Техническое задание формы в составе заявки
Скачать 0.93 Mb.
|
| При описании конкретных показателей товара не допускается использование выражений «не менее», «не более», «не хуже», «должен», «должен быть», «не уже», «не шире», «или эквивалент», диапазонов значений и иных выражений, не определяющих точного значения характеристик, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар. Документы в составе заявки участника запроса цен в электронной форме должны быть хорошо читаемы, не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. Цена договора составляет: _____________ (_______) и включает в себя все расходы: стоимость товара; стоимость доставки товара заказчику; стоимость сертификации/декларирования соответствия товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации); стоимость доставки товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку товара; стоимость упаковки (тары); расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей; стоимость гарантийных обязательств (при необходимости); все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его исполнением. Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________________________ (ФИО, подпись) М.П. (при наличии) Ф.И.О. участника физического лица ___________________________________ (подпись) 6.5. Форма № 5. Декларация о соответствии участника запроса цен обязательным требованиям Декларация о соответствии участника запроса цен в электронной форме обязательным требованиям, установленным подпунктами 2-8 пп. 3.1.2 п. 3.1 Раздела III Обязательные и дополнительные требования к участникам, документам, сведениям, предоставляемым в составе заявки на участие в запросе цен Настоящим декларируем(ю), что __________________________________________________________________________________ наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) соответствует требованиям, установленным подпунктами 2 – 8 пп. 3.1.2 п. 3.1 Раздела III Обязательные и дополнительные требования к участникам, документам, сведениям, предоставляемым в составе заявки на участие в запросе цен РАЗДЕЛ VII ПРОЕКТ ДОГОВОРА Договор № ____________________ «Поставка электронных компонентов» г. Томск «____» ___________ 20__ года Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании _______, с одной стороны, и __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола № _________ от «____» _________ 201__ года, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА) 1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику электронные компоненты (далее по тексту – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Договора. 1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара, наименование страны происхождения Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору). 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ____,1 НДС не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______,2 и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе: стоимость Товара; стоимость доставки Товара Заказчику; стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации); стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара; стоимость упаковки (тары); расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей; стоимость гарантийных обязательств (при необходимости); все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных пп. 9.1, 9.2 Договора. 2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет (может изменяться при необходимости) Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки всего объема Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки Товара без замечаний на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры3. Сумма, подлежащая уплате физическому лицу по Договору, уменьшается на размер налоговых платежей (_______________), связанных с оплатой Договора.4 Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в п.1.1. Договора, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 2.3. Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком. 2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации. 2.5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения, полученные при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию). 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора. 3.3. Место доставки Товара: г. Томск, пр. Ленина, д. 40, каб. 205 Малого корпуса, «НИИ КТ». 3.4. Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения Договора, в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов. 3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара обязан предоставить Заказчику следующие документы: товарную накладную; акт сдачи-приемки Товара; счет и счет-фактуру5, а также документы по качеству Товара: копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации); копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации); иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие, а Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять данные документы. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным, и Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 7.4. Договора. 3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Заказчику Товара, документов, указанных в п. 3.5. Договора, и подписания Заказчиком товарной накладной, акта сдачи-приемки Товара без замечаний. С этого момента право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и/или повреждения Товара переходят к Заказчику. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. 4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.5. Договора. 4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору. 4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной, акта сдачи-приемки Товара по результатам приемки поставленного Товара. 4.1.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора. 4.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору. 4.3. Поставщик вправе: 4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара. 4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора. 4.4. Поставщик обязан: 4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему. 4.4.2. Представить документы, указанные в п. 3.5. Договора. 4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в п. 13.3. Договора. 4.4.4. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору. 4.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА 5.1. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей. 5.2. Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. 5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. 5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней. 6.2. Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента доставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой доставке. 6.3. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы: -проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации (Приложение 1 к Договору) -проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п. 3.5. Договора; -контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре)). 6.4. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 3 (три) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный п. 6.1. Договора, увеличивается на количество дней просрочки. 6.5. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________. 6.6. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 6.7. По окончании приемки Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает товарную накладную, акт сдачи-приемки Товара либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной, акта сдачи-приемки Товара. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная, акт сдачи-приемки Товара не подписывается до устранения Поставщиком недостатков. 6.8. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности Товара. При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества). Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок. 6.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 2,5 % от цены Договора, _______ (________) рублей ___ копеек.6 7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств в том числе, гарантийного обязательства, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по день фактического исполнения обязательства (включительно), и устанавливается Договором в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С (где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле: С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 10 % от цены Договора,_______ (________) рублей ___ копеек.7 7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме. 7.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон. 7.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня ее получения. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 9.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора. 9.2. Количество Товара, предусмотренное в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), может быть увеличено. При увеличении количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому количеству Товара. 9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 9.4. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство. 10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.10.1. Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. 10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. 10.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.10.3. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 11.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% начальной (максимальной) цены Договора в размере 14 542,0 руб. 11.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: _________________________________ (указать в п.11.2. Договора какой из перечисленных способов обеспечения исполнения Договора определил Поставщик: а) «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»; б) «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»). 11.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: _________________________________ (указать в п.11.3. Договора, каким из документов, перечисленных в вариантах 1 и 2, подтверждено предоставление обеспечения исполнения Договора), являющимися Приложением 2 к Договору. ВАРИАНТ 1: Поставщик на момент заключения Договора, предоставляет Заказчику при выборе способа «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком»: - безотзывную банковскую гарантию, выданную банком. ВАРИАНТ 2: Поставщик на момент заключения Договора предоставляет Заказчику при выборе способа «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику»: - платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию, в случае наличной формы оплаты, выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). 11.4. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. 11.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Договора «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» обеспечение исполнения Договора возвращается Заказчиком Поставщику в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки Товара и получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора. 11.6. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на условиях и в размере, указанных в данном разделе. 11.7. Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 11.8. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Договора «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.
12.1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 12.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки Товара. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. 12.3. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 12.4. В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими. В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов). При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества). Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок. 12.5. Гарантийный ремонт не распространяется на Товар: - при наличии механических повреждений, возникших по вине Заказчика либо уполномоченного им лица; - при признаках самостоятельного ремонта Товара Заказчиком либо уполномоченным им лицом. 12.6. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Поставщиком работ по гарантийному обслуживанию Товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком либо уполномоченным им лицом и Поставщиком. 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 13.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 13.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 31.12.2016, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме, за исключением гарантийных обязательств. 13.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней. Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения. 13.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. 13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику. 13.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью. 13.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре. При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре. 14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 14.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями: Приложение 1 – Спецификация; Приложение 2 – Документ, подтверждающий обеспечение исполнения Договора. 15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
|
Похожие:
 | Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXIX всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» |  | Требование к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению |
| Требование к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению | | Требования к оформлению заявки на участие в аукционе, приложений и документов к ней |
| Требования к упаковке и подаче заявки. Возможность подачи документов на аккредитацию 21 | | Требование к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению |
| Требования к упаковке и подаче заявки. Возможность подачи документов на аккредитацию 21 | | Требования по содержанию, форме и составу конкурсной заявки, инструкция по ее заполнению |
| Требования по содержанию, форме и составу конкурсной заявки, инструкция по ее заполнению | | Требования к содержанию, форме и составу предложения (заявки), инструкция по его (её) заполнению |