Начало Работ: 29.04.2014г.
Окончание Работ: 29.05.2014г.
6.2.Любое изменение сроков выполнения Работ оформляются путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.
7. Порядок приемки Работ
7.1 Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного допуска ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
7.2 Подрядчик за 3 суток письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки Заказчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных денежных средств.
7.3 Подрядчик за 3 дня обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.
7.4 Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончания работ на объекте. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от форс-мажорных обстоятельств.
7.5 В случае обнаружения дефектов, представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке выполненных и предъявляемых к приемке работ, назначает сроки устранения выявленных дефектов в предписании или записи в общем журнале работ и назначает дату повторной приемки.
8. Устранение недоделок
8.1. В случае, если будут обнаружены Работы не соответствующие СНиП и Проектной документации, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в сроки, определенные настоящим Договором и Актами Заказчика, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и соответствия Проектной документации и СНиП.
8.2. Если Подрядчик не устранит недостатки, несмотря на письменное уведомление в согласованные сроки, то Заказчик обеспечивает переделку некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, в том числе организационные, связанные с переделкой таких Работ, Заказчик взыскивает с Подрядчика, либо суммы за переделку некачественно выполненных Подрядчиком Работ будут удержаны из платежей, включая штраф.
9. Гарантийный период.
9.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, должно соответствовать требованиям соответствующих действующих нормативных документов.
9.2. Продолжительность гарантийного срока для Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 5 лет от даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией.
9.3. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта.
9.4. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Субподрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания Акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания Акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику, либо с даты отправления Подрядчику претензий в письменной форме, способом, гарантирующим его получение.
9.5. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
9.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции.
10. Ответственность сторон
10.1 Стороны несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по договору и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
10.2 Подрядчик за задержку оплаты выполненных работ имеет право взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день задержки платежа, но не более 10% от цены Договора.
10.3 Заказчик, в случае нарушения договорных обязательств Подрядчиком, имеет право взыскать с Подрядчика следующие штрафные санкции:
- за задержку сдачи результатов работы - неустойку (пеню) в размере 0,03% от стоимости работ по договору за каждый день задержки, но не более 10% от Цены Договора. При задержке сдачи результатов работы на срок свыше 30 дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день задержки, но не более 10% от Цены Договора, до фактического исполнения обязательства;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – неустойку (пеню) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения;
- за задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом- неустойку (пеню) в размере 500 рублей каждый день просрочки. В том случае, если Подрядчик не устранил дефекты, в установленные актом сроки, Заказчик вправе поручить устранение дефектов третьим лицам либо устранить дефекты своими силами за счет Подрядчика. Кроме того, взыскать с него неустойку в размере 30% стоимости работ по устранению дефектов и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
- за нарушение требований по уборке территории (п.3.13. договора) – неустойку (пеню) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения.
- за нарушение требований техники безопасности и условий о форменной одежде (п. 3.18 и 3.19 договора) - неустойку (пеню) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения.
- за неустранение либо несвоевременное устранение требований предписаний (п. 3.15 договора) - неустойку (пеню) в размере 0,03% от цены Договора.
- в случае, если оборудование не соответствует по качеству стандартам и техническим условиям, условиям контракта, требованиям проектной спецификации, а также если поставлено некомплектное оборудование, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% стоимости оборудования ненадлежащего качества или некомплектного. При этом Заказчик оставляет за собой право возврата некачественного или некомплектного Подрядчику без уплаты каких либо платежей и поставки иного оборудования своими силами и за счет Заказчика.
10.4. В случае, если Подрядчиком допущены нарушения, за которые на Заказчика уполномоченными органами будут наложены штрафные санкции, Подрядчик компенсирует Заказчику суммы штрафов в течение 3-х дней со дня предоставления Заказчиком документов, подтверждающих наложение штрафных санкций. В случае невозможности уплаты Подрядчиком вышеуказанных сумм, Заказчик имеет право удержать их из платежа, причитающегося Субподрядчику.
