Документация об открытом аукционе
Скачать 0.67 Mb.
|
Подписи Отметки банка
РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР № ___ на проведение работ по разработке информационной системы управления аудиторным фондом г. Калиниград "___" _________ 2011г. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» в целях обеспечения собственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Клемешева Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили на основании итогов открытого аукциона (Протокол № _____ от «___» ____________ 2011г.), настоящий договор выполнения работ (далее - договор), о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке информационной системы управления аудиторным фондом (далее – работы), а заказчик обязуется оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора. Информационная система управления аудиторным фондом (далее - программа), созданная в ходе выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств, является интеллектуальной собственностью Заказчика. 1.2. Качество Работ должно соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых документов, соответствующих данному виду Работ. 1.3. Сроки выполнения Работ: не позднее 25 ноября 2011 года с даты заключения настоящего договора. Отдельные этапы выполнения работ предусмотрены техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 1.4. Объем и условия выполняемых работ предусмотрены техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). В процессе выполнения работ должна быть разработана техническая документация в соответствии с ГОСТ 34.2. Порядок выполнения и приемки Работ 2.1. Выполнение Работ осуществляется силами и средствами Подрядчика. 2.2. Работы выполняются согласно этапам, предусмотренным техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). После завершения этапа работ, предусмотренных техническим заданием, Подрядчик предоставляет Заказчику: - акт приема-передачи результата работ, предусмотренных частью 7 технического задания (Приложение №1 к договору) – 2 экз.; - акт выполненных работ по этапу, предусмотренного частью 7 технического задания ( Приложение № 1 к договору) – 2 экз.; После завершения последнего этапа работ, предусмотренного техническим заданием и развертывания системы управления аудиторным фондом на мощностях и для использования во внутренней телекоммуникационной сети Заказчика, Подрядчик предоставляет Заказчику: - акт приема-передачи результата работ, предусмотренного частью 7 технического задания (Приложение №1 к договору) и программы на энергонезависимом носителе– 2 экз.; -программа на энергонезависимом носителе– 1 экз. - акт выполненных работ – 2 экз. - счет (счет-факуру) - 2 (два) экземпляра. 2.3. Заказчик, рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по каждому этапу работ на предмет соответствия их объему, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных п. 2.2 настоящего Договора. Заказчик рассматривает акт приёма – передачи результатов работ на предмет соответствия их объему, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных п. 2.2 настоящего Договора. 2.4. При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ, Работы считаются выполненными, и Заказчик подписывает документы, указанные в п.2.2. настоящего Договора, и 1 (один) экземпляр этих документов направляет Подрядчику. 2.5. При обнаружении дефектов, в выполненных Работах, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика: - безвозмездного устранения их силами и за счет Подрядчика в срок, установленный Заказчиком. 2.6. В случае принятия решения Заказчиком о безвозмездном устранении Подрядчиком дефектов выполненных Работ, Сторонами составляется и подписывается Акт о выявленных дефектах выполненных работ, в котором отражаются выявленные недостатки и дефекты Работ, а также сроки их устранения. В течение 3 – х рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного отказа от приемки результатов выполненных Работ, Подрядчик обязан командировать своего представителя для участия в составлении Сторонами Акта о выявленных дефектах выполненных работ, который составляется по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Договору. В указанном Акте отражается перечень выявленных недостатков, необходимых доработок и сроки их устранения. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о выявленных дефектах выполненных работ, Заказчик составляет данный Акт в одностороннем порядке. 2.7. Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте о выявленных дефектах выполненных Работ, устранить недостатки Работ/произвести доработки за свой счет. 2.8. По результатам устраненных недостатков/произведенных доработок Подрядчик обязан представить Заказчику следующие документы: - приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации; - отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок; - повторно подписанный Подрядчиком Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ. 2.9. В случае отсутствия у Заказчика замечаний по устранению Подрядчиком недостатков выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра документов, указанных в п.2.8. настоящего Договора и 1 (один) экземпляр этих документов направляет Подрядчику. 2.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков в выполненных Работах или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. В случае установления вины в действиях Подрядчика при выполнении Работ он несет расходы по проведению экспертизы. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон – обе Стороны поровну. При обоснованности претензий Заказчика, подтвержденных экспертизой, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить замечания в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения обоснованной претензии Заказчика. 2.11. Риск случайной гибели результатов Работ до сдачи их Заказчику несет Подрядчик.3. Стоимость Работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет _____________________рублей (в т.ч. НДС). В стоимость Работ включены: - стоимость услуг сторонних организаций; - зарплата и другие выплаты работникам, которые заняты выполнением данных работ по трудовому договору с учетом отчислений на социальные нужды (в том числе на уплату ЕСН); - общехозяйственные расходы, связанные с выполнением работ; - уплата налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ; - таможенные расходы, страхование, сертификация; - доставка программного обеспечения; - проведение дополнительных работ, согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном договором (при необходимости выполнения таких работ); - прочие расходы, связанные с выполнением работ. 3.2. Оплата Работ осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Программы развития университета на 2011-2020 г. (Проект № Г-2011-3085). 3.3. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета, на основании документов, предусмотренных абзацем 2 п.2.2. настоящего договора, подписанных Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 3.4. Заказчик оставляет за собой право произвести предоплату по Договору, размер которой составляет до 50% от установленной суммы Договора.
