Утверждена

Скачать 1.19 Mb.

Название	Утверждена
страница	7/11
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___

( число, месяц, и год выдачи доверенности прописью)

Участник закупки

( наименование организации)

доверяет____________________________________________________________________

( Ф.И.О. должность)

паспорт серии __________ № __________ выдан _______________ « ___» ______________

представлять интересы _______________________________________________________

(наименование организации)

в открытом запросе коммерческих предложений на ________________________________

уполномочен _______________________________________________________________

( Ф.И.О. должность)

представлять, изменять, отзывать необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _________________________ _________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «___» ____________ 20__ г.

Руководитель организации ____________________________ (____________________)

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________________________ (____________________)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Раздел IV

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ №_____________

г. Ханты-Мансийск « ____» ____________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновая дом 1», в лице ОАО «Ипотечное агентство Югры», действующего на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 22 апреля 2014 года в лице генерального директора Чепеля Евгения Станиславовича, действующего на основании Устава ООО «Рябиновая дом 1», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны

и __________________________________, в лице ______________________, действующий на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Поставщик, в рамках настоящего договора, обязуется поставить и передать Заказчику в обусловленный срок корпусную, кухонную и мягкую мебель, бытовую технику, аксессуары для ванных комнат, санузлов и жилых помещений (далее – мебель и оборудование) и выполнить работы по сборке и расстановке мебели и оборудования, в целях комплектации наемного (арендного) дома расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Ханты-Мансийск, многоквартирный жилой дом № 1 по улице Рябиновая (строительный адрес), а Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование и выполненные работы.

1.2. Наименование, комплектация (номенклатура), количество мебели и оборудования указаны в Перечне мебели и оборудования приложение № 5 к Договору.

Период поставки мебели и оборудования: со 2 декабря 2014 года по 30 декабря 2014 года.

Стоимость и сроки поставки каждого наименования мебели и оборудования согласовываются Сторонами в Спецификации, являющейся Приложением № 2 к Договору.

Спецификация формируется на основании Приложения № 1 к Договору с учетом данных конъюнктурного анализа и среднерыночных цен мебели и оборудования, которые предоставляются Поставщиком и согласовываются с Покупателем в течение десяти рабочих дней с момента предоставления данных конъюнктурного анализа и среднерыночных цен Мебели и оборудования. Стороны по Договору подписывают Спецификацию после ее согласования, после чего Спецификация становится приложением к настоящему Договору.

Мебель и оборудование подлежат сборке и размещению в месте постоянной установки.

1.3. Сроки выполнения работ по монтажу и наладке оборудования (далее по тексту – Работы): начало работ – 2 декабря 2014 года, окончание работ – 30 декабря 2014 года.

Наименование, объём, цена каждого вида работ по сборке и расстановке мебели, монтажу и наладке оборудования, сроки выполнения отдельных видов работ по монтажу и наладке оборудования (далее по тексту – Работы) определяются Сторонами в Перечне работ, форма которого является Приложением № 3 к настоящему Договору. Перечень работ формируется на основании согласованной Сторонами сметы и после подписания Сторонами становится приложением к настоящему Договору.
2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Мебели и оборудования, стоимость Работ по сборке и расстановке мебели и оборудования и составляет ______________руб. (________________________________ рублей 00 копеек), включая НДС – 18% (далее – цена Договора).

2.2. Стоимость Мебели и оборудования включает все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой Мебели и оборудования по отгрузочным реквизитам Заказчика, расходы по таможенному оформлению и страхованию Мебели и оборудования, расходы по уборке и вывозу тары и (или) упаковки, стоимость тары и (или) упаковки, командировочные расходы и другие расходы.

2.3. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 Договора является предельной и не подлежит изменению в сторону увеличения.

2.4. Оплата за поставленные Мебель и оборудование, выполненные Работы по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации на основании выставленных Поставщиком счетов на оплату по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 14 настоящего Договора, Поставщик обязан в трехдневный срок сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5.Полный расчет Заказчик осуществляет в течение 5 (пять) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ и товарных накладных ТОРГ-12 в размере 100 % от стоимости договора, что составляет _________________ (_______________) руб. ________ копеек, в том числе НДС 18 %, что составляет _____________ (_____________) руб. ______ копеек.

