1.3Обжалование 1.3.1Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса цен, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса цен своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления, в соответствии действующим законодательством РФ.
1.4Прочие положения 1.4.1Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса цен.
1.4.2Организатор закупки обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу цен.
2.Техническое задание 2.1Общие требования 2.1.1Выполнить комплекс работ по ремонту зданий и сооружений ОАО «Вологодская сбытовая компания» согласно ведомости объёмов работ (Приложение №1).
2.1.2Работы выполнить в течение 2 календарных месяцев с начала работ.
2.1.3Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в соответствии с требованиями СНиП 3-4-80.
2.1.4Все строительные материалы применяемые применять с согласования Заказчика с предоставлением сертификатов качества и паспортов, а производство работ соответствовать действующим СНиПам.
2.1.5Выполненные работы, носящие скрытый характер, оформляются актом в присутствии представителя Заказчика.
2.1.6Участникам предоставить свои предложения по определению цены в виде локальных сметных расчётов в полном объеме с итогом по каждому разделу. Локальные сметные расчёты выполнить с использованием ТЕР 2001 в редакции 2009г. В ценовом предложении учесть все транспортные расходы, затраты на проживание и проезд персонала.
2.1.7При производстве работ подрядчик самостоятельно и привлеченными силами обеспечивает выполнение всех требований техники безопасности
2.1.8Контроль за процессом строительных работ осуществляется технадзором в качестве доверенных лиц от Заказчика.
2.1.9При внесении изменения в проект со стороны Заказчика цена договора может меняться. Во всех остальных случаях цена остаётся неизменной, согласно представленного Участниками предложения. В случае если в представленном предложении будут не учтены какие-либо объёмы работ, но в представленных ведомостях и чертежах они имеют место быть, то подрядная организация их выполняет собственными силами и ЗА СВОЙ СЧЁТ.
2.2Требования к выполнению работ 2.2.1Все работы проводятся с четким соблюдением правил техники безопасности, и охраны окружающей среды.
2.2.2Обеспечение материалами объекта осуществляется собственными силами Подрядчика. Удорожание строительных материалов не должно сказаться на стоимости объекта.
2.2.3Последовательность и сроки выполнения работ определяется календарным графиком производства работ, согласованным с Заказчиком
2.2.4Расчеты с Подрядчиком производятся в соответствии с утверждённым графиком финансирования по формам КС-2, КС-3 с выставлением счёта-фактуры за фактически выполненные работы.
2.2.5Заявки на вызов служб и оформление исполнительной документации возлагаются на Подрядчика.
2.2.6По окончанию работ по договору подрядная организация обязана сдать Заказчику по акту выполненные работы, исполнительно-техническую документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04.-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»
|