4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1. Разработать и предоставить Заказчику для утверждения Программу на основании Технического задания Заказчика (Приложение № 1). 4.1.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению работ, проинформировать об этом Заказчика в течение 2 (двух) суток с момента возникновения таких обстоятельств; 4.1.3. До сдачи результата работ Заказчику нести риск случайной гибели результата работ; 4.1.4. Устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки дефекты выполненных Работ, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации результата выполненных Работ. 4.1.5. Предоставлять Заказчику возможность в любое время проверить ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком в рамках реализации предмета настоящего Договора, согласно п.2.2.1 настоящего Договора. 4.1.6. Согласовывать с Заказчиком внесение необходимых изменений в материалы, подготовленные Подрядчиком в рамках разработки программы, указанного в п.1.1. настоящего договора. 4.1.7. Выполнить дополнительные работы по взаимной договоренности с Заказчиком, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ, при этом Подрядчик приступает к выполнению этих дополнительных работ только после подписания Сторонами дополнения к Договору. 4.2. Подрядчик имеет право: 4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного предоставления документов, материалов и иной информации, необходимой для согласования и утверждения Сторонами. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. При отсутствии замечаний по результатам выполненных работ принять работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора; 4.2.2. Произвести оплату работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.2.3. В необходимых случаях, предоставлять специалистов Заказчика для проведения консультаций с Подрядчиком по вопросам, связанным с разработкой программы. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Подрядчика необходимую документацию и информацию, касающуюся выполнения Работ по настоящему Договору. 4.4.2. Знакомиться с материалами, подготовленными Подрядчиком в рамках разработки программы, и, в случае несоответствия их требованиям Технического задания, уведомлять Исполнителя о необходимости внесения в них изменений. 5 . Ответственность Сторон и форс-мажор 5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2. За просрочку выполнения Работ в установленный настоящим Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 3% от стоимости Работ за каждый день просрочки. 5.3. В случае выполнения Работ и/или применения материалов ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Работ. Под Работами и материалами ненадлежащего качества понимаются Работы и материалы, результат (качество) которых не соответствует требованиям, установленным пунктами 1.2, 1.4. настоящего Договора. 5.4. За нарушение сроков устранения дефектов в Работах, предусмотренных Актом о выявленных дефектах выполненных работ, а в случае неявки представителя Подрядчика для составления данного Акта - односторонним актом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки. 5.5. За просрочку по вине Заказчика оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трёхсотой, действующей на день оплаты, ставки рефинансирования Центрального банка РФ от существующей суммы задолженности за каждый день просрочки. 5.6. В случае причинения ущерба третьим лицам при выполнении Работ по вине Подрядчика ответственность несёт Подрядчик. 5.7. Возмещение вреда, причиненного по вине Подрядчика вследствие недостатков Работ, осуществляется Подрядчиком. 5.8. Если в ходе осуществления Подрядчиком разработки программы по настоящему Договору станет очевидным, что работа не будет выполнена Подрядчиком надлежащим образом по вине Подрядчика, Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора либо поручить осуществление разработки программы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от него полного возмещения причиненных ему убытков. В случае возможных претензий со стороны третьих лиц по вопросам авторских, патентных или любых иных прав, нарушенных Подрядчиком в ходе реализации Заказчиком исключительных прав на использование программы, созданной в рамках настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство самостоятельно урегулировать возникшие разногласия с третьими лицами и понести все расходы, необходимые для такого урегулирования, включая судебные издержки. 5.9. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия и т.п. ), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 5.10. Сторона, для которой в связи с обстоятельствами, указанными в п.5.9. настоящего Договора создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Договору с указанием причин неисполнения 5.11. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 5.12. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 6. Гарантийные обязательства на работы. Передача прав на использование программного обеспечения 6.1. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых при выполнении Работ материалов, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, требованиям ГОСТов, СанПиНам, ТУ, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - качество выполнения всех Работ требованиям нормативно-правовых документов, соответствующих данному виду Работ и иной документации, предусматривающей требования к выполняемым Работам (включается в Договор при наличии документации); - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантированного срока. 