2.6. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При этом днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.7. Заказчик вправе задержать оплату по договору в случае:

- не устранения указанных ранее дефектов в Работе, представленной к оплате;

- поставки мебели и оборудования и выполнения работ с отступлением от объемов и сроков, предусмотренных графиком.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Порядок и сроки поставки мебели и оборудования
3.1. Поставка Мебели и оборудования осуществляется по комплектации, количеству и цене Мебели и оборудования, согласованными Сторонами в Спецификации. В Спецификации могут быть указаны дополнительные условия, необходимые для поставки Мебели и оборудования.

3.2. Поставка Мебели и оборудования осуществляется в сроки и по отгрузочным реквизитам (далее - Место поставки), указанным Заказчиком в Спецификации. Поставщик с письменного согласия Заказчика вправе досрочно поставить Мебель и оборудование.

3.3. Выгрузку Мебели и оборудования в Месте поставки и погрузку тары и (или) упаковки осуществляет Поставщик своими силами и в счет цены Договора. Погрузку и вывоз возвратной тары (упаковки) с Места поставки Поставщик осуществляет в течение срока выполнения Работ, указанного в Перечне работ.

3.4. Приемка Мебели и оборудования осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

3.5. Сборку Мебели, размещение Мебели и оборудования, не требующего монтажа, в месте постоянной установки осуществляет Поставщик своими силами и в счет цены Договора.

3.6. При поставке Мебели и оборудования Поставщик передает Заказчику подписанные со стороны Поставщика и надлежаще оформленные товарную накладную (форма ТОРГ-12), акт приемки Мебели и оборудования по комплектности и качеству (Приложение № 5) и счет-фактуру (в случае если Поставщик является налогоплательщиком налогом на добавленную стоимость).

3.7. Датой поставки Мебели и оборудования, считается дата подписания Сторонами товарных накладных (форма ТОРГ-12) и Акта приемки Мебели и оборудования по комплектности и качеству.
4. Порядок приемки и сроки выполнения работ
4.1. Оборудование, требующее монтажа, и выполненные Работы принимаются Заказчиком путем подписания справки о стоимости выполненных работ и акта о приемке выполненных работ. При приемке Оборудования, требующего монтажа, и Работ Поставщик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента получения указанных документов подписывает акт о приемке выполненных работ и направляет его Поставщику или направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Оборудования и Работ.

4.2. Датой приемки оборудования, требующего монтажа, и Работ считается дата подписания Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12 и акта о приемке выполненных работ.

4.3. До подписания акта о приемке выполненных работ Заказчик совместно с Поставщиком проводит пусконаладочные работы и комплексное испытание оборудования с оформлением акта рабочей комиссии. Если оборудование, подвергшееся комплексным испытаниям, не будет соответствовать условиям настоящего Договора, Заказчик может отказаться от такого оборудования без оплаты его стоимости и стоимости работ и требовать возврата ранее выданного аванса.
5. Приемка мебели и оборудования по количеству, качеству и комплектности
5.1. Приемка Мебели и оборудования по количеству, качеству и комплектности производится Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Приемка Мебели и оборудования по комплектности и качеству осуществляется Заказчиком путем подписания Акта приемки Мебели и оборудования по комплектности и качеству по форме Приложение № 5 к настоящему Договору, при условии передачи Заказчику всех необходимых в соответствии с настоящим Договором документов.

5.3. Претензии в отношении качества Мебели и оборудования предъявляются Заказчиком Поставщику в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.6 настоящего Договора.

5.4. При выявлении Заказчиком ненадлежащего качества Мебели и/или оборудования Заказчик уведомляет Поставщика о дате составления рекламационного акта полномочными представителями Сторон. В рекламационном акте фиксируется перечень нарушений и принятое Сторонами решение. В случае отказа, уклонения от явки или неявки представителя Поставщика для составления рекламационного акта, в нем делается Заказчиком соответствующая отметка, и рекламационный акт с перечнем выявленных нарушений подписывается Заказчиком в одностороннем порядке. В указанном случае подписанный в одностороннем порядке рекламационный акт имеет юридическую силу для обеих Сторон и является надлежащим доказательством достоверности обстоятельств, изложенных в рекламационном акте.

5.5. Претензии в отношении выполненных Работ предъявляются Заказчиком Поставщику в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.7 настоящего Договора.

5.6. Заказчик вправе отказаться от принятия некачественных (или) некомплектных Мебели и/или оборудования (отдельных частей Мебели и/или оборудования), а также Мебели и/или оборудования, поставка которых осуществлена в комплектации, не соответствующей условиям Спецификации, или поставка которых просрочена.

