Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по изготовлнию и установке детских игровых площадок по следующим адресам

Скачать 0.59 Mb.

Название	Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по изготовлнию и установке детских игровых площадок по следующим адресам
страница	5/5
Тип	Конкурс

filling-form.ru > Договоры > Конкурс

1 2 3 4 5

Подпись руководителя _ _

расшифровка подписи

М.П.

Подпись специалиста- сметчика_______________ ___________________

расшифровка подписи

Приложение к форме № 4

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Цена договора в соответствии со сметным расчетом.

Гарантийные обязательства ( не менее 5 лет).

Соблюдение сроков и графика исполнения работ.

Соответствие используемых материалов требованиям безопасности (санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия)

Форма № 5

Муниципальный контракт № ____

по исполнению муниципального заказа

на выполнение работ_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
г. Калининград «___» __________200 ___ г.

(наименование муниципального заказчика)

________________________________именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______ _______________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава (Положения), с одной стороны, и ____________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя либо Ф.И.О. физического лица)

именуем ___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
_______________, действующего на основании______________________________________,

(Устава, Положения, Свидетельства о регистрации)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны в соответствии с решением конкурсной комиссии: протокол № _____ от «_____» ______________200 ____г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск по заданию Заказчика с использованием своих материалов работу _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и виды работ)

в соответствии с технической (проектной) документацией, предоставленной Заказчиком в срок, установленный настоящим контрактом.

Проект разработан _____________________________________________________________

(наименование разработчика)

и утвержден __________________________________________________________________

(кем, дата утверждения).

Срок предоставления технической (проектной) документации Заказчиком: ____________________________________________________________________________________.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в п.1.1. настоящего контракта.
2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Выполненная в соответствии с п. 1.1. настоящего контракта работа оплачивается по цене, заявленной на конкурсе и являющейся одним из основных условий при определении победителя конкурса. Цена контракта составляет ____________________________ рублей.

Цена включает :____________________________________________________________

транспортные расходы,страхование рисков, налоги, пошлины, сборы

Цена контракта определяется по смете, представленной Подрядчиком в соответствии с объемом работ по конкурсным ценам. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью контракта с момента утверждения ее Заказчиком (Приложение № ____).

Цена на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2.1. настоящего контракта. Цена не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.

2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.

2.3. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику в ________________срок со дня подписания акта сдачи-приемки работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим контрактом, или досрочно с согласия Заказчика.

2.4. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств комитетом по финансам и контролю мэрии на расчетный счет Подрядчика, в соответствии с условиями настоящего контракта: _____________________________________________________________

(единовременно, поэтапно; с авансовым платежом и т.п.)

2.5. Размер авансового платежа составляет (не более 50 % от цены контракта) 50% _________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

В случае выполнения работ отдельными этапами авансирование осуществляется поэтапно:_______________________________________________________________________.
3. Сроки исполнения обязательств
3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего контракта в сроки, установленные календарным планом работ (Приложение № ____).

3.2. Срок начала работ: ________________________________________.

3.3. Срок окончания работ:_____________________________________.
4. Срок действия контракта
4.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком.

4.2. Настоящий контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. В случае, если Подрядчик не сдает Заказчику выполненную работу в указанный срок, Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего контракта, соответствующие условия контракта сохраняют свою силу.
5. Обязательства сторон
5.1. Подрядчик:

5.1.1. Своими силами и средствами выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдает объект (работы) Заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации.

Самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.
Несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.
Несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приемки Заказчиком.
Информирует заказчика о заключении контрактов субподряда со специализированными предприятиями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивает контроль за ходом выполняемых ими работ.
Обеспечивает на объекте выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране.
Осуществляет страхование объекта при выполнении подрядных работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта.
В десятидневный срок после подписания акта о сдаче-приемке работ вывозит с территории объекта принадлежащее ему имущество, оборудование.

5.1.9. Немедленно предупреждает Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.1.10. Своевременно предупреждает Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, и в связи с этим о существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.11. Не имеет право продать или передать проектную документацию на конкурс или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

5.1.12. Обеспечивает своевременное и в полном объеме поступление в адрес Заказчика необходимых отчетных документов по выполнению муниципального заказа, несет ответственность за их достоверность.

5.2..Заказчик:
5.2.1. Заказчик вправе:
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте становится явно невозможным;

- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при не выполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

- в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта;

- в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, при этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.
5.2.2. Заказчик обязан:

в течение _________ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока, указанного в п. 2.2. настоящего контракта, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Подрядчика;
оплатить выполненные подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом;
в соответствии с функциями муниципального заказчика осуществлять ведение учета и отчетности по выполнению муниципального заказа на основании предоставляемых сведений от подрядчика.

Приемка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком

6.1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение N _____ к настоящему контракту), а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика, составить акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение __________со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет

6.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе Стороны поровну.

6.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи – приемки или акта устранения недостатков. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача – приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается в течение __________________________________________________ от даты подписания сторонами акта о приемке работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, вследствие нормального износа объекта, неверной его эксплуатации либо ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему контракту.

Действие непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая пожар, военные действия, эпидемии. Блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления письменного уведомления другой стороне.

Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

Порядок изменения и дополнения контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и согласованы с отделом муниципального заказа комитета экономического развития мэрии.

11.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

- задержки Подрядчиком хода ремонтных работ (капитального, текущего: строительства) по его вине, когда срок начала, окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на один месяц;

- снижения качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта.

11.4.Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

«консервации» или остановки выполнения подрядных работ, по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ, обусловленных настоящим контрактом.

11.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

11.6. Расторжения контракта будет действительно от даты получения указанного уведомления другой стороной, в течение 10 (десяти дней) со дня его получения.

При расторжении контракта стороны должны приложить все усилия для достижения финансового урегулирования вопроса взаиморасчетов, исходя из объема выполненных Подрядчиком работ и суммы, оплаченной Заказчиком при исполнении настоящего контракта.

11.7.В случае расторжения контракта ни одна из сторон не будет иметь обязательств по отношению к другой стороне по контракту после вступления в силу расторжения при условии полного погашения каждой стороной своих денежных (имущественных) обязательств перед другой стороной по настоящему контракту.
12 Заключительные положения.

12.1. Во всем ином, неурегулированном в настоящем контракте, в частности, касающемся ответственности Сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства России.

12.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение №1____________________________________;
Приложение № 2___________________________________;
Приложение № 3___________________________________;

12.4. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________________________________________.
12.4. Юридический и фактический адрес, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: Подрядчик:
Должность, Должность,

подпись, расшифровка подписи подпись, расшифровка подписи

М.П. М.П.

Форма 6
В уполномоченный, отдел

муниципального заказа
«_____»______________ 200__ г.

Запрос на разъяснение конкурсной документации

открытого конкурса (наименование)

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации по открытому конкурсу:

№ п/п	Раздел конкурсной документации	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации по открытому конкурсу

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_________________________________________

(почтовый адрес предприятия, направившего запрос)

________________________________________________________________________________
Руководитель

_________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
М.П.