10.5. В случае, если по вине Подрядчика Заказчик будет привлечен к ответственности в результате нарушения Подрядчиком п. 3.19 Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме все суммы штрафных санкций, налагаемых соответствующими инстанциями, а также уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 5% от цены Работ.
10.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему договору убытки, в том числе упущенную выгоду в полной мере сверх неустойки.
10.7. Уплата неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
10.8. Необходимость выполнения дополнительных работ на объекте не может служить основанием к освобождению Заказчика от ответственности за нарушения графика производства работ и срока ввода объекта.
10.9. Невозможность выполнения работ Подрядчиком из–за действий других подрядчиков, привлеченных Заказчиком, не может являться основанием к освобождению Подрядчика от ответственности за нарушения графика производства работ в случае, если Подрядчик своевременно не уведомил Заказчика о сложившейся ситуации и не предпринял самостоятельных попыток к выполнению требуемых работ.
10.10. Все издержки по увеличению стоимости выполненных работ, возникшие в связи с просрочкой выполнения работ Подрядчиком, до фактического ввода объекта в эксплуатацию несет Подрядчик.
10.11. Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную ответственность за допущенные по его вине нарушения земельного, лесного законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также законодательства по охране окружающей среды.
11. Форс-мажорные обстоятельства
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
11.2.Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом государственной власти.
11.3.Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.
11.4.Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.
12 .Принятие Подрядчиком условий Договора
Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:
12.1.Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.
12.2.Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
12.3.Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
12.4.Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по Договору.
13. Подрядчики.
13.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за работы, выполненные привлеченными им третьими лицами. Подрядчик должен обеспечить, чтобы все его договоры с третьими лицами содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора.
13.2. Подрядчик не имеет права уступать права и (или) обязательства по настоящему договору частично или полностью без предварительного письменного согласия Заказчика.
13.3. При заключении договора Подрядчик должен письменно информировать Заказчика обо всех привлеченных к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиках. Назначение субподрядчика должно быть одобрено Заказчиком.
13.4. Подрядчик по запросу Заказчика должен представить на субподрядчика квалификационные документы в согласованной между сторонами форме и содержании.
13.5. В случае установления факта нарушения пунктов Договора Заказчик предъявляет Подрядчику претензию за нарушение договорных обязательств за каждый случай обнаружения такого инцидента. Факт нарушения условий настоящего договора должен быть подтвержден соответствующим актом, составленным представителями Заказчика и подписанного не менее чем двумя свидетелями.
14. Расторжение Договора
14.1 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
- Задержка Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков производства работ, предусмотренных графиком производства работ, более, чем на 15 дней;
- Несвоевременное устранение Подрядчиком замечаний Заказчика по качеству выполненных строительно-монтажных работ, предъявленных Подрядчиком к приёмке, выраженных Заказчиком в виде письменного предписания или записи в общем журнале работ.
- Нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.
- Аннулирование лицензии на строительную деятельность или свидетельства о допуске к соответствующему виду работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО), другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.
- Остановка Заказчиком финансирования строительства объекта.
- Утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства объекта
14.3. В случае расторжения Договора по обстоятельствам, указанным в пункте 14.2. настоящего Договора, Заказчиком оплачиваются работы (услуги, товары), фактически выполненные (фактически оказанные, фактически поставленные), Подрядчиком на дату получения уведомления.
15. Решение спорных вопросов
15.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Тюменской области.
15.2 Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Настоящему Договору должны быть рассмотрены в течении 10 календарных дней с момента их получения.
16. Заключительные положения
16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14.2. настоящего договора.
16.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
16.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Заказчик:
Филиал Росгосцирка «Тюменский госцирк»
625000 г. Тюмень, ул. Первомайская, стр. 15
ИНН 7702060003 КПП 720243001
ЗАО «Тюменьагропромбанк» г. Тюмень
р/с 40502810200260000014
к/с 30101810100000000885,
БИК 047102885
|
Подрядчик:
|
|
|
Директор Филиал Росгосцирка «Тюменский госцирк»
__________________ Замалутдинова Г.А.
|
_________________ / /
|
|