5.7. В указанных в пункте 4.5. и в пункте 5.6. настоящего Договора случаях представитель Заказчика направляет в адрес Поставщика уведомление о возврате Мебели и/или оборудования (отдельных частей) с указанием причин. Демонтаж (разборка) и вывоз Мебели и/или оборудования (отдельных частей), от которых Заказчик отказался, осуществляется силами и за счет средств Поставщика. На основании уведомления о возврате Мебели и/или оборудования Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан вывезти непринятое заказчиком Мебель и/или оборудование и по выбору Заказчика вернуть Покупателю денежные средства в полном объеме, уплаченные за непринятые Мебель и/или оборудование, или с согласия Заказчика произвести замену непринятых Мебели и/или оборудования.

5.8. Право собственности на Мебель и оборудование и риск случайной гибели или повреждения Мебели и оборудования переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами справки о стоимости выполненных работ и акта о приемке выполненных работ, товарных накладных (форма ТОРГ-12), актов приемки Мебели и оборудования по комплектности и качеству и передачи гарантийных талонов на оборудование.

5.9. Проверка соответствия качества Мебели и оборудования требованиям установленным Договором может осуществляться с привлечением независимых экспертов.
6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует, что Мебель и оборудование отвечает российским стандартам качества и имеет соответствующие сертификаты (в случае, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация поставляемых Мебели и оборудования).

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые Мебель и оборудование свободны от любых прав третьих лиц на него и у Поставщика отсутствуют какие-либо ограничения на отчуждение Мебели и оборудования.

6.3. Поставщик гарантирует, что поставляемые Мебель и оборудование изготовлены в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данную Мебель и оборудование, имеют сертификаты, являются новыми и ранее не использованными, не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при их штатном использовании.

6.4. Поставщик обязуется в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения требования Покупателя устранить недостатки Мебели и оборудования и (или) выполненных Работ, заменить Мебель и оборудование или его составную часть при обнаружении в нем недостатков в период гарантийного срока. При этом все расходы, связанные с экспертизой, демонтажем, вывозом и транспортировкой Мебели и оборудования или отдельных его составных частей, устранением недостатков (ремонтом) Мебели и оборудования, его заменой и пуско-наладкой, а также с устранением недостатков в выполненных Работах по пуско-наладке и иные расходы, связанные с выполняемыми Работами, несёт Поставщик.

6.5. Срок гарантийного обязательства продлевается на время нахождения Мебели и оборудования в ремонте или на время замены Мебели и оборудования (отдельных частей Мебели и оборудования) Поставщиком.

6.6. Гарантийный срок на поставляемые по настоящему Договору Мебель и оборудование 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Покупателем товарной накладной, если иное не определено в Спецификации либо в документе, предусматривающем гарантийный срок, установленный производителем Мебели и оборудования.

6.7. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору Работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

6.8. Не позднее подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ Поставщик передает Заказчику в письменном виде информацию о сервисных службах (центрах), уполномоченных на проведение сервисного обслуживания Мебели и оборудования, с указанием перечня сервисных служб (центров), их наименований, почтовых адресов, адресов электронной почты, Ф.И.О. ответственных должностных лиц, телефонных номеров, по которым Заказчик в рабочее время с 9:00 до 18:00 по местному времени может получить квалифицированные консультации в случае возникновения проблем с Мебелью и оборудованием.

6.9. Поставщик гарантирует что в случае поставки Мебели и оборудования ненадлежащего качества, несоответствия размеров, механических повреждений, не качественной сборки и установки Мебели и оборудования Заказчик вправе:

- возвратить Мебель и оборудование Поставщику;

- потребовать замены Мебели и оборудования;

- потребовать исправления сборки и установки.

6.10. Письменная заявка для гарантийного ремонта составляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Заказчика. Заявка имеет силу для Сторон как в случае его передачи Поставщику путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной связи.

6.11. Поставщик устраняет нарушения сборки и установки Мебели и оборудования в течение всего гарантийного срока использования Мебели и оборудования за свой счет.

6.12. Поставщик обеспечивает хранение Мебели и оборудования до момента их сдачи – приемки.

6.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения комплектности Мебели и оборудования до их приемки Заказчиком несет Поставщик.

7. Обязанности Сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Осуществить поставку Мебели и оборудования Заказчику по Месту поставки и в сроки, установленные настоящим Договором и Спецификацией.