6.2. Гарантийный срок на работы устанавливается________________. 6.3. При обнаружении дефектов, таких как ошибки, в функционировании разработанного программного обеспечения и неточностей в функционировании разработанной программы, отклонений от технического задания (Приложение №1 к договору), в выполненных работах и препятствующих нормальной эксплуатации Объекта работ, в период гарантийного срока, указанного в п.6.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика: - безвозмездного устранения их силами и за счет Подрядчика в срок, установленный Заказчиком. - внесение изменений в программу для устранения всех ошибок и неточностей в работе программного обеспечения в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к договору), за исключением расширения функциональной части выходящей за рамки технического задания (Приложение №1 к договору). 6.4. Подрядчик гарантирует, что: 6.4.1. На момент подписания настоящего Договора он не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, которые могут вступить в противоречие с условиями настоящего Договора. 6.4.2. При разработке и дальнейшей передаче Заказчику прав на использование информационной системы, создаваемой по итогам результатов работ, им не будут нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц. 6.4.3. Передавая Заказчику информационную систему, созданную в ходе выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель предоставляет Заказчику следующие права: а) право на воспроизведение в любой форме, любыми способами, т.е. право осуществлять и разрешать осуществление следующих действий: изготовление Программы в любом количестве экземпляров в любой материальной форме, в том числе запись в память ЭВМ и на энергонезависимые носители; б) право на распространение программы любым способом, т.е. право осуществлять и разрешать осуществление следующих действий: распространение программы путем предоставления доступа к Программе, воспроизведенной в любой материальной форме, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи размноженных материальных носителей, проката, предоставления взаймы, включая импорт, - для любой из этих целей без территориальных ограничений; в) право на модификацию (переработку) программы, то есть право осуществлять и разрешать осуществление следующих действий: внесение любых изменений в программу, в том числе перевод программы с одного языка на другой – после окончания гарантийного срока. В случае внесения изменений в отдельные модули разработанной программы, гарантия на эти модули прекращается; г) право переуступить на договорных условиях полученные по настоящему договору права третьим лицам. 6.4.4 Имущественные права на программу, передаваемые по настоящему Договору, передаются Заказчику на территорию Российской Федерации и стран всего мира. 6.4.5. Подрядчик не сохраняет за собой право использовать Программу самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее использование третьим лицам. 6.4.6. После подписания Сторонами документов, предусмотренных п.2.2. настоящего Договора, Заказчик становится обладателем всех вышеперечисленных прав на использование результатов работ, выполненных в рамках настоящего Договора, в любой форме и любым способом, с правом полной или частичной передачи полученных прав третьим лицам. 7. Заключительные положения 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств, а в части взаиморасчетов - до полного их завершения и истечения гарантийных сроков, предусмотренных настоящим Договором. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана предупредить об этом другую Сторону в письменном виде за 2 (две) недели до предполагаемой даты расторжения. 7.2. Все уведомления между Сторонами в письменном виде осуществляются путем обмена документами по адресам, указанным в настоящем договоре. В случае изменения адреса местонахождения или иных реквизитов каждая из Сторон обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения. 7.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ. 7.4. Все споры и противоречия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами. При недостижении согласия между Сторонами в результате переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 7.5. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 7.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 8. Приложения к Договору: 8.1. К настоящему Договору прилагаются: - Техническое задание на ___ листах. (Приложение №1); - Форма Акта о выявленных дефектах выполненных работ на ___л. (Приложение №2); - Документы по обеспечению исполнения Договора (Приложение №3) 8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью 9. Размер обеспечения договора 9.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей или 10 % от начальной (максимальной) цены договора. 9.2. Обеспечение исполнения договора предоставлено в виде ____________________. (безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в т. ч в форме вклада (депозита)). 10. Адреса и реквизиты Сторон
Приложение №1 к договору №_____ от ______________ 20__ г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Порядок предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | | Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе |
| Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в аукционе |  | Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее Документация об аукционе), подготовлена в соответствии с Федеральным... |
| Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной... | | |
| | ||
| |