация о контрагенте (приложение № 11)
|
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
____________________________, ИНН _________________КПП__________________.
Адрес: ____________________________________________________________________.
Тел.:_____________________________Факс:____________________________________.
р/с _____________________________в ________________________________________;
к/с ___________________________________________, БИК _______________________.
ОКПО ________________________________, ___________________________.
Подрядчик:
____________________________, ИНН _________________КПП__________________.
Адрес по учредительным документам: __________, фактический адрес: ____________,
Тел.:_____________________________Факс:____________________________________.
р/с _____________________________в ________________________________________;
к/с ___________________________________________, БИК _______________________.
ОКПО _______________________________, ____________________________.
Подписи и печати Сторон
Заказчик Подрядчик
_________ /_____________/ _________ /__________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