7.1.2. Выполнить Работы в сроки, в объёме и порядке, установленном настоящим Договором и Перечнем работ.

7.1.3. Обеспечить поставку Мебели и оборудования надлежащего качества и в комплектности, количестве, соответствующим условиям настоящего Договора, положениям действующего законодательства Российской Федерации, а также стандартам и иным нормативно-техническим документам, предусматривающим обязательные требования, предъявляемым к поставляемым в рамках настоящего Договора Мебели и оборудования.

7.1.4. При передаче Мебели и оборудования Заказчику передать Заказчику оригиналы документов на Мебель и оборудование (паспорта на комплектное оборудование, инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны).

7.1.5. Поставить Мебель и оборудование Заказчику собственными силами и средствами или с привлечением сил и средств третьих лиц и за свой счет.

7.1.6. В случае если Мебель и оборудование были ввезены на территорию Российской Федерации, то Поставщик обязан передать Заказчику Мебель и оборудование, прошедшие таможенное оформление и выпущенные для свободного обращения на территории Российской Федерации в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации. При этом все таможенные платежи, налоги и таможенные сборы за Мебель и оборудование уплачиваются Поставщиком и включены в стоимость Мебели и оборудования.

7.1.7. При передаче Мебели и оборудования передать Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие таможенное оформление Мебели и оборудования и выпуск их для свободного обращения на территории Российской Федерации в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.

7.1.8. В случае если к Заказчику будут предъявлены требования относительно ввоза Мебели и оборудования на территорию Российской Федерации и (или) их таможенного оформления полностью возместить Заказчику все убытки, связанные с предъявлением таких требований.

7.1.9. Осуществить за свой счет сборку мебели и размещение Мебели и оборудования, не требующего монтажа, в месте постоянной установки, осуществить все виды Работ, указанных в Перечне работ, включая Работы с применением грузоподъемных средств.

7.1.10. Участвовать в сдаче-приёмке Мебели и оборудования и Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.1.11. Устранить недостатки Мебели и оборудования по количеству, комплектности и качеству, а также недостатки Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7.1.12. По требованию Заказчика произвести замену Мебели и оборудования на аналогичные и согласовать замену с Заказчиком.

7.2.13. Заказчик обязан:

7.2.13.1. Принять Мебель и оборудование при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Мебели и оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией.

7.2.13.2. Принять Работы при отсутствии претензий относительно их качества, объема и сроков выполнения в соответствии с условиями настоящего Договора и Перечнем работ.

7.2.13.3. Произвести оплату Мебели и оборудования и Работ в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

7.2.13.4. Уведомить Поставщика в случае уступки права требования по настоящему Договору третьему лицу.

7.3. Заказчик вправе:

7.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, монтаж, наладку меблировку и оборудования, сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
8. Ответственность Сторон

8.1. Все расходы, понесенные Заказчиком вследствие не предоставления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, предусмотренных настоящим Договором, возмещаются за счет Поставщика.

8.2. В случае поставки некачественных или некомплектных Мебели и оборудования и (или) некачественного выполнения Работ, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости некачественных Мебели и оборудования и (или) некомплектности Мебели и оборудования, и (или) некачественно выполненных Работ.

8.3. В случае нарушения сроков поставки Мебели и оборудования и (или) выполнения Работ, а также не устранения недостатков Мебели и оборудования и (или) Работ в сроки, указанные в настоящем Договоре, в том числе гарантийные сроки, Поставщик обязан уплатить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день платежа от стоимости недопоставленных Мебели и оборудования и (или) невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от указанной стоимости.

8.4. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в пунктах 3.6., 4.2., 8.1.4., 8.1.7. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день платежа от совокупной стоимости Мебели и оборудования, документы на которое не были представлены, за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от указанной стоимости.

8.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Мебели и оборудования или Работ, указанных в пункте 2.5. настоящего Договора, более чем на 90 (Девяносто) рабочих дней, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день платежа от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от неуплаченной суммы.

8.6. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае непредставления Поставщиком документов, указанных в пунктах 3.6., 4.2., 8.1.4., 8.1.7. настоящего Договора, или составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к юридической ответственности, в том числе к налоговой ответственности.

8.7. В случаях расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в пункте 12.3. настоящего Договора, Поставщик обязан возвратить перечисленные Заказчиком денежные средства на расчетный счет Заказчика в течение трёх рабочих дней с даты расторжения Договора. В случае несвоевременного возврата Поставщиком денежных средств, последний должен уплатить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком России на день исполнения денежного обязательства согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.8. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

8.10. Поставщику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Заказчик и Поставщик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика и Поставщика).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Поставщик и Заказчика), понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Поставщиком и Заказчиком.

В случае возникновения у Поставщика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Поставщик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

После письменного уведомления, Поставщик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Поставщик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Поставщиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.11. В случае нарушения Поставщиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.10 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Поставщик или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9. Обстоятельства непреодолимая сила
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших после заключения Договора и находящихся вне воли действия Сторон (обстоятельства непреодолимой силы). К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, забастовки, общественные беспорядки, которые препятствуют выполнению Сторонами обязательств по Договору.

При этом необходимо официальное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы соответствующими организациями.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трёх) рабочих дней после начала (прекращения) их действий. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 30 (Тридцать) дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае Стороны произведут взаиморасчёты.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего Договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением.

Под информацией ограниченного доступа понимается любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.

10.2. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.3. В случае предоставления Сторонами друг другу информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны заключают лицензионный договор о предоставлении права использования указанной информации.

10.4. Сторона до предоставления информации ограниченного доступа органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении информации ограниченного доступа.

10.5. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.

10.6. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.
11. Срок действия настоящего Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

11.2. Настоящий Договор также может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон путем подписания соглашения о расторжении, в котором должны быть предусмотрены, в том числе, порядок и сроки взаиморасчетов по настоящему Договору.

11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем порядке путем направления Поставщику письменного уведомления об отказе от исполнения Договора без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:

- если поставка Мебели и оборудования и (или) выполнение Работ просрочены более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

- непредставления Поставщиком документов, указанных в пунктах 3.6., 4.2., 8.1.4., 8.1.7. настоящего Договора;

- нарушения сроков устранения недостатков Мебели и оборудования и (или) замены дефектных Мебели и оборудования, а также нарушения сроков устранения недостатков выполненных Работ, установленных настоящим Договором, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Договор считается расторгнутым в день получения Поставщиком уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования возникающих споров и разногласий Сторон по Договору обязателен.

12.2. В случае если возникающие разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров в течение месяца, каждая из Сторон сохраняет за собой право обращения в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12.3. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по исполнению настоящего договора является для Сторон обязательным, срок рассмотрения претензии по существу – 15 календарных дней с даты ее получения.

13. Прочие условия

13.1. Все иные условия, не оговоренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора (письма, уведомления, дополнительные соглашения и пр.) посредством факсимильной связи. Сообщения, переданные Сторонами друг другу по факсу, имеют юридическую силу при условии, что Сторона, инициировавшая такое сообщение, в течение трех рабочих дней с момента передачи сообщения по факсимильной связи, направит другой Стороне оригинал такого документа. В рамках настоящего Договора полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от договаривающейся Стороны, если оно содержит отметки факсимильного аппарата Стороны-получателя о наименовании и телефонах Стороны-отправителя.

13.3. Если одна из Сторон изменит свои почтовые и (или) контактные реквизиты, платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, то она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений. Изменение платежных реквизитов Сторон оформляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.6. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Перечень мебели и оборудования;

Приложение № 2. Спецификация (форма);

Приложение № 3. Перечень работ (форма);

Приложение № 4. Акт приемки Мебели и оборудования по комплектности и качеству (Форма).

Приложение № 5 Спецификация поставляемой Мебели и оборудования.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Поставщик:

__________________________ /__________/

Заказчик:

ООО «Рябиновая дом 1»

628007, Россия, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

г. Ханты - Мансийск,ул. Студенческая, д.29

ИНН 8601052079, ОГРН 1148601000877

р/с 40702810600000002982

в ОАО «Ханты-Мансийский банк»

к/с 30101810100000000740; БИК 047162740

Тел. (3467)36-37-55, Факс(3467)36-37-32

E-mail:office@ipotekaugra.ru

__________________________ /__________/

Приложение № 1

к Договору № _____________

от «___» ____________ 2014 г.

Перечень мебели и оборудования

по объекту «______________________»

№ п/п	Наименование, технические характеристики, поставщик или завод - изготовитель	Технические характеристики Мебели и оборудования	Единица учета	Количество	Примечание
1.
2.
n